pdf, tipo
Transcript
pdf, tipo
DISCIPLINARE TECNICO Edizione Settembre 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DEL COMPARTO “SOLLEVAMENTO LIQUAMI - SINISTRA TEVERE” – DEPURATORE ROMA SUD Disciplinare Tecnico – Ed. 09/2016 INDICE 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ................... 3 1.1 MANUTENZIONE ORDINARIA ............................................................................ 3 1.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ..................................................................... 4 2 LUOGO DI ESECUZIONE ................................................................................... 5 3 DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE ...................................... 5 4 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO ................................................................... 5 5 OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE ....................................................... 6 6 LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI ......................................................................... 6 7 DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI .............................................. 6 8 COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI ........................ 7 9 SUBAPPALTO ................................................................................................... 8 10 PENALI ............................................................................................................ 8 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ....................................................................... 8 12 CAUZIONE DEFINITIVA ................................................................................... 8 13 RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE ................................................. 8 14 GESTORE DEL CONTRATTO .............................................................................. 9 2 Disciplinare Tecnico – Ed. 09/2016 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI Il contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature del comparto di sollevamento liquami denominato “Sollevamento Sinistra Tevere” installate presso l’impianto di depurazione Roma Sud gestito da ACEA ATO 2 S.p.A.. I dettagli del servizio vengono riportati nei paragrafi successivi. 1.1 Manutenzione ordinaria L’Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle seguenti apparecchiature delle cinque linee a doppio stadio del comparto di sollevamento liquami “Sollevamento Sinistra Tevere”: • • • • • • • N.10 riduttori N.10 motori elettrici N.10 supporti inferiori N.10 supporti superiori e relative pompe del grasso N.10 coclee e relative lamiere paraspruzzo N.10 giunti elastici riduttore-coclea Strumentazione a corredo Tali attività verranno eseguite in ottemperanza al piano di manutenzione triennale presentato dall’Appaltatore in fase di gara, che dovrà includere almeno tutte le operazioni successivamente descritte, con una cadenza temporale pari o inferiore a quella indicata: • RIDUTTORE - Verifica di eventuali perdite di olio dalle tenute meccaniche poste in corrispondenza degli alberi di trasmissione (semestrale) - Verifica livello olio di lubrificazione e viscosità (semestrale) - Controllo sistema anti-retro (semestrale) - Controllo stato di usura degli ingranaggi attraverso lo sportello di ispezione, controllo gioco e tolleranze di ingranamento tra corone e pignoni (in concomitanza con il cambio olio) - Controllo della temperatura dei cuscinetti e dell’intero riduttore (semestrale) - Controllo rumorosità (semestrale) - Primo cambio olio dopo 400 ore dalla prima messa in funzione - Cambio olio successivi dopo 10.000 ore di funzionamento o massimo entro 18 mesi • MOTORE ELETTRICO - Controllo vibrazioni (semestrale) - Controllo rumorosità (semestrale) - Controllo tensioni cinghie motore-riduttore (semestrale) - Sostituzione periodica delle cinghie di trasmissione (al massimo entro 18 mesi o all’occorrenza) • SUPPORTO INFERIORE - Controllo rumorosità (semestrale) - Verifiche triennali: apposizione di pancone, prosciugamento fossa e controllo visivo, controllo gioco albero-cuscinetto, controllo tenute e protezioni 3 Disciplinare Tecnico – Ed. 09/2016 • SUPPORTO SUPERIORE - Controlli semestrali: quantità grasso in uscita, efficienza pompa grasso, temperatura cuscinetto, tenute, gommini giunto, tolleraze giunto supportoriduttore • COCLEA - Verifica corpo coclea e stato di conservazione del trattamento superficiale (semestrale) - Verifica linearità spire (semestrale) - Verifica serraggio bulloneria di attacco flange (triennale) - Controllo dei scudi paraschizzi (semestrale) - Controllo delle saldature (triennale) I costi del servizio di manutenzione ordinaria offerti in gara dall’Appaltatore dovranno essere omnicomprensivo di ricambi, manodopera, materiale di consumo (compresa la fornitura di olio lubrificante) e ogni eventuale onere accessorio. Nell’Allegato 1 vengono riportate le caratteristiche tecniche ed i manuali di installazione di tutte le apparecchiature oggetto del servizio. 1.2 Manutenzione straordinaria L’Appaltatore dovrà provvedere ad interventi di manutenzione straordinaria (non compresi nel piano di manutenzione ordinaria) qualora si rendessero necessari per motivi accidentali/imprevedibili. Tali interventi saranno richiesti da ACEA ATO2 S.p.A. anche sulla base di segnalazioni proposte dallo stesso Appaltatore a seguito di interventi di manutenzione ordinaria; potranno essere richiesti con “chiamata standard” o “chiamata urgente”, in base alla tempistica di intervento richiesta, dettagliata al par.6 del presente Disciplinare Tecnico. Nello specifico gli interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno: • sostituzione completa delle seguenti apparecchiature: - supporto inferiore - supporto superiore - riduttore - giunto elastico riduttore-coclea - motore elettrico - trasmissione - pompa grasso cuscinetto superiore - lamiera paraspruzzo • sostituzione di specifici ricambi di ogni singola apparecchiatura • lavorazioni ulteriori non comprese precedentemente L’Appaltatore dovrà fornire, con la presentazione dell’offerta tecnico-economica in sede di gara, sia il costo degli interventi di sostituzione completa delle apparecchiature, sia i listini dei ricambi, sia il costo della manodopera omnicomprensivo di ogni eventuale onere accessorio (trasferta, vitto, alloggio, ecc.) da utilizzarsi per il compenso degli ulteriori interventi richiesti. 4 Disciplinare Tecnico – Ed. 09/2016 2 LUOGO DI ESECUZIONE Il servizio verrà eseguito presso il comparto di sollevamento liquami denominato “Sollevamento Sinistra Tevere” dell’impianto di depurazione Roma Sud, sito in Via dell’Equitazione, 10. 3 DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE La durata del presente Contratto è stabilita in 36 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di perfezionamento, e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza. Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non procedura di individuazione di un nuovo contraente per Committente, la stessa potrà ricorrere ad una proroga della tempo strettamente necessario al completamento della nuova in ogni caso entro i limiti dell’importo contrattuale originario. 4 fosse stata completata la cause indipendenti dalla durata contrattuale, per il procedura di affidamento e CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà quello offerto in gara dall’Appaltatore e sarà remunerato così come segue: - Manutenzione ordinaria: verrà riconosciuto il prezzo annuo offerto a corpo per il singolo stadio di ogni linea di sollevamento, che dovrà essere omnicomprensivo di ricambi, manodopera, materiale di consumo (compresa la fornitura di olio lubrificante) e ogni eventuale onere accessorio; - Manutenzione straordinaria: per gli interventi di sostituzione completa delle apparecchiature verrà corrisposto il prezzo offerto; per ogni ulteriore intervento eseguito verrà corrisposto il prezzo dei ricambi calcolato sulla base dello sconto offerto dall’Appaltatore in sede di gara sui relativi listini, ed il costo orario della manodopera omnicomprensivo di ogni eventuale onere accessorio (trasferta, vitto, alloggio, ecc.) secondo quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso i prezzi forniti dall’Appaltatore dovranno essere comprensivi di tutte le spese sostenute per effettuare i sopralluoghi, la documentazione a corredo, la spedizione e quant’altro indicato nel presente documento. ACEA ATO2 si riserva la facoltà di sospendere le attività di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature componenti uno stadio di una singola linea di sollevamento che, per ragioni economiche o tecniche, dovesse essere poste fuori servizio. All’Appaltore verrà corrisposta una quota parte del canone manutentivo annuo proporzionale al servizio svolto. Comunque tale sospensione potrà interessare le apparecchiature costituenti un numero massimo di stadi pari a 3 (ovvero 3 riduttori, 3 motori, 3 supporti superiori, ecc…). Non sono previste maggiorazioni per interventi di manutenzione straordinaria in caso di “chiamata urgente”. 5 Disciplinare Tecnico – Ed. 09/2016 5 OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D’Appalto, l’Appaltatore avrà i seguenti ulteriori obblighi/oneri: - Eseguire interventi di manutenzione straordinaria richiesti all’occorrenza da ACEA ATO2 S.p.A. con singoli Ordini di Servizio (O.d.S.); - Garantire 365 giorni l’anno, 7 giorni la settimana, la disponibilità dell’ufficio logistico almeno dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (orario continuato). Ogni onere per trasporto del materiale di ricambio sarà a carico dell’Appaltatore. Ogni ricambio dovrà essere garantito per almeno 12 mesi dalla data di intervento di manutenzione straordinaria. I ricambi utilizzati dall’Appalatore dovranno essere originali o garantiti dal fornitore dell’apparecchiatura oggetto d’intervento. L’Appaltatore inoltre, per tutta la durata della garanzia, si impegna a sostituire o a riparare, a proprie spese, ciascun ricambio che nel suddetto periodo dovesse presentare malfunzionamenti. Gli interventi effettuati in garanzia saranno completamente a carico dell’Appaltatore e comprenderanno qualunque costo sostenuto dallo stesso per effettuare l’intervento di sostituzione o riparazione del ricambio in garanzia (chiamata a richiesta, manodopera, trasferte, vitto, alloggio, materiali e componenti per la riparazione, ecc.). L’Appaltatore dovrà infine effettuare un sopralluogo preventivo in fase di gara al fine di conoscere i luoghi oggetto del servizio. 6 LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI I tempi massimi per i vari adempimenti da parte dell’Appaltatore sono i seguenti: 1. 15 giorni solari e consecutivi dalla data di richiesta di ACEA ATO2 S.p.A. in caso di “chiamata standard” per intervento di manutenzione straordinaria,. 2. 2 giorni solari e consecutivi dalla data di richiesta di ACEA ATO2 S.p.A., In caso di “chiamata urgente” per intervento di manutenzione straordinaria, 3. L’intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere completato secondo quanto disposto negli Ordini di Servizio impartiti all’Appaltatore. Il tempo assegnato per l’intervento di manutenzione sarà comprensivo di verifiche mediante sopralluogo preventivo, se ritenuto necessario, ed eventuale approvvigionamento di materiale di ricambio. Ogni giorno di ritardato intervento implicherà l’applicazione delle Penali. 7 DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI ACEA ATO2 S.p.A. comunicherà all’Appaltatore, all’inizio del rapporto contrattuale il nominativo del Gestore del Contratto. Il Gestore del Contratto comunicherà le richieste di intervento tramite Ordini di Servizio, in cui sarà indicato, per ciascuna commessa, un codice di riferimento interno, una durata prevista per l’esecuzione ed un importo previsto, giorno e ora di inizio delle attività oltre il 6 Disciplinare Tecnico – Ed. 09/2016 nominativo di un proprio collaboratore che lo coaudiuverà nel controllo e nella gestione della commessa. Gli interventi di manutenzione ordinaria verranno richiesti o concordati in ogni caso con un preavviso di 5 giorni solari. Per ogni commessa, le parti procederanno a redigere un apposito verbale di consegna dell’aree di intervento. Il personale dell’Appaltatore non potrà mai accedere presso l’impianto senza la presenza di personale ACEA ATO2 S.p.A.. Al termine di ogni commessa, verrà redatto un apposito verbale di riconsegna dell’area, previa verifica da parte di ACEA ATO2 della consistenza e dello stato dell’impianto. Il Gestore del Contratto verificherà, anche tramite propri collaboratori quanto eseguito dai tecnici dell’Appaltatore, approverà la scheda di attività, terrà conto delle eventuali annotazioni dei tecnici dell’Appaltatore e formulerà le eventuali osservazioni che riterrà necessarie per iscritto sulla stessa scheda. ACEA ATO2 S.p.A. fornirà all’Appaltatore il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI) ed il Documento con i Rischi Specifici presenti nei siti oggetto delle lavorazioni. L’Appaltatore si impegna a presentare ad ACEA ATO2 S.p.A., prima dell’inizio delle prestazioni, il proprio Piano di Sicurezza quale integrazione al “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR) contenente le misure adottate per l’applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione di infortuni durante l’esecuzione delle lavorazioni presso i luoghi di lavoro, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. L’Appaltatore nel formulare l’offerta dovrà tenere conto degli oneri e degli obblighi derivanti dalla corretta attuazione del proprio “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR) e dei rischi introdotti nell’ambiente di lavoro riportati nei rischi specifici. L’Appaltatore dovrà attuare tutte le norme previste dal proprio Piano di Sicurezza e DVR “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR). I documenti di cui sopra dovranno essere aggiornati nel caso di lavorazioni non previste o per particolari necessità di coordinamento. Le gravi e ripetute violazioni di tali documenti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Nell’espletamento delle attività di cui al presente Disciplinare Tecnico, l’Appaltatore osserverà, tra l’altro, le direttive contenute nel DUVRI. 8 COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI Per ogni intervento di manutenzione straordinaria Acea Ato 2 S.p.A. provvederà, entro 30 gg naturali e consecutivi a partire dalla data di fine intervento ad effettuare un collaudo (possibilmente funzionale) il cui esito positivo sarà propedeutico al pagamento dell’intervento. Tale pagamento non solleva l’Appaltatore da eventuali danni manifestatisi successivamente. Per il servizio annuale di manutenzione ordinaria Acea Ato 2 S.p.A. provvederà, entro 30 gg naturali e consecutivi a partire dalla data dell’ultimo intervento annuale previsto, ad effettuare le opportune verifiche il cui esito positivo sarà propedeutico al pagamento dell’intervento. 7 Disciplinare Tecnico – Ed. 09/2016 9 SUBAPPALTO Secondo quanto previsto dal Capitolato Generale D’Appalto. 10 PENALI In caso di ritardo, mancato rispetto dei livelli di servizio e/o di inadempimento saranno applicate all’Appaltatore le penali di seguito elencate: • Ritardo sull’effettuazione della manutenzione ordinaria: per ogni giorno di ritardo sul termine fissato nell’O.d.S. per la visita di manutenzione ordinaria verrà applicata una penale giornaliera pari a 100,00€. • Ritardo sull’intervento di manutenzione straordinaria: per ogni giorno di ritardo sul termine fissato nell’O.d.S. per l’intervento di manutenzione straordinaria verrà applicata una penale giornaliera pari a 250,00€. Sono esclusi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o ad eventi eccezionali. Nel caso in cui l’importo delle penali sopra riportate superi il 10% del valore del Contratto, ACEA ATO2 S.p.A. si riserverà la facoltà di risolvere il contratto, addebitando all’Appaltatore inadempiente gli eventuali danni. Raggiunto il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, opererà la risoluzione automatica del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Secondo quanto previsto dal paragrafo penali e dal Capitolato Generale D’Appalto. 12 CAUZIONE DEFINITIVA È previsto l’obbligo per l’Appaltatore di costituire la cauzione definitiva di importo pari al 10% dell’importo del contratto, nelle forme e con le modalità di cui al Capitolato Generale. 13 RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE L’Appaltatore dovrà essere provvisto o costituire le seguenti polizze assicurative: • responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro procurato nell’espletamento dell’appalto, con il limite di € 1.500.000,00 per ogni danno a persone e di €1.500.000,00 per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia; • Polizza “All Risks” per proteggere le apparecchiature, i materiali e gli impianti oggetto di intervento dai rischi di rottura o danneggiamento che possono verificarsi durante le fasi di manutenzione. I rischi da prevedere sono quelli legati sia a fattori ‘esterni’, come eventi atmosferici, incendio, furto, sia a motivi ‘intrinseci’, come errori umani, incidenti di cantiere, difetto dei materiali, errori di progettazione. Il capitale da assicurare deve essere pari all’importo netto contrattuale. 8 Disciplinare Tecnico – Ed. 09/2016 Entrambe le coperture assicurative di cui sopra dovranno espressamente richiamarsi al contenuto del presente contratto d’appalto, che la Società Assicuratrice dichiarerà di aver preso in visione e di conoscerne quindi i contenuti. L’Appaltatore, prima dell’inizio del servizio, è tenuto a rilasciare alla Committente copia di tutte le polizze assicurative. 14 GESTORE DEL CONTRATTO Il Gestore del Contratto, nominato dal Committente per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo, verrà nominato successivamente l’emissione dell’ordine all’Appaltatore. 9