Capitolato speciale
Transcript
Capitolato speciale
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 35 PARCOMETRI CIG: 66543428BA ART.1 OGGETTO Il presente capitolato ha per oggetto: a. la fornitura di n. 35 (trentacinque) parcometri nuovi di fabbrica. I parcometri dovranno essere tutti dello stesso modello e possedere le caratteristiche minime descritte al successivo art.5- Caratteristiche minime dei parcometri-. ART.2 DURATA DEL CONTRATTO Pisamo spa, nella persona del responsabile del procedimento, potrà autorizzare, nei casi d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art.302,comma2, del d.p.r. 2010 n.207 l’esecuzione in via d’urgenza del contratto. La consegna dovrà avvenire entro i termini indicati nell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. ART.3 IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO L’importo presunto del contratto è quello derivante dal prodotto del numero dei parcometri per il prezzo unitario offerto dal concorrente. Art.4 DUVRI ED ADEMPIMENTI EX ART.26 D.Lgs81/08 Il presente appalto non presenta rischi di interferenza così come evidenziati dal D.lgs. 81/2008, pertanto costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze sono pari a zero (0); non occorre, pertanto, la redazione del documento unico di valutazione dei rischi( DUVRI). Tuttavia tale documento potrà essere redatto dalla Società, anche su richiesta dell'Affidatario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative. ART.5 CARATTERISTICHE MINIME DEI PARCOMETRI I parcometri oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica e dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche minime: a) struttura in acciaio o lega (purché di caratteristiche documentate di resistenza analoghe all'acciaio); b)superficie esterna trattata con vernice resistente all'azione solare e al fuoco, tutti dello stesso colore; c) cassetta raccolta monete apribile dall’operatore solo se in possesso di apposita chiave; d) chiusura con chiavi di sicurezza differenziate per vano tecnico e vano cassaforte; f) display alfanumerico retroilluminato avente caratteristiche antiopacizzazione per una corretta visione notturna dei messaggi di informazione multilingue (min. 4 lingue) ; g) pannello informazioni sul fronte del parcometro (compresi i vetrini del display), avente caratteristiche antiopacizzazione; h) segnale/cappello con indicazione segnaletica “P” facente parte della struttura del parcometro stesso; i) grado di protezione agli agenti atmosferici (IP54); l) lettore carte magnetiche; m) software per controllo remoto (dovranno in particolare essere resi evidenti i preallarmi legati all’alimentazione con indicazione del grado di carica delle batterie, il preallarme di saturazione cassaforte, il fine rotolo dei ticket e il prelievo denaro); n) cassaforte monete con struttura protetta antiscasso; o) pagamento con monete avente la seguente configurazione minima: accettazione delle monete da 5, 10, 20, 50centesimi e 1 e 2 euro; p) dispositivi antivandalismo contro l’introduzione di corpi estranei, sistemi di sicurezza antieffrazione; I parcometri inoltre, devono essere: • omologati dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti così come disposto dall'art.7 comma 5 del Nuovo Codice della strada e essere conformi alla normativa alla normativa UNI EN 12414; • conformi alle previsioni EN 14450:2005; • rispondenti alle normative Rhos (202/95/CE); • in possesso delle certificazioni relative alla resistenza alle temperature esterne (‐20°/+50°) e dagli agenti atmosferici (IP54). ART.6 CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI ED OPERATIVE DEL SISTEMA Il software di gestione di centrale dovrà essere di tipo aperto , ovvero essere accessibile a Pisamo srl da parte del personale incaricato e , dovrà garantire l'accesso alle seguenti funzionalità: ‐ permettere di ottenere in tempo reale : i dati statistici sulle vendite di biglietti per tipo, per periodi orari giornalieri, per giorno e per ogni parcometro ed il monitoraggio sullo stato di efficienza manutentivo dei parcometri ( in funzione, stato di preallarme e fuori servizio con indicazione dettagliata della causa di allarme) e sul contenuto delle casseforti poste all'interno dei parcometri stessi nonché il fine rotolo dei ticket e di prelievo denaro; Il sistema dovrà essere funzionante H.24 festivi inclusi. I parcometri dovranno essere integrati con la piattaforma in esercizio presso la Pisamo al fine di poter configurare , gestire e monitorare qualunque tipo di servizio di mobilità quali ad esempio e a titolo non esaustivo acquisto ticketing tpl , bike sharing , logistica rinnovo abbonamenti e permessi . ART.7 ASSISTENZA E MANUTENZIONE DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA L'attività di gestione ordinaria dei parcometri oggetto della presente fornitura, dopo il collaudo della stessa, compresa anche la sostituzione di materiali di consumo (quali : i rotoli di carta, batterie..), la manutenzione ordinaria ed il pronto intervento verrà svolta da personale di Pisamo spa,a seguito di formazione da parte dell'Aggiudicatario. L'aggiudicatario dichiarerà in sede di offerta il ribasso applicato sul listino ufficiale del produttore dei parcometri vigente al momento della gara delle parti di ricambio, che dovrà allegare all’offerta. ART.8 GARANZIA La fornitura deve essere assistita da garanzia di 12 (dodici mesi), salvo il maggior periodo offerto dall'Aggiudicatario; in tale garanzia deve rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. Art.9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI Il corrispettivo relativo alla fornitura dei parcometri verrà pagato come segue: in una unica trance dopo il collaudo dei parcometri installati La presenza di vizi sostanziali sulla fattura rende il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta all’aggiudicatario ai fini della sua regolarizzazione. Nell’attesa di ricevere il documento contabile corretto i termini stabiliti per il pagamento del corrispettivo sono interrotti. Le fatture devono essere intestate a Pisamo srl e, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno contenere tassativamente il CIG. Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall’operatore economico aggiudicatario, nel rispetto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell'aggiudicatario. ART.10 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e direttive fornite da Pisamo spa per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Aggiudicatario secondo le prescrizione di cui al D.P.R.207/2010. ART.11 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI Il contratto di appalto oggetto del presente capitolato non può essere ceduto a terzi a pena di nullità ai sensi dell'art. 118 comma 1 D.Lgs. 163/2006. è altresì vietata la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto. Art.12 CAUZIONE DEFINITIVA L’operatore economico aggiudicatario, a garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi medesimi, del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, deve costituire una cauzione definitiva dell'importo parial10%dell’importo presunto del contratto, costituita, a sua scelta, nelle seguenti modalità: • da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58; La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni: • il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del Codice Civile; • il Garante pagherà l’importo garantito a semplice richiesta scritta della Società entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima; • il Garante rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma secondo, del Codice Civile; • la garanzia non può essere modificata senza il consenso scritto di Pisamo spa e comunque alla scadenza si rinnova sino a quando la Società stessa, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato. Art.13 TERMINI L'Aggiudicatario dovrà garantire la fornitura e la messa in funzione di tutti i parcometri entro e non oltre il termine dichiarato in sede di gara. Art.14 PENALI Qualora l’operatore economico aggiudicatario non ottemperi agli obblighi contrattuali ovvero esegua la fornitura in modo non conforme al presente capitolato, Pisamo srl , previa contestazione scritta dell’inadempimento, potrà applicare una penale nei seguenti casi: • ritardo sui tempi di consegna della fornitura anche di un solo parcometro, sarà applicata una penale di euro 3000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di fornitura dichiarati in sede di offerta Art.15 COLLAUDO Entro 10 giorni dal completamento dell’installazione dei parcometri verrà effettuato il collaudo funzionale degli stessi al fine di verificare la conformità ed il buon funzionamento e la piena e completa rispondenza della fornitura a quanto stabilito dal presente capitolato speciale e condizioni tecniche e di offerta. L’esito del collaudo verrà indicato in apposito verbale sottoscritto da parte del responsabile del procedimento di Pisamo srl e, in caso di esito positivo l’intera fornitura diventerà di proprietà di Pisamo spa. Qualora nell’esecuzione del collaudo emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero anomalie, Pisamo ordinerà all'aggiudicatario l’eliminazione delle deficienze riscontrate e potrà successivamente far ripetere le prove di collaudo in relazione alle necessità emerse. L’Appaltatore dovrà eliminare le deficienze o inadempienze o anomalie riscontrate nel termine massimo di 7 giorni trascorsi i quali verrà eseguito un nuovo collaudo. In caso di ulteriore esito negativo il contratto si intenderà risolto di diritto; è fatto salvo il risarcimento dei danni patiti da Pisamo. La verifica della corretta esecuzione della prestazione è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato del collaudo ritenga necessari. Le eventuali spese saranno a carico dell'Appaltatore. Art.16 RESPONSABILITA’ L’operatore economico aggiudicatario si impegna a manlevare e tenere indenne Pisamo spa da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della stessa per danni derivanti dalla mancata e non corretta esecuzione dell’appalto in oggetto. Art.17 RISERVATEZZA L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature elettroniche di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’operatore economico aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza dei predetti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. Art.18 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Art.19 PRIVACY Con il perfezionamento del contratto, le parti si impegnano ad informare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs.n.196/2003 (cd. Codice Privacy) e successive modificazioni. Art.20 GESTIONE DEL CONTRATTO La gestione del contratto è affidata al Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 229 e seguenti del D.p.r n. 207/2010. Art.21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Pisamo srl si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con l’Appaltatore, oltre che nelle fattispecie espressamente previste dagli articoli di cui al presente Capitolato Speciale, nelle ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Il contratto si risolverà inoltre di diritto, Costituiscono, oltre alle fattispecie espressamente indicate nel presente Capitolato, nelle seguenti ipotesi di grave inadempimento e/o grave irregolarità: - Frode, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione della prestazione; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; -Sospensione dell’esecuzione della prestazione senza giustificato motivo; - Subappalto, cessione anche parziale del contratto -Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso; -Perdita, dei requisiti per l’esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Art.22 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese del contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario. Art.23 FORO COMPETENTE Le eventuali controversie verranno devolute al foro di Pisa.