C-09.a - Comune di Gioia Sannitica

Comune di GIOIA SANNITICA
Prov. di Caserta
REPUBBLICA ITALIANA
REPERTORIO N° ……………….
Del ………………….
Appalto per l’esecuzione dei lavori di : LAVORI DI COMPLETAMENTO ACCESSO
INFRASTRUTTURE AREA VALLE DELLE PESCHE, RIQUALIFICAZIONE CENTRI
STORICI DEGRADATI SUL TERRITORIO COMUNALE - I° stralcio -
L’anno duemila14………………., il giorno ………….. del mese di …………. , nella residenza comunale,
presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. …………………. del Comune di GIOIA SANNITICA,
autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l’assistenza di
testi per espressa e concorde rinunzia dei comparenti, forniti dei requisiti di legge, con il mio consenso, sono
comparsi i signori:
a)- …………………., funzionario comunale, nato a ………………. il …………….., in qualità di
…………………. e rappresentante del Comune di GIOIA SANNITICA, con sede in GIOIA SANNITICA,
Piazza Municipio C.F. ……………………….. domiciliato per la carica presso l’ente, con i poteri di firma,
anche in forza del D.Lvo 18.08.2000 n°267, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
"Comune";---b)- il ………………………………., nato a ………………. il ………….. , residente in ………….. alla via
…………………., il quale dichiara di intervenire nella qualità di ………………………………… , - codice
fiscale e partita IVA: ……………… , di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.
PREMESSO
-
che con deliberazione di Giunta Comunale n. ………… del ………….. esecutiva a termini di legge
è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento per l’importo complessivo di euro
…………………, di cui euro ……………. per lavori a base di appalto comprensivi degli oneri per la
sicurezza di euro …………. ed euro ………….. per somme a disposizione dell’Amministrazione;
-
Che si è fatto ricorso al finanziamento dell’opera mediante …………………….
-
Che con determina del responsabile dell’area tecnica n. …………. del ……………….. si è dato
avvio alle procedure di gara;
-
che con determinazione del responsabile dell’area tecnica n………. del ……………..
si è
provveduto ad approvazione delle risultanze di gara con affidamento in favore di per l’importo
complessivo di Euro ……….. oltre IVA comprensivi degli oneri per la sicurezza di euro …………) ;
“LAVORI DI COMPLETAMENTO ACCESSO
INFRASTRUTTURE AREA VALLE DELLE PESCHE, RIQUALIFICAZIONE CENTRI
STORICI DEGRADATI SUL TERRITORIO COMUNALE - I° stralcio -
che la committente intende realizzare le opere di
-
che la committente ha provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni e quanto altro alle Autorità
competenti nel rispetto della normativa vigente.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Il committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie
per la realizzazione delle opere civili e degli impianti di cui all’allegata “Descrizione delle opere”, secondo le
modalità specificate nel Foglio di Condizioni per l’importo complessivo di Euro …………. di cui Euro
………………. offerte in gara e Euro …………… per oneri inerenti la sicurezza non soggetto al ribasso d’asta.
Costituisco parte integrante del Contratto, oltre al “Capitolato Speciale d’Appalto”, i seguenti documenti:
-
Elaborati grafici progettuali;
-
Specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
-
Computo metrico estimativo delle opere relative agli apprestamenti ed alle attrezzature atta a garantire
il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
-
Piano di sicurezza e coordinamento;
-
Cronoprogramma;
-
L’offerta presentata dall’Appaltatore.
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e
finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’Appaltatore dichiara inoltre di avere preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere
perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione
dell’Appalto.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal
codice civile ( e non escluse da altre norme del presente contratto e capitolato) o si riferiscano a condizioni
soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato, l’esecuzione dell’opera in oggetto è
disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a)
delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione Campania, Provincia di
Caserta e Comune di S.Potito Sannitico in cui si esegue l’appalto;
c)
delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e)
di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme
CNR, CEI,UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
f)
dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto.
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei
lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se
non espressamente citati nel presente contratto; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una
migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 365 ( trecentosessantacinque), successivi e continui decorrenti
dalla predetta data del verbale di consegna.
La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.
Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz’altro iscritti nello stato
finale a debito dell’Impresa; e spetterà insindacabilmente al Direttore dei lavori di stabilire l’ammontare di dette
spese di assistenza.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 100.000,00.
I materiali approvvigionati nel cantiere, semprechè siano stati accettati dalla direzione dei lavori, verranno,
compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in
relazione a quanto è previsto nell’elenco prezzi.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su
appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall’Impresa. Resta sempre salva
in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a
misura e le somministrazioni, sono indicati nell’elenco prezzi allegato al progetto.
Essi compensano:
a)
circa i materiali, ogni spesa ( per fornitura,trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c)
circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera assicurazioni
d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e
d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa , ecc., e
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se
non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del Capitolato.
I prezzi medesimi , per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo , diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi
sono fissi ed invariabili.
L’Appaltatore assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari;
pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
-
nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei
Lavori,al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione;
-
comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
-
redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto dal d.LGS.
81/2008
da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e
coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
-
predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori , nonché gli
strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
-
predisporre le occorrenti opere provvisionali, con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche
per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità
del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto
nel Piano di sicurezza e Coordinamento;
-
provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni
relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere,al Progettista, al Direttore dei
Lavori;
-
provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto,
alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
-
approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere;
-
disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei
lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue
dipendenze destinato a coadiuvarlo;
-
corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazioni di aver provveduto
nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti
collettivi di lavoro;
-
provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle
prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l’esecuzione risulti conforme alle
pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d’arte;
-
richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o
discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
-
tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
-
provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
-
provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;
-
prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i
risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai
fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità;
-
promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente contratto, un sistema gestionale permanente
ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la
sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;
-
promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
-
promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di
consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
-
mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere ed assicurare:
•
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
•
la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
•
le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
•
il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo
per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
•
la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
•
il tempestivo approntamento in cantiere della attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive previste dai piani di sicurezza;
•
rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere
a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le
condizioni di lavoro lo richiedano;
-
provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme
contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
-
richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole
grafiche o maggiore grado di sicurezza;
-
tenere a disposizione del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza,
copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
-
affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
-
fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori
autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro
idoneità tecnico-professionale.
Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto
delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della
stazione Appaltante.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto
dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali,
dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo
insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore
tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivanti al Committente in conseguenza della
sospensione.
L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli
contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e di subordinare l’obbedienza alla
espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità , a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso
ha diritto a rifiutare.
Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l’Appaltatore deve
segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per
riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.
Per opere escluse d’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, previo pagamento:
-
lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzinamento e la custodia
nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai
fornitori da lui prescelti;
-
il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
-
in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine
occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.
Per tutte le suddette prestazioni l’ Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nell’
”Elenco dei prezzi unitari” e nelle le tabelle dei prezzi emanate Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania ed il Molise vigenti nel periodo di
espletamento della fase di affidamento dei lavori, che in questa sede deve intendersi integralmente riportato e
trascritto.
Il conto finale dei lavori verrà compilato entro 60 gg. dalla data di ultimazione dei lavori .
Il collaudo dell’opera dovrà concludersi entro sei mesi dalla data di ultimazione lavori.
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle
stesse deve essere fatta a cura dell’Impresa.
Per tutto il tempo intercorrente tra l’esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite all’art.
1669 del Codice civile, l’Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini
che si rendessero necessari.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria ( cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria
numero …………. in data ……………….
rilasciata dalla Compagnia ………………..
Agenzia di
……………. per l’importo di Euro ……………… pari al …………. % dell’importo del presente contratto.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale,
ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo.
L’Appaltatore assume:
-
la responsabilità di danni derivanti da danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso della esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 129 del
D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del DPR n. 207/2010;
-
la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori, con un massimale
di Euro …………….. ai sensi dell’art.129 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del DPR n. 207/2010.
Tale responsabilità è estesa a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà,
sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori e delle attività connesse,
sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
L’Appaltatore ha stipulato a tal proposito apposite assicurazioni di responsabilità e, precisamente:
-
polizza assicurativa che copra i danni dalla stazione appaltante a causa dei danneggiamenti o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso della
esecuzione dei lavori, per una somma assicurata contro responsabilità di Euro……………, ai sensi
dell’art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del DPR n. 207/2010;
-
polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione
dei lavori, con un massimale di Euro ……………… ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e
dell’art. 125 del DPR n. 207/2010;
-
Dette assicurazioni sono state acquisite dall’Amministrazione nei termini di legge ed avranno efficacia
nell’esecuzione dei lavori , sino alla data di emissione del certificato di collaudo.
La definizione di eventuali controversie tra l’Appaltatore e l’Amministrazione appaltante dovrà avvenire
secondo le procedure indicate nel decreto legislativo n. 163/2006.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Salvo quanto già previsto si precisa che i pagamenti saranno effettuati ad effettivo ed avvenuto accreditamento
delle somme da parte dell’Ente concessionario del finanziamento.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti ( imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell’Appaltatore.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.
Per quanto non eventualmente riportato nel presente Contratto si fa espresso riferimento alle specifiche norme
di settore disciplinanti la materia che in questa sede devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
Il presente contratto consta di numero ……….. pagine oltre alla presente pagina composta da numero ………..
righe.
E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che
a mia richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Il Rappresentante del Comune
(…………………………)
L’Appaltatore
Il Segretario Comunale
(Dott. ………………………..)
(…………………….)