BOZZA PRELIMINARE DI VENDITA DI IMMOBILE DA COSTRUIRE
Transcript
BOZZA PRELIMINARE DI VENDITA DI IMMOBILE DA COSTRUIRE
UN’INIZIATIVA PROMOSSA DA FONDO IMMOBILIARE GEMINUS E RESIDENZA SANSOVINO S.R.L. INIZIATIVA IN ARESE “RESIDENZA SANSOVINO” Atto di prenotazione - Locazione ventennale con facoltà di riscatto Il/La Sig./Sig.ra _____________________, nato/a a _________________, il ________, celibe/nubile/coniugato/a in regime patrimoniale di separazione legale/comunione legale con ______________________________________ nato/a a ____________________________il __________ e residente a ______________, Via ____________, codice fiscale _____________, professione __________________ di cui si allega copia della Carta di identità e del Codice fiscale, nella qualità di Promissario Acquirente (d'ora in poi per brevità denominata anche “Cliente”); premesso a) che NUMERIA SGR Spa con sede legale in Treviso ha promosso, per conto del fondo comune di investimento immobiliare “GEMINUS”, un’operazione di edilizia convenzionata in Comune di Arese denominata “RESIDENZA SANSOVINO”, da realizzarsi nell’area ubicata in Viale Monte Grappa in esecuzione del Programma Integrato di Intervento denominato “Arese Sud” (di seguito anche “P.I.I. Arese Sud”) approvato dal Consiglio Comunale di Arese con delibera n. 74 del 12 ottobre 2010 e della relativa Convenzione Urbanistica di attuazione sottoscritta in data 14 giugno 2011 a rogito notaio Pasquale Matarrese di Milano, Rep. 123160/27336 (d'ora in poi per brevità denominata anche “Convenzione”); b) che l’iniziativa consiste nella realizzazione di circa 214 alloggi, distribuiti in 9 distinti edifici, da cedere in proprietà o concedere in locazione ventennale, a condizioni economiche agevolate e a soggetti aventi i requisiti stabiliti con delibera del Comune di Arese n. 105 del 2 maggio 2013, che in estratto si allega alla presente (All. 1); c) che le aree su cui verrà realizzato il complesso di edilizia convenzionata sono di proprietà della società Residenza Sansovino s.r.l., società partecipata al 100% dal Fondo immobiliare GEMINUS e soggetta alla direzione, controllo e coordinamento di Numeria SGR; d) che il progetto “Residenza Sansovino” è nel suo complesso meglio illustrato e descritto nella Scheda di presentazione che si allega (All. 2); 1 e) che il Cliente ha manifestato l’interesse per la presa in locazione di una unità abitativa localizzata nell’Edificio “……………………………..”, al piano _________________, identificata con la sigla ___________ oltre a posto auto identificato con la sigla __________ (Unità); f) che il Cliente prende atto che l’edificio di cui farà parte l’unità prescelta costituirà singolarmente un condominio disciplinato da apposito regolamento condominiale, mentre tutti i condomini nel numero massimo di 9, nel loro insieme unitamente ai box localizzati nei piani interrati, costituiranno il SUPERCONDOMINIO denominato “RESIDENZA SANSOVINO” disciplinato da apposito Regolamento di Supercondominio per la disciplina delle parti ed impianti comuni a tutti i singoli fabbricati di edilizia convenzionata, oltre alla disciplina di eventuali rapporti tra il SUPERCONDOMINIO “RESIDENZA SANSOVINO” ed i fabbricati di edilizia libera di futura realizzazione in distinti lotti del medesimo ambito di intervento; g) che il Promissario Acquirente prende atto: - che è imminente il rilascio da parte del Comune dei titoli amministrativi per l’avvio delle opere di urbanizzazione e degli edifici privati dell’edilizia convenzionata; che Residenza Sansovino srl ed il Fondo Geminus hanno già avviato le attività preliminari di preparazione del cantiere e di costruzione dell’ufficio vendite; che, con la sottoscrizione del presente atto unilaterale, egli prenota l’Unità abitativa prescelta e si rende disponibile a confermare tale scelta sottoscrivendo il contratto preliminare di locazione ventennale con facoltà di riscatto alle condizioni di seguito stabilite; tutto quanto sopra premesso a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Oggetto. Il/La Sig./Sig.ra ____________________ nato/a a __________ il ___________ e residente in ____________ Via _____________ N. __________, Codice Fiscale ______________, con la presente PRENOTA In regime di locazione ventennale con facoltà di riscatto, la seguente unità immobiliare: BILOCALE/TRILOCALE/QUADRILOCALE localizzato al piano ________ dell’Edificio “_________”, Scala ____, composto da ingresso, ripostiglio, soggiorno con angolo cottura, numero ___ camere, numero _________ bagni, numero ________ balconi, nonché cantina e box ad uso autorimessa localizzati al _______ piano interrato, della Superficie Complessiva - comprensiva del posto auto e della cantina - di mq. _____, L’Immobile sarà meglio individuato nel successivo contratto preliminare. RESIDENZA SANSOVINO si riserva la facoltà di realizzare in tempi diversi i nove edifici di cui è complessivamente composto il progetto di edificazione degli alloggi convenzionati. Le opere di urbanizzazione primarie e secondarie non funzionali all’Edificio di cui fa parte l’Unità prescelta verranno realizzate nel rispetto dei tempi convenuti con il Comune nella Convenzione urbanistica del 14 giugno 2011 e s.m.i. 2 Art. 2. Prezzo. Il prezzo di cessione dell’Immobile e relative pertinenze è stabilito in €. 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) per ogni metro quadrato di Superficie Complessiva e quindi per un importo totale di €. …………/00 (euro …/00) oltre IVA ed imposte come per legge. Il prezzo verrà corrisposto come segue: i) il 5% del prezzo, pari a complessivi €. ___________/00 (euro __________________/00), verrà corrisposto alla firma del contratto preliminare di locazione, da sottoscriversi ……………………………, a mezzo assegno bancario/circolare (Caparra confirmatoria); ii) il 10% del prezzo, pari a complessivi €._____________/00 (euro ____________________/00), verrà corrisposto entro la data del _________________, a mezzo mediante bonifico bancario disposto sul conto corrente intestato a Residenza Sansovino srl - IBAN: ___________________________________ (Integrazione di Caparra confirmatoria); iii) successivamente alla consegna dell’alloggio e a decorrere dalla sottoscrizione del contratto definitivo di locazione ventennale dell’alloggio, l’Affittuario dovrà poi corrispondere ogni anno una quota prezzo pari al 5% (cinque per cento) del prezzo di acquisto decurtato delle quote versate alle scadenze convenute alle lettere i) e ii) che precedono. Tale quota prezzo sarà oggetto di rivalutazione biennale in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo di operai ed impiegati. Ogni quota prezzo annuale verrà corrisposta in dodici rate mensili di pari importo. Ogni singola rata sarà maggiorata dell’IVA nella misura del 10% e di un contributo per la gestione amministrativa del complesso stabilito forfettariamente in €. 100,00 (euro cento/00) mensili per alloggio. Il prezzo finale di riscatto della proprietà sarà maggiorato dell’IVA e delle imposte di legge sul trasferimento. Il contratto definitivo di locazione conterrà la previsione della facoltà di riscatto della proprietà dell’unità, la quale si intenderà trasferita all’Affittuario al decorso di 20 anni decorrenti dalla consegna dell’unità e sempre che l’Affittuario abbia provveduto a versare regolarmente l’intero prezzo e oneri accessori. I rischi ex art. 1523 c.c. sono trasferiti all’Affittuario dal momento della consegna dell’unità. A garanzia della restituzione delle somme imponibili che verranno corrisposte a titolo di caparra ed integrazione di caparra anteriormente alla data del rogito notarile definitivo di locazione, giusta quanto stabilito dall’art. 2 del D.lgs. 122/2005 RESIDENZA SANSOVINO SRL consegnerà, contestualmente ad ogni pagamento, una fideiussione assicurativa di importo pari alla singola rata di cui alle lettere i) e ii). Fermo il pagamento delle somme di cui alla lettera i) nei termini convenuti, è facoltà del Promissario Affittuario posticipare in tutto o in parte il pagamento della somma di cui alla lettera ii) inviando una richiesta scritta a Residenza Sansovino srl all’indirizzo di cui al successivo articolo 5. La scadenza potrà essere posticipata fino alla data del rogito notarile definitivo. Sulle singole somme oggetto di posticipazione sarà riconosciuto un interesse nella misura fissa del 5% (cinque per cento) annuo per il tempo intercorrente tra la data originaria di scadenza dell’acconto prezzo e la data di effettivo pagamento dello stesso. Gli interessi verranno corrisposti in via posticipata con cadenza trimestrale. Sarà cura di Residenza Sansovino inviare con cadenza trimestrale il conteggio degli interessi dovuti. Il Cliente prende atto che l’intervento “Residenza Sansovino” è finanziata dalla Banca Intesa San Paolo. 3 Al momento della sottoscrizione del rogito notarile definitivo il Cliente rimborserà il Promittente Venditore dei costi sostenuti per la predisposizione del regolamento di condominio e tabelle millesimali, schede catastali, allacci, per un importo forfettariamente stabilito in €. 2.700,00. Il costo dell’onorario notarile e delle imposte connesse alla stipula del rogito definitivo sono a carico del Cliente. Nel periodo ventennale di uso e godimento dell’alloggio, sono a carico dell’Affittuario i costi di registrazione iniziale ed annuale del contratto preliminare di locazione, l’IMU, le spese condominiali, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Art. 3. Contratto preliminare di Locazione e rogito definitivo. Il Contratto preliminare di locazione verrà sottoscritto entro e non oltre il 31 ottobre 2013, prorogabili, per ragioni organizzative, di ulteriori 60 (sessanta) giorni da ciascuna delle due parti. L’edificio di cui fa parte l’unità prescelta e le relative opere di urbanizzazione ad esso connesse e funzionali, verrà realizzato a regola d’arta ed ultimato entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio dei lavori, che avverrà entro il 31 dicembre 2013. Il termine di ultimazione dei lavori è prorogabile per esigenze di forma maggiore quali ad esempio avversità atmosferiche. I lavori di edificazione degli edifici privati sono stati appaltati alle imprese Carron S.p.a. di San Zenone degli Ezzelini (TV) e Setten Genesio S.p.a. di Oderzo (TV). Ogni variante richiesta dal Promissario Affittuario dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Residenza Sansovino srl e dal Direttore dei Lavori e potrà essere regolata direttamente in autonomia tra il Promissaria Affittuaria e l’Impresa Appaltatrice. L’unità abitativa verrà consegnata finita, in conformità al progetto ed al capitolato tecnico che si allegano (All. 3), contestualmente al Contratto di locazione definitivo, con facoltà in ogni caso per il Cliente di assumere la mera e sola detenzione dell’unità in data anteriore a meri fini di arredamento dell’alloggio e di allacciamento delle utenze (c.d. pre-consegna). Il Contratto di locazione definitivo verrà sottoscritto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio del certificato di agibilità degli edifici e del provvedimento di frazionamento catastale, che Residenza Sansovino srl si impegna a presentare entro e non oltre 60 giorni dalla ultimazione dei lavori. Tempo stimato di pre-consegna dell’unità: luglio 2015. Tempo stimato di consegna dell’unità e stipula del rogito: settembre-ottobre 2015. Art. 4. Requisiti di assegnazione. Il Promissario Affittuario dichiara – per sé ed anche per ciascuno degli altri componenti del nucleo familiare -, di essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Comune con deliberazione commissariale n. 105 del 2 maggio 2013 per l’assegnazione degli alloggi convenzionati come da documentazione a comprova che si allega (All. 4) ed in particolare: - di essere cittadino italiano o dell’unione europea; - di non essere stato titolare, a far data dal 4 settembre 2008, del diritto di proprietà od altro diritto reale di godimento, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; - di non avere beneficiato di una precedente assegnazione in proprietà o con patto d futura vendita di un alloggio costruito con il concorso o contributo dello Stato o di enti pubblici o con finanziamenti agevolati; - di avere usufruito nel 2012, con riferimento al nucleo familiare di cui fa parte il Promissario Affittuario, di un reddito annuo complessivo non superiore a 85.000 euro. 4 Art. 5. Varie. Privacy. Le Parti si prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali. In particolare il Promittente Venditore fornisce all’Affittuario che sottoscrive per presa visone e piena ed incondizionata accettazione l’informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 che si allega al presente Atto (All. 5). Antiriciclaggio. L’Assegnatario prende atto degli obblighi derivanti in capo a NUMERIA dal D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231 (normativa antiriciclaggio) e pertanto si rende disponibile a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari agli adempimenti di adeguata verifica (All. 6). Indirizzi e comunicazioni. Ogni e qualsivoglia comunicazione relativa, connessa, dipendente e – comunque – collegata al presente contratto che le Parti dovessero scambiarsi dovrà avere forma scritta, venire inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via fax o via mail. Ai fini di quanto precede, le Parti eleggono il proprio domicilio: - (i) quanto alla Residenza Sansovino s.r.l.: Via Friuli, 10 – 31020 SAN VENDEMIANO (TV) – fax 0438/408679 – mail: [email protected]; - (ii) quanto al Promissario Affittuario: ____________________________ fax ___________________ mail: _______________________ Ciascuna delle Parti ha diritto di modificare il domicilio indicato dandone comunicazione all'altra secondo le modalità stabilite nel presente articolo. Allegati: 1) Estratto condizioni di assegnazione degli alloggi 2) Scheda descrittiva intervento 3) Progetto/Capitolato tecnico 4) Documentazione possesso requisiti di assegnazione 5) Modulo Privacy 6) Modulo Antiriciclaggio Arese (MI), …………………………….. RESIDENZA SANSOVINO S.R.L. …………………………………………….. CLIENTE .…………………………………………….. 5