pdf, tipo
Transcript
pdf, tipo
DISCIPLINARE TECNICO Edizione Settembre 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI MICROFILTRI A DISCO ROTANTE INSTALLATI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA ACEA ATO 2 S.P.A. Disciplinare Tecnico – Ed. 09/2016 INDICE 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ................... 3 1.1 MANUTENZIONE ORDINARIA SU CHIAMATA ......................................................... 3 1.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ..................................................................... 4 2 LUOGO DI ESECUZIONE ................................................................................... 4 3 DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE ...................................... 4 4 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO ................................................................... 4 5 OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE ....................................................... 5 6 LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI ......................................................................... 6 7 DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI .............................................. 6 8 COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI ........................ 7 9 SUBAPPALTO ................................................................................................... 7 10 PENALI ............................................................................................................ 7 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ....................................................................... 7 12 CAUZIONE DEFINITIVA ................................................................................... 8 13 RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE ................................................. 8 14 GESTORE DEL CONTRATTO .............................................................................. 8 2 Disciplinare Tecnico – Ed. 09/2016 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI Il contratto ha per oggetto un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di microfiltri a disco rotante installati presso gli impianti di depurazione gestiti da ACEA ATO 2 S.p.A.. L’elenco dei siti ove sono installati i microfiltri oggetto del servizio è riportato nell’Allegato 1 “Elenco Microfiltri” del presente disciplinare. Acea si riserva la facoltà di richiedere interventi di manutenzione per un importo pari al 50% del valore del contratto. Il servizio di manutenzione viene dettagliato nei paragrafi successivi. 1.1 Manutenzione ordinaria su chiamata L’Appaltatore dovrà provvedere ad interventi di manutenzione “ordinaria su chiamata” dei microfiltri di cui all’Allegato 1, fornendo tutti i materiali di ricambio e di consumo necessari allo scopo (compresi lubrificanti, grassi, etc...). Nella attività di manutenzione ordinaria dovranno essere comprese tutte le seguenti attività (ove applicabili) e comunque tutte quelle necessarie per controllare il grado di funzionalità e di efficienza dell’apparecchiatura anche se non esplicitamente riportate: - Controllo ugelli controlavaggio e sostituzione di quelli eventualmente usurati Controllo stato intasamento del filtro a cartuccia della pompa di controlavaggio ed eventuale sostituzione Controllo funzionalità del motoriduttore, ingrassaggio e controllo/sostituzione olio e paraolio Controllo usura delle bronzine dell'albero centrale Controllo tele microfiltro (rotture o scollaggio del telo dal supporto) Controllo tensionamento e usura della catena di trazione Controllo meccanico della posizione del tamburo (eventuali disassamenti) Controllo meccanico della misura del gioco tra le bronzine Controllo allentamento bulloni del braccio di lavaggio sul pignone Controllo grani di fissaggio all'albero Controllo e lubrificazione cuscinetti centrali Controllo usura del cuscinetto dell'asse centrale ed eventuale ingrassaggio Controllo della guarnizione in gomma all'ingresso tra struttura del filtro e il tamburo; Controllo del quadro elettrico, pulizia dello stesso e serragio morsetti Ispezione della parte interna del filtro per verificare la eventuale presenza di frammenti non eliminabili con il normale processo di lavaggio Pulizia torbidimetro a monte dei microfiltri (ove esistente) e controllo elettrovalvola Lavaggio delle strutture metalliche esterne con acqua pulita Pulizia componenti Lubrificazione ed ingrassaggio Serraggio bulloneria Tensionamenti e registrazioni L’Appaltatore dovrà redigere, al termine di ogni intervento eseguito, una scheda d’intervento con l’indicazione delle operazioni effettuate ed un resoconto sullo stato della apparecchiatura, con l’eventuale indicazione delle necessarie successive attività di manutenzione straordinaria. L’Appaltatore dovrà fornire, con la presentazione dell’offerta tecnico-economica in sede di gara, il costo di un singolo intervento di manutenzione ordinaria su chiamata. Tale costo, 3 Disciplinare Tecnico – Ed. 09/2016 dovrà essere omnicomprensivo di materiali di consumo, manodopera e oneri accessori e ricambi. 1.2 Manutenzione straordinaria L’Appaltatore dovrà provvedere ad interventi di manutenzione straordinaria qualora necessari, anche per motivi accidentali non prevedibili. Tali interventi, richiesti da ACEA ATO2 S.p.A., anche sulla base di segnalazioni proposte dallo stesso Appaltatore a seguito degli interventi di manutenzione ordinaria potranno essere: - Sostituzione Sostituzione Sostituzione Sostituzione Sostituzione Sostituzione Sostituzione Sostituzione Sostituzione Sostituzione Sostituzione Sostituzione pannelli filtranti rotti; ugelli di lavaggio impianto di lavaggio usurati; piastra di bloccaggio pannelli con dado autobloccante; cartuccia filtro pompa impianto di lavaggio pannelli; pompa di lavaggio pannelli; inverter; interruttori e relè; gruppo sonde di livello; motoriduttore; catena di trasmissione; pompa impianto di lavaggio con ipoclorito; ugelli usurati impianto di lavaggio con ipoclorito. L’Appaltatore dovrà redigere, al termine di ogni intervento eseguito, una scheda d’intervento con l’indicazione delle operazioni effettuate d un resoconto sullo stato della apparecchiatura, con l’eventuale indicazione delle necessarie successive attività di manutenzione straordinaria. L’Appaltatore dovrà fornire, con la presentazione dell’offerta tecnico-economica in sede di gara, i prezzi per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui sopra omnicomprensivi della manodopera ed ogni eventuale onere accessorio con esclusione dei ricambi (che saranno remunerati a parte come specificato nel seguito). 2 LUOGO DI ESECUZIONE Il servizio verrà eseguito presso gli impianti di cui all’Allegato 1 – “Elenco Microfiltri” completo di coordinate. 3 DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE La durata del presente Contratto è stabilita in 24 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di perfezionamento, e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza. Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non procedura di individuazione di un nuovo contraente per Committente, la stessa potrà ricorrere ad una proroga della tempo strettamente necessario al completamento della nuova in ogni caso entro i limiti dell’importo contrattuale originario. 4 fosse stata completata la cause indipendenti dalla durata contrattuale, per il procedura di affidamento e CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà quello offerto in gara dall’Appaltatore e sarà remunerato così come segue: 4 Disciplinare Tecnico – Ed. 09/2016 - Manutenzione ordinaria su chiamata: verrà riconosciuto il prezzo offerto per intervento. Manutenzione straordinaria: verrà riconosciuto il prezzo calcolato sulla base della somma dei costi delle operazioni offerte di cui all’elenco precedente omnicomprensivi dei noli, di ogni altro onere accessorio e dei costi dei ricambi utilizzati applicando il prezzo come offerto nel listino di riferimento per ogni intervento eseguito. - I prezzi forniti dall’Appaltatore dovranno essere comprensivi di tutte le spese sostenute per effettuare i sopralluoghi, la documentazione a corredo, la spedizione e quant’altro indicato nel presente documento. ACEA ATO2 S.p.A. si riserva la facoltà, di integrare l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su microfiltri non previsti nell’elenco di cui all’Allegato 1, ma equivalenti e di medesima marca ai microfiltri oggetto del presente Disciplinare Tecnico, fermo restando l’importo del contratto di appalto. 5 OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D’Appalto, l’Appaltatore avrà i seguenti ulteriori obblighi/oneri: - Rispettare le seguenti Normative di riferimento nell’esecuzione del servizio: D.Lgs 09.04.08 n.81; D.Lgs 17.03.1995 n.158; D.P.R. n.673 del 21/07/82 e successive modifiche e/o integrazione; D.P.R. n.459 del 24/07/1996 e successive modifiche e/o integrazione; Direttiva Macchine 2006/42/CE; UNI ISO 9927-1 e successive modifiche e/o integrazione; UNI ISO 9473 e successive modifiche e/o integrazione; - Effettuare un sopralluogo, in fase di gara, su i principali impianti di depurazione ove sono installati i microfiltri, al fine di verificare le modalità di installazione degli stessi e eseguire i rilievi ritenuti necessari alla formulazione dell’offerta tecnicoeconomica. Nell’Allegato 2 vengono elencati gli impianti di depurazione oggetto di tale sopralluogo. - Eseguire interventi di manutenzione richiesti da ACEA ATO2 S.p.A. con singoli Ordini di Servizio (O.d.S.), nei quali saranno indicati i luoghi di intervento. Per tale tipologia di manutenzione ACEA ATO2 S.p.A. potrà richiedere all’Appaltatore l’esecuzione di un numero di interventi da svolgersi contemporaneamente, fino ad un massimo di due. - Garantire nei giorni lavorativi la disponibilità dell’ufficio logistico almeno dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (orario continuato); Ogni onere per trasporto del materiale di ricambio sarà a carico dell’Appaltatore. Ogni ricambio dovrà essere garantito per almeno 12 mesi dalla data di intervento di manutenzione straordinaria. I ricambi utilizzati dall’Appalatore dovranno essere originali o garantiti dal fornitore dell’apparecchiatura oggetto d’intervento. L’Appaltatore inoltre, per tutta la durata della garanzia, si impegna a sostituire o a riparare, a proprie spese, ciascun ricambio che nel suddetto periodo dovesse presentare malfunzionamenti. 5 Disciplinare Tecnico – Ed. 09/2016 Gli interventi effettuati in garanzia saranno completamente a carico dell’Appaltatore e comprenderanno qualunque costo sostenuto dallo stesso per effettuare l’intervento di sostituzione o riparazione del ricambio in garanzia (chiamata a richiesta, manodopera, trasferte, vitto, alloggio, materiali e componenti per la riparazione, ecc.). 6 LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI I tempi massimi per i vari adempimenti da parte dell’Appaltatore sono i seguenti: 1. In caso di chiamata per intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria l’Appaltatore dovrà intervenire entro e non oltre 2 giorni solari e consecutivi dalla data di richiesta di ACEA ATO2 S.p.A.. 2. L’intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere eseguito secondo quanto disposto negli Ordini di Servizio impartiti all’Appaltatore. Il tempo assegnato per l’intervento di manutenzione sarà comprensivo di verifiche mediante sopralluogo preventivo, se ritenuto necessario, ed eventuale approvvigionamento di materiale di ricambio. Eventuali proroghe verranno concesse sulla base di comprovate difficoltà nel reperimento dei materiali di ricambio. Ogni giorno di ritardato intervento implicherà l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 10 di questo Disciplinare. 7 DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI ACEA ATO2 S.p.A. comunicherà all’Appaltatore, all’inizio del rapporto contrattuale il nominativo del Gestore del Contratto. Il Gestore del Contratto comunicherà le richieste di intervento tramite Ordini di Servizio, in cui sarà indicato, per ciascuna commessa, un codice di riferimento interno, una durata prevista per l’esecuzione ed un importo previsto, giorno e ora di inizio delle attività oltre il nominativo di un proprio collaboratore che lo coaudiuverà nel controllo e nella gestione della commessa. Gli interventi di manutenzione verranno richiesti con un preavviso di 2 giorni solari. Per ogni commessa, le parti procederanno a redigere un apposito verbale di consegna dell’aree di intervento. Il personale dell’Appaltatore non potrà mai accedere presso gli impianti senza la presenza di personale ACEA ATO2 S.p.A.. Al termine di ogni commessa, verrà redatto un apposito verbale di riconsegna dell’area, previa verifica da parte di ACEA ATO2 della consistenza e dello stato dell’impianto. Il Gestore del Contratto verificherà, anche tramite propri collaboratori quanto eseguito dai tecnici dell’Appaltatore, approverà la scheda di attività, terrà conto delle eventuali annotazioni dei tecnici dell’Appaltatore e formulerà le eventuali osservazioni che riterrà necessarie per iscritto sulla stessa scheda. ACEA ATO2 S.p.A. fornirà all’Appaltatore il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI) ed il Documento con i Rischi Specifici presenti nei siti oggetto delle lavorazioni. L’Appaltatore si impegna a presentare ad ACEA ATO2 S.p.A., prima dell’inizio delle prestazioni, il proprio Piano di Sicurezza quale integrazione al “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR) contenente le misure adottate per l’applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione di infortuni durante l’esecuzione delle lavorazioni presso i luoghi di lavoro, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 6 Disciplinare Tecnico – Ed. 09/2016 L’Appaltatore nel formulare l’offerta dovrà tenere conto degli oneri e degli obblighi derivanti dalla corretta attuazione del proprio “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR) e dei rischi introdotti nell’ambiente di lavoro riportati nei rischi specifici. L’Appaltatore dovrà attuare tutte le norme previste dal proprio Piano di Sicurezza e DVR “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR). I documenti di cui sopra dovranno essere aggiornati nel caso di lavorazioni non previste o per particolari necessità di coordinamento. Le gravi e ripetute violazioni di tali documenti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Nell’espletamento delle attività di cui al presente Disciplinare Tecnico, l’Appaltatore osserverà, tra l’altro, le direttive contenute nel DUVRI. 8 COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI Per ogni intervento di manutenzione Acea Ato 2 S.p.A. provvederà, entro 30 gg naturali e consecutivi a partire dalla data di fine intervento ad effettuare un collaudo (possibilmente funzionale) il cui esito positivo sarà propedeutico al pagamento dell’intervento. Tale pagamento non solleva l’Appaltatore da eventuali danni manifestatisi successivamente. 9 SUBAPPALTO È ammesso nei limiti di legge e secondo quanto previsto dal Capitolato Generale D’Appalto. 10 PENALI In caso di ritardo, mancato rispetto dei livelli di servizio e/o di inadempimento saranno applicate all’Appaltatore le penali di seguito elencate: • Ritardo sull’effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria su chiamata: per ogni giorno di ritardo sul termine fissato nell’O.d.S. per l’intevrento di manutenzione ordinaria verrà applicata una penale giornaliera pari a 100,00 €. • Ritardo sull’intervento di manutenzione straordinaria: per ogni giorno di ritardo sul termine fissato nell’O.d.S. per l’intervento di manutenzione straordinaria verrà applicata una penale giornaliera pari a 200,00 €. Sono esclusi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o ad eventi eccezionali. Nel caso in cui l’importo delle penali sopra riportate superi il 10% del valore del Contratto, ACEA ATO2 S.p.A. si riserverà la facoltà di risolvere il contratto, addebitando all’Appaltatore inadempiente gli eventuali danni. Raggiunto il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, opererà la risoluzione automatica del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Secondo quanto previsto dal paragrafo penali e dal Capitolato Generale D’Appalto. 7 Disciplinare Tecnico – Ed. 09/2016 12 CAUZIONE DEFINITIVA È previsto l’obbligo per l’Appaltatore di costituire la cauzione definitiva di importo pari al 10% dell’importo del contratto, nelle forme e con le modalità di cui al Capitolato Generale. 13 RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE L’Appaltatore dovrà essere provvisto o costituire le seguenti polizze assicurative: • responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro procurato nell’espletamento dell’appalto, con il limite di € 1.500.000,00 per ogni danno a persone e di €1.500.000,00 per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia; • Polizza “All Risks” per proteggere le apparecchiature, i materiali e gli impianti oggetto di intervento dai rischi di rottura o danneggiamento che possono verificarsi durante le fasi di manutenzione. I rischi da prevedere sono quelli legati sia a fattori ‘esterni’, come eventi atmosferici, incendio, furto, sia a motivi ‘intrinseci’, come errori umani, incidenti di cantiere, difetto dei materiali, errori di progettazione. Il capitale da assicurare deve essere pari all’importo netto contrattuale. Entrambe le coperture assicurative di cui sopra dovranno espressamente richiamarsi al contenuto del presente contratto d’appalto, che la Società Assicuratrice dichiarerà di aver preso in visione e di conoscerne quindi i contenuti. L’Appaltatore, prima dell’inizio del servizio, è tenuto a rilasciare alla Committente copia di tutte le polizze assicurative. 14 GESTORE DEL CONTRATTO Il Gestore del Contratto, nominato dal Committente per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo, verrà nominato successivamente l’emissione dell’ordine all’Appaltatore. 8