CONTRATTO DI APPALTO PER L`ESECUZIONE DEI LAVORI I

CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI I LAVORI DI COSTRUZIONE
DI NUOVA FOGNATURA NERA COMPLETA DI ALLACCIAMENTI A COMPLETAMENTO
DELLA
RETE
CON
CONTEMPORANEA
SOSTITUZIONE
DELLE
TUBAZIONI
ACQUEDOTTO NEL QUARTIERE VARIGNANO NEL COMUNE DI VIAREGGIO AI SENSI
DELL’ART. 122, COMMA 7, D.LGS. N. 163/06.
GARA: _________ - CIG: _______________ - IMPORTO: € ________ oltre IVA
STAZIONE APPALTANTE: GAIA S.P.A. - P.IVA: 01966240465
APPALTATORE: ____________________ - P.IVA _____________
L’anno ________, questo giorno ____ del mese di ____________, nella sede di GAIA
S.p.A. sita in Via Donizetti n 16 Marina di Pietrasanta, sono presenti:
-Dott. Paolo Peruzzi, nato a Firenze il 05/01/1955, Direttore di GAIA S.p.A., con sede
legale in Marina di Pietrasanta, via Donizetti n. 16, il quale agisce e stipula non in
proprio, ma in nome, per conto e nell’interesse di GAIA S.p.A., rappresenta,
espressamente autorizzato alla stipula del presente contratto con delibera del
Consiglio di Amministrazione assunta in data __.__.201_, COMMITTENTE e
- Sig.______________, nato a ___________(__) il ___/___/______, nella sua qualità
di legale rappresentante della società _______________________, con sede in
______________ (____), via ___________________________, n. ____, P.IVA
__________________, APPALTATORE.
Premesso:
-Che con determinazione a firma di_________________, del 30.11.2015 è stato
approvato il progetto esecutivo ed indetta la gara, mediante procedura negoziata e
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, volta
alla stipulazione di un contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di costruzione
di nuova fognatura nera completa di allacciamenti a completamento della rete con
1
contemporanea sostituzione delle tubazioni acquedotto nel quartiere Varignano nel
Comune di Viareggio, con importo a base d’asta pari ad € 752.699,41 oltre IVA di
legge, di cui € 26.501,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
-che con determinazione a firma del Responsabile Appalti, Monica Pardini, n. __del
__.__.201_ si procedeva all’aggiudicazione definitiva a favore della società ______,
dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di costruzione di nuova fognatura nera
completa di allacciamenti a completamento della rete con contemporanea
sostituzione delle tubazioni acquedotto nel quartiere Varignano nel Comune di
Viareggio.;
-che l’aggiudicazione definitiva veniva comunicata a tutti i partecipanti, ex art. 79,
comma 5, lett. a), Dlgs 163/06 e ss.mm., in data __.__.2016, andando così a scadere
in data __.__.2016 il c.d. termine di “stand still”;
-che si procedeva ex officio alla verifica sul possesso dei requisiti speciali e generali
autocertificati in sede di gara dal concorrente, verifiche conclusesi con esito positivo
in data __.__.2016, e divenendo così efficace l'aggiudicazione definitiva;
Tutto ciò premesso e confermato dalle parti come disposizione, volendo le medesime
farne constatare con apposito contratto, di comune accordo viene convenuto e
stipulato quanto in appresso:
ARTICOLO 1
Oggetto
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il Dott. Paolo Peruzzi, in qualità di Direttore di GAIA S.p.A. (di seguito
“committente”), autorizzato alla stipula del presente contratto con determina del
Consiglio di Amministrazione del 30.11.2015, dà e concede al prenominato Sig.
____________________, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società
2
appaltatrice, l’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di potenziamento
sistema di adduzione acquedotto nel Comune di Licciana Nardi.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari al
completamento dei lavori di costruzione di nuova fognatura nera completa di
allacciamenti su via Mannozzi, viale delle Libertà, via Vetraia, via dei Pecchi e relative
traverse, via Aurelia Sud nel tratto compreso tra la via Pisana e la via Paladini, e
nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari ai lavori di sostituzione rete
acquedotto comprensiva di allacciamenti su via Mannozzi, viale delle Libertà, via dei
Pecchi e relative traverse nel quartiere Varignano, Comune di Viareggio.
In virtù del presente contratto, le parti contestualmente convengono l'esecuzione,
mediante contratto di appalto, dei lavori suindicati, con le caratteristiche di seguito
descritte.
ARTICOLO 2
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti
Il corrispettivo presunto dovuto dal committente all’Appaltatore è stimato, sulla base
del ribasso d'asta (pari al __,__%) presentato in sede di gara, applicato all’importo
presunto posto a base d’asta, in € ___.___,__ oltre IVA di legge. I costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso sono stati stimati pari ad € 26.501,68.
Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, D.Lgs. n. 163/06.
I pagamenti avverranno secondo la tempistica stabilita dal capitolato speciale
d’appalto.
I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm., esclusivamente
tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su appositi conti correnti dedicati,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche i cui estremi (unitamente alle
3
generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) dovranno
essere comunicati al committente entro 7 giorni dalla loro accensione o dalla prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica.
L'appaltatore assume, infatti, con la sottoscrizione del presente contratto, l'obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13.8.2010, pena l'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 6 della medesima legge, e si impegna a rispettare tale
normativa anche nei rapporti con eventuali subcontraenti e, in caso di RTI, nei
rapporti interni al raggruppamento temporaneo, con le mandanti.
Ad ogni pagamento si procederà entro 180 fine mese dalla data di presentazione
della fattura, in deroga agli artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/2002; per i pagamenti effettuati
dopo tale data saranno dovuti gli interessi secondo le previsioni normative.
I termini concessi alla committente per i pagamenti non potranno essere
ulteriormente differiti, se non con il riconoscimento dei dovuti interessi.
ARTICOLO 3
Obblighi dell’Appaltatore
L’appalto viene concesso dal committente ed accettato dall’appaltatore sotto la
piena ed assoluta osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite nel presente
contratto e nei seguenti documenti, da considerarsi parte integrante e sostanziale del
presente atto, anche se ad esso non materialmente allegati ma conservati agli atti
dell'ufficio gare di GAIA S.p.A.: capitolato speciale d’appalto; elenco prezzi unitari.
Per quanto non diversamente previsto, inoltre, si fa riferimento al Dlgs n. 163/06 e al
DPR n. 207/2010.
ARTICOLO 4
Termini di esecuzione dell’appalto – Penali - Programma di esecuzione dei lavori Collaudo
4
L’appaltatore prende atto ed accetta che i termini di esecuzione dell’appalto sono
fissati in giorni 210 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
La consegna dei lavori avverrà dopo la stipula del contratto; tuttavia, il Committente
si riserva di effettuare la consegna Dei lavori in via di urgenza, ricorrendone le
condizioni, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del Codice.
Nel caso di mancato rispetto del termine, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo viene applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’importo
contrattuale.
La medesima penale è applicata, altresì, nelle ipotesi previste a pag. 13 – Penali in
caso di ritardo -, comma 2, del Capitolato speciale d’appalto.
La regolare esecuzione delle opere (collaudo) sarà accertata con le modalità previste
dal Capitolato speciale.
ARTICOLO 5
Risoluzione e recesso
Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli
134 e segg., Dlgs n. 163/06.
E' inoltre causa di risoluzione del contratto l'esecuzione delle transazioni senza
l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni di cui all'art.6 L. n. 136 del 13.8.2010.
ARTICOLO 6
Risoluzione delle controversie
La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione
degli obblighi derivanti dal presente contratto è devoluta al Giudice del Foro di Lucca.
5
ARTICOLO 7
Cauzioni
L’appaltatore, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il presente
__________________a
mezzo
di
Polizza
Fideiussoria
n.
____________________________, rilasciata da ___________________________
_____________________. Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, il committente avrà
diritto di valersi della suddetta cauzione. L’appaltatore deve reintegrare la cauzione
medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora il committente abbia dovuto,
durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.
L'appaltatore ha inoltre depositato:
- polizza RCT n. ___________________________________________________;
- polizza a garanzia dei rischi di esecuzione _______________________________.
ARTICOLO 8
Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
ARTICOLO 9
Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti
L’appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto
Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L’appaltatore è altresì
obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa.
ARTICOLO 10
Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
6
L’appaltatore dichiara di essere in regola con quanto previsto dalla Legge 12 Marzo
1999 n° 68 in materia di assunzioni obbligatorie.
ARTICOLO 11
D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale
L’appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01, nonché di
svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di
comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La realizzazione da parte
dell’appaltatore di comportamenti che determinano l’avvio di un procedimento
giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, del
quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest’ultima a
recedere dal contratto per giusta causa.
ARTICOLO 12
Spese contrattuali
Sono a carico dell’appaltatore tutte le eventuali spese del contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA. Il
presente contratto, in quanto assoggettato ad IVA, è da registrare solo in caso d'uso.
IL COMMITTENTE
L’APPALTATORE
(Dott. Paolo Peruzzi)
(______________)
_______________
_______________
Ai sensi dell’art.1341 c.c., l’appaltatore dichiara di accettare espressamente le
disposizioni di cui all'art. 2 (termini di pagamento), 5 (mancato rispetto obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari), 6 (competenza territoriale) del presente contratto.
L’APPALTATORE
(______________)
______________
7