Requisiti tecnici Lotto 9P
Transcript
Requisiti tecnici Lotto 9P
ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI IN AMBITO AMBIENTE, ENERGIA, DIFESA DEL SUOLO, OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA LOTTO 9P (N. 01/16) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (REQUISITI TECNICI) Aprile 2016 1 Sommario 1. 2. Scopo del documento ................................................................................................................... 5 Riferimenti normativi ................................................................................................................... 5 2.1 Riferimenti normativi ambito “Ambiente” ............................................................................ 5 2.2 Riferimenti normativi ambito “Energia” ............................................................................. 10 2.3 Riferimenti normativi ambito “Difesa del suolo” ................................................................ 11 2.4 Riferimenti normativi ambito “Opere pubbliche” ............................................................... 12 2.5 Riferimenti normativi ambito “Edilizia” ............................................................................. 15 3. Oggetto della prestazione ........................................................................................................... 16 4. Ambito “AMBIENTE” .............................................................................................................. 18 4.1 Contesto ............................................................................................................................... 19 4.2 Caratteristiche del servizio................................................................................................... 19 4.2.1 Sala Ambiente ............................................................................................................ 19 4.2.2 Governo Ambiente ..................................................................................................... 22 4.3 Caratteristiche dei Prodotti .................................................................................................. 24 4.4 Sistemi in tempo reale.......................................................................................................... 25 4.5 Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria ................................................. 25 4.5.1 Descrizione del Sistema ............................................................................................. 25 4.5.2 Il Servizio gestito da CSI Piemonte ........................................................................... 35 4.5.3 Caratteristiche dei Prodotti ......................................................................................... 39 4.6 Reti Regionale e Provinciale dei Misuratori Automatici di Livello Idrometrico ................ 42 4.6.1 Descrizione del Sistema ............................................................................................. 42 4.6.2 La Gestione del Servizio ............................................................................................ 43 4.6.3 Caratteristiche dei Prodotti ......................................................................................... 45 4.7 Sistema Radar di ARPA Piemonte ...................................................................................... 45 4.7.1 Descrizione del Sistema ............................................................................................. 45 4.7.2 Il Servizio gestito da CSI Piemonte ........................................................................... 46 4.8 La rete privata di monitoraggio della qualità dell’aria di IREN ENERGIA........................ 48 4.8.1 Descrizione del Sistema ............................................................................................. 48 4.9 La rete Fonometri di ARPA Piemonte ................................................................................. 49 4.9.1 Descrizione del Sistema ............................................................................................. 49 4.9.2 Il Servizio gestito da CSI Piemonte ........................................................................... 52 4.9.3 Caratteristiche dei Prodotti ......................................................................................... 52 4.10 Le applicazioni di ARPA Piemonte ................................................................................ 53 4.10.1 Contesto servizio ........................................................................................................ 53 4.10.2 Il Servizio gestito da CSI Piemonte ........................................................................... 53 4.10.3 Caratteristiche dei Prodotti ......................................................................................... 53 4.11 La Banca Dati Meteoidroclimatologica di ARPA Piemonte .......................................... 54 4.11.1 Contesto servizio ........................................................................................................ 54 4.11.2 Servizi afferenti alla BDMeteo................................................................................... 55 4.11.3 Flusso dei dati della BDMeteo ................................................................................... 58 4.11.4 Caratteristiche dei prodotti ......................................................................................... 62 5. Ambito “ENERGIA” ................................................................................................................. 63 5.1 Contesto ............................................................................................................................... 63 5.2 Caratteristiche del servizio................................................................................................... 63 5.2.1 Sistema Informativo Certificazione Energetica (SIPEE) ........................................... 63 5.2.2 Sistema Informativo Catasto Impianti Termici (CIT) ................................................ 63 5.3 Caratteristiche dei prodotti................................................................................................... 63 5.3.1 Sistema Informativo Certificazione Energetica (SIPEE) ........................................... 64 5.3.2 Sistema Informativo Catasto Impianti Termici (CIT) ................................................ 65 2 5.4 Ambito e Tecnologie ........................................................................................................... 69 Ambito “Difesa del suolo” ......................................................................................................... 70 6.1 Contesto ............................................................................................................................... 70 6.2 Caratteristiche del servizio................................................................................................... 70 6.3 Caratteristiche dei prodotti................................................................................................... 70 7. Ambito “OPERE PUBBLICHE” ............................................................................................... 80 7.1 Contesto ............................................................................................................................... 80 7.2 Caratteristiche del servizio................................................................................................... 80 7.2.1 Servizio informatico Opere Pubbliche Regione Piemonte ......................................... 80 7.2.2 Servizio informatico Opere Pubbliche Comune di Torino ......................................... 83 7.2.3 Servizio informatico Lavori Pubblici Provincia di Torino ......................................... 84 7.3 Caratteristiche dei prodotti................................................................................................... 84 7.3.1 Caratteristiche di prodotto SIOP, SABG .................................................................... 84 7.3.2 Caratteristiche di prodotto SPRINT – Sistema per la programmazione degli interventi 88 7.3.3 Caratteristiche di prodotto SIPE – Sistema Pianificazione emergenze e gestione della reperibilità .................................................................................................................................. 90 7.3.4 Caratteristiche di prodotto PPOP–“Prezzario Opere Pubbliche” ............................... 91 7.3.5 Caratteristiche di prodotto MONITOR – LL.PP. ....................................................... 92 7.3.6 Caratteristiche di prodotto PTIC – Piano Triennale Interventi del Comune di Torino 93 7.3.7 Caratteristiche di prodotto SIGI – Gestione Interventi sul suolo pubblico ................ 94 7.3.8 Caratteristiche di prodotto Lavori Pubblici Provincia di Torino ................................ 95 7.3.9 Caratteristiche di prodotto SIGMANET .................................................................... 96 7.3.10 Caratteristiche di prodotto Espropri ........................................................................... 96 7.3.11 Ambito e Tecnologie .................................................................................................. 97 8. Ambito “EDILIZIA” .................................................................................................................. 99 8.1 Contesto ............................................................................................................................... 99 8.1.1 Edilizia Privata e Pubblica.......................................................................................... 99 8.1.2 MUDE ...................................................................................................................... 101 8.2 Caratteristiche dei prodotti................................................................................................. 102 8.2.1 Edilizia Privata e Pubblica........................................................................................ 102 8.2.2 MUDE ...................................................................................................................... 110 9. servizi professionali RICHIESTI ............................................................................................. 117 9.1 PRG - Progettazione e Sviluppo (Progettista) ................................................................... 117 9.2 SVP - Progettazione e Sviluppo (Sviluppatore) ................................................................ 120 9.3 ITS – I.T. System Architect ............................................................................................... 121 9.4 SS – Specialista di Servizio ............................................................................................... 123 9.5 FPmin - Servizi di Sviluppo di nuovi prodotti (ciclo minimo) .......................................... 125 10. Attivazione ed erogazione del servizio .............................................................................. 128 10.1 Attivazione “Servizi di sviluppo di nuovi prodotti” a Fasi a corpo .............................. 129 11. Localizzazione ................................................................................................................... 132 12. Monitoraggio e Controllo del Servizio .............................................................................. 132 12.1 Qualità del software ...................................................................................................... 134 13. Assistenza gratuita in garanzia .......................................................................................... 136 14. Modalità di accettazione del servizio................................................................................. 137 15. Indicatori di qualità e servizio, penali ................................................................................ 138 I fermi dell’applicazione sono provocati da errori bloccanti. ...................................................... 147 16. Documentazione ................................................................................................................ 150 16.1 Piano dei servizi di appalto ........................................................................................... 151 6. 3 16.2 Rapporto di gestione ..................................................................................................... 151 16.3 Rapporto esito di rilevazione indicatori di qualità ........................................................ 152 16.4 Verbale esito monitoraggio e controllo bimestrale ....................................................... 152 17. Durata................................................................................................................................. 152 18. Chiusura del servizio ......................................................................................................... 153 4 1. SCOPO DEL DOCUMENTO Lo scopo di questo documento è descrivere i requisiti tecnici relativi ai Servizi Professionali per lo sviluppo, evoluzione e manutenzione in ambito informatico attinenti gli ambiti Ambiente, Energia, Difesa del Suolo, Opere Pubbliche, Edilizia 2. RIFERIMENTI NORMATIVI 2.1 Rifer imenti nor mativi ambito “Ambiente” I fondamenti normativi specifici di riferimento per l’ambito “Ambiente” sono rappresentati dai documenti di seguito elencati, che fanno riferimento a Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale: • Position Paper Ambient Air Pollution: Particulate Matter. Final Version (April 1997) • Position Paper Ambient Air Pollution: Sulphur Dioxide Final Nnovember 1997 • Position Paper Ambient Air Pollution: Lead. Final Version November 1997 • Position Paper Ambient Air Pollution: Nitrogen Dioxide November 1997 • Ambient Air Pollution: Carbon Monoxide Draft Vers. 5.2 (17 Marzo 1999) • Position Paper Ambient Air Pollution: Ozone Final Version (July 1999) • Ambient Air Pollution by AS, CD and NI compounds. Position Paper Oct 2000 • Position Paper Ambient Air Pollution by Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) (July 27th 2001) • Second Position Paper on Particulate Matter – final draft – CAFE Working Group on Particulate Matter. April 6th, 2004 • Decisione del Consiglio del 27 Gennaio 1997 (97/101/CE) che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri (GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14) • Decisione della Commissione del 17 Ottobre 2001 (2001/752/CE) che modifica gli allegati della decisione 97/101/CE del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri • Decisione della Commissione dell'8 Novembre 2001 (relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62/CE e della direttiva 1999/30/CE del Consiglio) • Rettifica della decisione 2004/461/CE della Commissione, del 29 Aprile 2004, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi delle direttive 96/62/CE e 1999/30/CE del Consiglio e delle direttive 2000/69/CE e 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Decisione del 29 aprile 2004) • Council Directive of 15 July 1980 on air quality limit values and guide values for sulphur dioxide and suspended particulates (80/779/EEC) 5 • Direttiva 1992/72/CEE del Consiglio del 21 Settembre 1992 sull'inquinamento dell'aria provocato dall'Ozono • Direttiva del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (1996/62/CE) (G.U.C.E n. L 296 del 21 - 11- 1996) • Direttiva del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il Biossido di Zolfo, il Biossido di Azoto, gli Ossidi di Azoto, le particelle e il Piombo (dir. 1999/30/CE) • Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il Benzene ed il Monossido di Carbonio nell'aria ambiente (dir. 2000/69/CE) • Direttiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici "Direttiva NEC" • Direttiva 2002/3/CE del 12 Febbraio 2002 relativa all'Ozono nell'aria (GU CE L67/14 del 09/03/2002) • Direttiva 2004/107/CE del 15 Dicembre 2004 concernente l'Arsenico, il Cadmio, il Mercurio, il Nickel e gli Idrocarburi Policiclici Aromatici nell'aria ambiente (GU L23/3 del 26/01/2005) • Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa • Rettifica della Decisione della Commissione sugli orientamenti per un metodo di riferimento provvisorio per il campionamento e la misurazione delle PM 2,5 • Guidance on Assessment under the EU Air Quality Directives - Final draft • Guideline referring to Commission Decision (2001/839/EC) laying down a questionnaire to be used for annual reporting on ambient air quality assessment under Council Directives 96/62/EC and 1999/30/EC. August, 2006 • Guideline to Questionnaire laying down a questionnaire to be used for annual reporting on ambient air quality assessment under Council Directives 96/62/EC, 1999/30/EC, 2000/69/EC, 2002/3/EC and 2004/107/EC. (July, 2008 - European Commission Pilot template) • Guideline to Questionnaire laying down a questionnaire to be used for annual reporting on ambient air quality assessment under Council Directives 96/62/EC, 1999/30/EC, 2000/69/EC, 2002/3/EC, 2004/107/EC and 2008/50/EC. (June, 2009 European Commission - Pilot template) • (Guideline to questionnaire DD1-3 final.pdf) • Reporting under Directive 2002-3-CE relating to ozone in ambient air (Brussel, 07-07-2008 by Stefan Moser) • Set Guidance prepared 4 AQCommitted June 2010. Overview of technical guidance on the implementation of the Air Quality Directive 2008/50/EC. Prepared for Air Quality Committed of june 2010 (release 5 May 2010) • Guidance on the Commission Implementing Decision laying down rules for Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council as regards the reciprocal exchange of information and reporting on ambient air (Decision 2011/850/EU) • D.P.R 203/88. Attuazione delle Direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e 6 di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 Aprile 1987, n. 183 • D.P.C.M. 21 Luglio 1989. Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 Luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali • D.P.R 25 Luglio 1991. Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 Luglio 1989 • Allegati al D. Lgs 3 Agosto 2007 , n. 152. Attuazione della Direttiva 2004/107/CE concernente l'Arsenico, il Cadmio, il Mercurio, il Nichel e gli Idrocarburi Policiclici Aromatici nell'aria ambiente.Decreto Legislativo 3 Agosto 2007, n. 152 • Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'Arsenico, il Cadmio, il Mercurio, il Nichel e gli Idrocarburi Policiclici Aromatici nell'aria ambiente. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 Settembre 2007 - Suppl.Ordinario n. 194 • D.L.vo 21 Maggio 2004, n.171. Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici. "Direttiva NEC". (Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 Luglio 2004, n.165) • Decreto Legislativo 21 Maggio 2004, n. 183. Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'Ozono nell'aria. (S.O. alla G.U. n. 171 del 23 Luglio 2004) • Decreto Legislativo3 Agosto 2007, n. 152. Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'Arsenico, il Cadmio, il Mercurio, il Nichel e gli Idrocarburi Policiclici Aromatici nell'aria ambiente. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 Settembre 2007 - Suppl.Ordinario n. 194 • Decreto Legislativo 4 Agosto 1999, n. 351. Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. (G.U. n. 241 del 13 Ottobre 1999) • D.M. 12 Luglio 1990. Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione • Decreto Ministeriale 16 Gennaio 2004, n. 44. Recepimento della Direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988, n. 203. (G.U. n. 47 del 26 Febbraio 2004) • D.M. 16 Maggio 1996. "Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da Ozono". (G.U. n. 163 del 13 Luglio 1996) • Decreto Ministeriale 1 Ottobre 2002, n. 261. Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 4 Agosto 1999, n. 351. (G.U. n. 272 del 20 Novembre 2002) • Decreto Ministeriale 20 Settembre 2002. Attuazione dell'art. 5 della legge 28 Dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'Ozono stratosferico. (G.U. n. 230 del 1 Ottobre 2002) 7 • Decreto Ministeriale 25 Novembre 1994. Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al Decreto Ministeriale 15 Aprile 1994 • Decreto Ministeriale 2 Aprile 2002, n. 60. Recepimento della Direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 Aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il Biossido di Zolfo, il Biossido di Azoto, gli Ossidi di Azoto, le particelle e il Piombo e della Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il Benzene ed il Monossido di Carbonio. (Suppl. alla G.U. n. 87 del 13 Aprile 2002) • Circolare del Presidente della Giunta Regionale 4 Ottobre 1988, n. 16 /ECO. D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203. Nuove procedure relative agli adempimenti amministrativi in materia di inquinamento atmosferico. (B.U. n. 41 del 12 Ottobre 1988) • Circolare del Presidente della Giunta Regionale 24 Luglio 2001, n. 8/AQA. Applicazione della disciplina prevista dalla legge regionale 7 Aprile 2000 n. 43 in merito al controllo dei gas di scarico dei veicoli. Bollino blu. (B.U. n. 31 del 1 Agosto 2001) • Determinazione Dirigenziale 20 Gennaio 2004, n. 13. Sviluppo e diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico • Definizione dei criteri integrativi di quelli stabiliti con D.G.R. n. 63 -11101 del 24.11.2003. (B.U. n. 10 dell’11 Marzo 2004) • Deliberazione della Giunta Regionale 5 Agosto 2002, n. 109-6941. Approvazione della “Valutazione della qualità dell’aria nella Regione Piemonte. Anno 2001”. (Suppl. al B.U. n. 35 del 29 Agosto 2002) • Deliberazione della Giunta Regionale 11 Novembre 2002, n. 14-7623. Attuazione della legge regionale 7 Aprile 2000 n. 43, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”. Aggiornamento dell’assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione. (B.U. n. 47 del 21 Novembre 2002) • Deliberazione della Giunta Regionale 28 Giugno 2004, n. 19-12878. Attuazione della legge regionale 7 Aprile 2000 n. 43. Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ex articoli 8 e 9 Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351. (B.U. n. 30 del 29 Luglio 2004) • DGR 23-610 del 2000 (rete rilevamento). Primo progetto della rete piemontese • Deliberazione della Giunta Regionale 31 Luglio 2000, n. 27 - 614. Raccomandazioni per la popolazione esposta ad episodi acuti di inquinamento da Ozono. (B.U. n. 34 del 23 Agosto 2000) • Deliberazione della Giunta Regionale 8 Marzo 2004, n. 49-11957. Rettifica mero errore materiale della D.G.R. n. 63-11101 del 24 Novembre 2003. (Suppl. al B.U. n. 10 dell’11 Marzo 2004) • Deliberazione della Giunta Regionale 2 Aprile 2001, n. 52-2661. Avvio della campagna di controlli dei gas di scarico dei veicoli a motore per il rilascio del bollino blu. 8 Regolamentazione del calendario per l’effettuazione del controllo dei veicoli che per la prima volta sono soggetti all’obbligo previsto dalla Legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43. (B.U. n. 18 del 2 Maggio 2001) • Deliberazione della Giunta Regionale 24 Novembre 2003, n. 63-11101. Sviluppo e diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico. Definizione dei criteri di ripartizione e di trasferimento dei fondi alle Province. (B.U. n. 52 del 24 Dicembre 2003) • Deliberazione della Giunta Regionale 26 Febbraio 2001, n. 8-2311. Approvazione del Disciplinare per l’effettuazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli a motore e per il rilascio del Bollino Blu (articolo 2 comma 1 lettera g) della Legge Regionale 7 Aprile 2000, n. 43) e della proposta di Protocollo di intesa fra le Associazioni di categoria interessate, la Regione Piemonte e le Province Piemontesi. (B.U. n. 12 del 21 Marzo 2001) • Legge Regionale 7 Aprile 2000 n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. (Suppl. al B.U. n. 15 del 12 Aprile 2000) • Codice ambientale (Dlgs 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni). Ha recepito alcune norme europee e regola i seguenti ambiti: acque, rifiuti e bonifica, VIA,VAS, IPPC, difesa del suolo, aria) • Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale • Attuazione della direttiva 2007/Ce, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea • Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) G.U. n.9 del 13 gennaio 2010) • Legge Regionale 30 Luglio 1992 n. 32 di attuazione del DPR 175/88, che aveva previsto la realizzazione di un sistema informativo in materia di attività a rischio di incidente rilevante • Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60 modificata dalla Legge Regionale 20 novembre 2002, n. 28 Testo coordinato • Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60 Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) • Legge Regionale 20 novembre 2002, n. 28 Ampliamento delle attività dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla Legge Regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60 9 2.2 Rifer imenti nor mativi ambito “Ener gia” Di seguito vengono riportati i riferimenti normativi relativi all’ambito Energia: • Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica • D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” • D.M. 15 Marzo 2012 “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)” • Schema di DPR del 15 febbraio 2013 recante regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva • L.Reg.13 del 28 maggio 2007 – Disposizioni in materia di rendimento energetico in edilizia. Attuazione del regolamento regionale sulla certificazione energetica degli edifici, approvato dalla Giunta regionale il 4 agosto 2009 • Disposizioni attuative DGR 35-9702 del 30 settembre 2008 • D.G.R. n. 30 – 12221 del 28 settembre 2009 “Relazione Programmatica sull’energia” • D.G.R. n. 5-3314 del 30 Gennaio 2012 “Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile” • D.G.R. n. 6-3315 del 30 Gennaio 2012 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010. 10 2.3 Rifer imenti nor mativi ambito “Difesa del suolo” Di seguito vengono riportati i riferimenti normativi relativi all’ambito Difesa del suolo: • Programmi di cooperazione transfrontaliera: programma operativo Italia-Francia ALCOTRA, approvato dalla Commissione Europea, con Decisione C(2007) 5716 del 29.11.2007 L.R. 29 giugno 2009 n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” L.R. 3 agosto 2011 n. 16 "Modifica alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità). • R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" • Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo della difesa del suolo" • Legge 3 agosto 1998, n. 267 (conversione in legge del d.l. 11 giugno 1998, n. 180) "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" • Legge 11 dicembre 2000, n. 365 (conversione in legge del d.l. 12 ottobre 2000, n. 279) "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali" • Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" (artt.16, 27, 29) • Legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 "Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale" • Legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38 "Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po" • Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 • Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 - "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59' • Direttiva 2007/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni 11 2.4 Rifer imenti nor mativi ambito “Opere pubbliche” Di seguito vengono riportati i riferimenti normativi relativi all’opere pubbliche: • D.M. 20/2001 (individuazione siti internet) • Legge 106/2002 - “Merloni quater” • Direttive europee 17 e 18 del 2004 • D.M 1021/IV 2005 (Procedura e schemi-tipo programmazione triennale) • Codice dei contratti pubblici (d.lgs 163/06 - pubblicato nella G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) • Decreto Legislativo 26 gennaio 2007 n. 6 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 163/06 • Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circolare 1 marzo 2007 - Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi • Ministero Infrastrutture - Circolare n. 24734 del 16/11/2007 - Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura • Ministero Infrastrutture - Decreto n. 272 del 21 dicembre 2007 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. • Testo unico sicurezza (Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) • Comunicato del Presidente dell'Autorità 04/04/2008: Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari, speciali e contratti esclusi • Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti (approvato con il DPR 207/2010) • Decreto Legislativo n. 53 del 20 marzo 2010 - Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici • L.R. 19/2010 (Osservatorio Contratti) • DPR n. 150 del 2 agosto 2010 - Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese all'esecuzione di lavori pubblici • Legge 13 agosto 2010 , n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (La disciplina sulla tracciabilità dei flussi 12 finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010, si completa con l'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217) • Legge 12 luglio 2011, n. 106 • Dpcm 30/6/2011 –Stazione Unica Appaltante • D.M. 11 Novembre 2011 - Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale • D.L. 29 dicembre 2011, n. 229 - Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. • D.L. 9/2/2012 n.5 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo • Spending review 1: D.L. 52/2012 convertito con L.94/2012 • Spending review 2: D.L. 6 luglio 2012, n. 95 • L. 6/11/2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA • Decreto Ministeriale 26/02/2013 - Ministero dell’Economia e delle Finanze - Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 • Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti 13.03.2013 n° 42 - Modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute • D.Lgs 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni • Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 26 del 22 maggio 2013 - Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 • Comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 22 maggio 2013 - Indicazioni operative per l’attuazione della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 • Comunicato del Presidente Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 13 giugno 2013 - Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 13 • Regolamenti in materia di suolo pubblico per l’esecuzione di opere comportanti manomissioni e ripristino di sedi stradali e aree verdi del suolo pubblico; in materia di verde pubblico per lavori di potatura e abbattimento alberi; in materia di concessioni precarie per occupazioni su suolo pubblico per apparecchiature o cavidotti relativi a pubblici servizi • Regolamenti di Polizia Municipale inerenti l’occupazione della sede stradale e opere, depositi e cantieri stradali • Regolamenti e norme per l’impostazione dei cantieri ed il corretto utilizzo della cartellonistica stradale • Norme in materia di tutela e uso del suolo • Direttiva per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici (direttiva della Presidenza del Consiglio - Dipartimento Aree Urbane) • Norme tecniche sui materiali 14 2.5 Rifer imenti nor mativi ambito “Edilizia” • • • • • • • • • • • • Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2010, n° 4-296 – “Progetto per la semplificazione delle procedure amministrative del Piemonte. Promozione accordo tra le amministrazioni per la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per l'elaborazione e la diffusione del MUDE PIEMONTE". Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e s.m.i. (Testo Unico dell’Edilizia). Legge 6 agosto 1990, n° 241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Decreto Legge 22 giugno 2012, n° 83 – “Misure urgenti per la crescita del Paese”. Regolamento Edilizio della città di Torino Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004 (del. 200308280/038), esecutiva dal 3 gennaio 2005,pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 17 novembre 2005 e s.m.i. Piano Regolatore Generale di Torino Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione – Volume I Testo coordinato al 30 aprile 2006, integrato con le modifiche introdotte dalla variante n.100 al P.R.G. adottata con D.C.C. n. 147 del 12/04/2006 (del. 2006 02894/009) e varianti successive. Testo coordinato della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n°56 - “Tutela ed uso del suolo.” come modificata dalla Legge Regionale 25 marzo 2013, n° 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia". Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82 - “Codice dell'amministrazione digitale”. Legge 9 marzo 2006, n° 80 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n° 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”. Decreto-Legge 10 gennaio 2006, n° 4 – “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2008 – “Approvazione del «Modello Pag. 4 di 28 unico digitale per l'edilizia»”. 15 3. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Oggetto della prestazione è l’erogazione di Servizi Professionali relativi allo sviluppo, evoluzione e manutenzione in ambito informatico attinenti gli ambiti Ambiente, Energia, Difesa del Suolo, Opere Pubbliche, Edilizia. I servizi professionali richiesti, oggetto del presente appalto, si inseriscono all’interno del processo organizzativo, gestionale ed operativo di produzione definito dal CSI-Piemonte e prevedono, pertanto, l’interazione con funzioni e ruoli interni al Consorzio ed in particolare la pianificazione, l’attivazione ed il monitoraggio delle attività con il Referente Tecnico del Consorzio medesimo. La seguente “Tabella 1” indica per ogni Servizio Professionale la quantità di giorni/uomo e per i Servizi di Sviluppo di nuovi prodotti la quantità di Function Point (in seguito FP), complessivamente stimati. Il numero minimo di risorse che dovrà comporre il team di lavoro dedicato è indicato nella successiva “Tabella n.2”. Le richieste di figure professionali sono opportunamente ripartite per gli ambiti oggetto del presente documento. Vengono anche indicate le relative quantità minime garantite. Ambito Ambiente Componente Servizi professionali (Specialista di servizio) Servizi professionali Progettazione e sviluppo (Progettista) Servizi professionali Progettazione e sviluppo (Sviluppatore) Servizi professionali – Progettazione e sviluppo (IT System Architect) Energia Servizi professionali – Progettazione e sviluppo (Progettista) Difesa del suolo Servizi professionali Progettazione e sviluppo (Sviluppatore) Servizi professionali Progettazione e sviluppo (Progettista) Quantità Quantità gg/uomo gg/uomo stimata e non minima vincolante garantita Metrica di misura 300 80 GG uomo a consumo 1.140 360 GG uomo a consumo 440 100 GG uomo a consumo 240 80 GG uomo a consumo 220 0 GG uomo a consumo 70 15 GG uomo a consumo 50 15 GG uomo a consumo 16 Opere Pubbliche Servizi professionali (Specialista di servizio) Servizi professionali Progettazione e sviluppo (Progettista) Edilizia Servizi professionali (Specialista di servizio) Servizi professionali Progettazione e sviluppo (Progettista) Servizi di progettazione e sviluppo nuovi prodotti (ciclo minimo) - 220 50 GG uomo a consumo 290 65 GG uomo a consumo 220 80 GG uomo a consumo 130 15 GG uomo a consumo 940 0 Function Point/Fasi a corpo Tabella n.1 – Il CSI garantisce all’Appaltatore, la corresponsione dell’importo corrispondente all’erogazione delle quantità di gg/uomo indicate nella tabella di cui sopra come “Quantità minima Garantita”. Il CSI si riserva la facoltà di incrementare le quantità richieste in corso d’opera nel caso di esigenze aggiuntive ad oggi non previste, e comunque entro il limite dell’importo massimo spendibile pari ad Euro 1.200.000,00, oltre oneri di legge. Il Concorrente presenterà, pena la non ammissibilità dell’offerta, per i Servizi professionali in giorni uomo a consumo, un numero di Profili non inferiore a n. 18 (come dettagliato nella “Tabella n.2”, redatti utilizzando l’Allegato CV.9P “Scheda Profilo Servizio” di cui al Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali) e, comunque, congruente ai volumi stimati e non vincolanti, specificando la composizione del team di lavoro dettagliata per ciascun servizio professionale oggetto del presente Appalto, con la proiezione della disponibilità per l’intero periodo contrattuale, tenuto conto che: l’orario di disponibilità richiesto è dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00. Componente N. minimo risorse Servizi professionali - (Specialista di servizio) 4 Servizi professionali - Progettazione e sviluppo (Progettista) 9 Servizi professionali - Progettazione e sviluppo (Sviluppatore) 3 Servizi professionali – Progettazione e sviluppo (IT System Architect) 2 - Tabella n.2 I Servizi professionali richiesti derivano dall’analisi degli scenari tecnologici e metodologici attualmente in essere (la cui conoscenza è necessaria ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto 17 d’appalto). L’attività di sviluppo potrebbe altresì comprendere attività legate al rinnovamento tecnologico dei sistemi in essere, eventualmente anche mediante il riuso di soluzioni già disponibili presso altri enti della PA. Verrà valutata anche la presentazione di Profili superiori al minimo richiesto, per numero e/o per tipologia e ruolo, quale garanzia di possibile ampliamento del team di lavoro. Si richiede, inoltre, nella presentazione del team di lavoro, la distinzione tra risorse facenti parte del team operativo dall’inizio attività e le risorse ausiliarie in caso di incremento di attività. La composizione ed il numero di risorse componenti il team di lavoro presentato dal Concorrente dovranno essere congruenti per dare copertura, in termini di competenze, a tutte le tipologie di servizi professionali oggetto dell’Appalto. I Servizi di Progettazione e sviluppo nuovi prodotti (a ciclo minimo) potranno essere attivati a fasi, in funzione delle necessità, su ogni servizio di business, e l’Appaltatore potrà utilizzare un Team di lavoro di dimensione e composizione a sua scelta, fatta salva la scelta del Team leader della fase che dovrà essere scelto, in condivisione con il PM del CSI Piemonte, fra i Profili presentati. Perseguendo comunque l’obiettivo di consegnare la fase entro i tempi ed i parametri di qualità concordati durante la valutazione ed attivazione della fase (rif. paragrafo “Attivazione dei servizi di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti – a fasi” e paragrafo “Servizio di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti – a fasi”). Per i servizi professionali richiesti nell’ambito “Ambiente” potranno essere richieste eventuali presenze straordinarie e/o presidi eccezionali da effettuarsi in giornate pre-festive, festive o in orario notturno di giornate feriali, che possono essere indicativamente ricondotte a una media complessiva, relativa a tutte le risorse professionali coinvolte, di 2-3 giorni/anno, i cui costi sono da intendersi interamente ricompresi e compensati nelle tariffe offerte. Le attività si svolgono in lingua italiana, ma è richiesta anche la conoscenza della lingua inglese parlato/scritto), in particolare nell’ambito dei Sistemi in Tempo Reale e per i servizi di Progettazione e sviluppo con maggiore seniority (IT System Architect e Progettista). Ad esempio la lingua inglese è necessaria per seguire gli aggiornamenti derivanti dai Tavoli Tecnici dell’Unione Europea. Con riferimento ai dati contenuti nelle applicazioni nel seguito specificate, la cui titolarità è in capo agli Enti per cui opera il CSI Piemonte, si evidenzia come siano da qualificarsi come “Personali” in coerenza con quanto dettato dalla normativa vigente (ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e dallo schema di contratto. Di seguito, in tutti i sotto-paragrafi relativi agli ambiti, vengono descritti i sistemi informativi ed i relativi servizi informatici e i business in carico a CSI Piemonte, nel suo complesso. I Servizi e le attività specifiche richieste all’Aggiudicatario del presente Appalto sono descritte nei successivi capitoli relativi ai “Servizi di Appalto”. 4. AMBITO “AMBIENTE” 18 4.1 Contesto Il CSI svolge da più di trent'anni un'azione di supporto al governo del territorio e dell’ambiente, storicamente rivolta a Regione Piemonte e in seguito alle Province ed alla Città di Torino. Negli ultimi anni l’attività si è sempre più estesa alle esigenze degli “enti periferici” con l’obiettivo a medio termine di rendere i sistemi informativi che trattano dati territoriali e ambientali utilizzabili ed accessibili da tutta la Pubblica Amministrazione, arrivando anche al più ampio coinvolgimento di altri attori, quali imprese, professionisti e cittadini. I Sistemi informativi ambientali supportano la qualità e l’efficienza dell’azione pubblica in campo ambientale, favorendo la ricaduta positiva su imprese, professionisti e cittadini. Sono utilizzati per l’attuazione delle politiche energetiche, rivolte al risparmio/utilizzo di fonti rinnovabili e allo sviluppo di un sistema produttivo orientato alla sostenibilità ambientale. I quattro sistemi principali sono: Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) Il SIRA è un Sistema di conoscenze condiviso tra Regione, Province ed ARPA a supporto del governo dell’Ambiente, della diffusione dell’informazione ambientale sia all’interno della pubblica amministrazione regionale e nazionale sia verso i cittadini. Il SIRA supporta i processi di produzione e condivisione dei dati ambientali, distribuiti tra enti (Regione, Province, ARPA), garantendo la “qualità condivisa” tra i diversi soggetti e integra l’informazione prodotta sul territorio regionale attraverso sistemi tematici dedicati. Sistema Informativo Risorse idriche e irrigue E’ orientato alla gestione informativa del ciclo delle acque ed in particolare è costituito dalle seguenti componenti: - SIRI: (Gestisce la base conoscitiva di riferimento dei corpi idrici, ed è funzionale alla gestione integrata di dati e informazioni cartografiche ed alfanumeriche); - GERICA (Gestione riscossione canoni per l’uso di acque pubbliche) - SIBI (per la gestione delle infrastrutture irrigue per la bonifica eirrigazione). Sistema Informativo Energia Si compone della Certificazione energetica degli edifici (raccolta degli Attestati di certificazione energetica redatti dai professionisti) e la Gestione impianti termici (che concerne il censimento degli impianti termici della Regione Piemonte). Sistema informativo ambientale dell’Agenzia regionale per l’ambiente Riguarda la Gestione soggetti / oggetti ambientali e processi di raccolta dati sul territorio e le applicazioni per il Sistema informativo meteo idrografico. 4.2 Car atter istiche del ser vizio 4.2.1 Sala Ambiente Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) Il SIRA è un Sistema di conoscenze condiviso tra Regione, Province ed ARPA a supporto del governo dell’Ambiente, della diffusione dell’informazione ambientale sia all’interno della pubblica amministrazione regionale e nazionale sia verso i cittadini. Il SIRA: 19 • supporta i processi di produzione e condivisione dei dati ambientali, distribuiti tra enti (Regione, Province, ARPA), garantendo la “qualità condivisa” tra i diversi soggetti • integra l’informazione prodotta sul territorio regionale attraverso sistemi tematici dedicati ed espone servizi informatici verso il livello nazionale basati sul Catalogo delle informazioni ambientali • espone servizi informatici verso cittadini, professionisti e imprese attraverso il Portale dell’Ambiente • supporta la pianificazione settoriale ed i processi decisionali Gli attori pubblici del sistema sono • la Regione che ha competenze di indirizzo e coordinamento oltre alla pianificazione degli interventi di tutela ambientale sul territorio regionale, • le Province a cui sono delegate le competenze inerenti le istruttorie autorizzative • l’Agenzia regionale ambientale a cui sono attribuiti i compiti di monitoraggio ambientale, controllo e verifica delle prescrizioni autorizzative La Regione comunica con il livello nazionale (ISPRA, Ministero dell'Ambiente) attraverso il Punto Focale Regionale (PFR) che costituisce il nodo regionale della rete del Sistema informativo Nazionale Ambientale (SINAnet) Il Portale dell’Ambiente è il punto di accesso ai servizi informatici rivolti a imprese, professionisti e cittadini http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/index.shtml Attraverso il Catalogo delle informazioni ambientali, il SIRA divulga informazioni sulla tutela ambientale, sulla sostenibilità dello sviluppo e sui processi e i provvedimenti che hanno ricadute sull'ambiente. Le componenti applicative realizzate, possono essere distinte in : 1. “Verticali”, inerenti aree tematiche specifiche (es. Aria, Rifiuti) con l’obiettivo di costruire strumenti che consentano agli amministratori ed operatori pubblici di gestire informazioni attendibili, ottenute in tempi ragionevoli, sullo stato dell'ambiente, l'evoluzione dei fenomeni, l'effetto delle politiche e degli interventi; 2. “Trasversali”, orientate a: migliorare la condivisione e l’interscambio delle informazioni con il livello sub-regionale (le Province e ARPA Piemonte), in ambito regionale e, attraverso il Punto Focale regionale (PFR), con il livello nazionale ed europeo, rispettando standard e regole condivise. Devono inoltre garantire l’interazione con cittadini e imprese nell’ambito dei procedimenti amministrativi, e promuovere la diffusione di dati e informazioni ambientali verso la collettività. Componenti applicative “verticali” del SIRA Piemonte Valutazione di Impatto Ambientale (SIVIA) Sistema condiviso tra Regione, Province ed ARPA, che supporta: la gestione della banca dati condivisa dei progetti di competenza comunale, provinciale e regionale sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza, contenente informazioni alfanumeriche e geografiche di tipo amministrativo, tecnico e ambientale. Autorizzazioni e controlli IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) Sistema di consultazione della vista regionale dei dati sulle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza provinciale e sulle verifiche ispettive svolte da ARPA Piemonte. Il sistema fornisce inoltre l’inquadramento ambientale degli stabilimenti nel contesto del territorio in cui sono ubicati. 20 Rifiuti Sistema di supporto all’adempimento dei compiti di pianificazione, programmazione e divulgazione della Regione sul tema rifiuti. Attività a Rischio di incidente rilevante (SIAR) Sistema condiviso tra Regione, Province, ARPA e Vigili del fuoco per la gestione alfanumerica e geografica dei dati autorizzativi e tecnici (scenari incidentali, verifiche ispettive, Piani di Emergenza Esterni …) sugli stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso, incrociati con le informazioni di contesto territoriale e ambientale, con particolare attenzione ai potenziali ricettori sensibili in caso di incidente. Gestisce inoltre informazioni sugli elaborati RIR (Rischio di Incidente Rilevante) e sugli eventi incidentali occorsi. Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS) Il sistema consente la gestione delle informazioni di carattere amministrativo relative agli iter delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Inventario delle emissioni in atmosfera (IREA) Strumento di supporto alla pianificazione regionale che permette di stimare le emissioni annuali in atmosfera derivanti dalle attività umane e naturali svolte sul territorio piemontese. Anagrafe Regionale Siti contaminati (ASCO) Sistema condiviso tra Regione, Province e ARPA per la gestione, a livello alfanumerico e geografico, delle informazioni anagrafiche, amministrative, tecniche e finanziarie relative ai siti contaminati ed alle attività di messa in sicurezza e bonifica. L’anagrafe è integrata con una sezione informativa dedicata alla gestione ed alla consultazione delle informazioni inerenti aree produttive dimesse. Inquinamento elettromagnetico Servizio informatico di consultazione e condivisione tra i soggetti della PA interessati delle informazioni tecniche, anagrafiche e cartografiche relative agli elettrodotti (sorgenti a bassa frequenza) prodotte dai gestori degli impianti Inquinamento acustico Servizio informatico WEB GIS per la consultazione dei dati relativi alle mappature acustiche fornite dai diversi soggetti gestori (viabilità) e dalle Province. Componenti applicative “trasversali” del SIRA Piemonte: Anagrafe delle Unità Locali Operative autorizzate in campo ambientale (ANAGAMB) Consente l'identificazione delle sedi operative basata sull'attribuzione della codifica univoca SIRA, la gestione delle informazioni di carattere anagrafico e la di georeferenziazione delle sedi. Costituisce inoltre il punto di raccordo per consultare le informazioni presenti nei sistemi tematici di Regione, Province ed ARPA Piemonte relative ai diversi comparti ambientali (aria, rifiuti, acqua…), grazie all’utilizzo dei servizi informatici di Interscambio Dati ambientali (IDA). Servizi di interoperabilità fra PA, imprese e professionisti (PRIMPA) Il sistema nasce per promuovere la semplificazione amministrativa e l'interazione tra privati e Pubblica Amministrazione in materia di procedimenti ambientali 21 Catalogo delle informazioni ambientali (CATAMB) Raccoglie l'insieme delle risorse informative disponibili nell'ambito del SIRA Piemonte, specificandone i metadati e costituisce lo strumento cardine per la condivisione di informazioni ambientali tra i soggetti del SIRA Piemonte, in quanto supporta il sistema Interscambio Dati Ambientali (IDA), la rete di cooperazione che connette i diversi nodi del SIRA Piemonte (Regione, ARPA e Province), che configurano come provider di dati ambientali. Il servizio applicativo implica la continua interazione con l’utenza per la determinazione dei requisiti di dettaglio delle richieste pervenute dall’utenza stessa, e pertanto richiede conoscenza della materia e dei dati ambientali. Conoscenza che consenta di interloquire a parità di linguaggio normativo ed amministrativo con il Cliente e/o con l'utenza finale, in particolare sui seguenti aspetti: Comparto Suolo: contaminazione e bonifiche Comparto Valutazione Ambientale Comparto Rischio Tecnologico Comparto Rifiuti Comparto trasversale Comparto IREA Adempimenti art. 251 del Dlgs. 152/2006 e L.R. 42/2000. Alimentazione e gestione di un sistema condiviso tra Regione, Province ed ARPA per la tenuta dell'Anagrafe Regionale dei siti da bonificare (dati amministrativi, tecnici e finanziari) e delle aree industriali dismesse. Reporting verso il livello nazionale e comunitario. Adempimenti Dlgs. 152/2006, L.R. 40/1998 ed altre leggi di comparto. Alimentazione e gestione di un sistema condiviso dei progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale. Supporto alle attività di V.A.S. Supporto alla partecipazione ed all'informazione al pubblico. Reporting verso il livello nazionale e comunitario. Adempimenti normativa Seveso (Dlgs. 334/1999, D.M. LLPP 9/5/2001 e L.R. 32/1992). Alimentazione e gestione di un sistema condiviso tra Regione, Province, ARPA, Vigili del Fuoco e Prefetture per l'attuazione delle competenze amministrative e la valutazione e gestione del rischio industriale connesso. Tenuta Registro delle Attività a Pericolo d'Incidente Rilevante. Produzione di elaborati tecnici per la pianificazione di emergenza esterna e pianificazione territoriale. Adempimenti normativa Rifiuti (Dlgs 152/2006, Dir. 2008/98/CE, L.R. 24/2002). Supporto alle attività di programmazione e dell'Osservatorio Regionale. Alimentazione e gestione di un sistema condiviso tra Regione, Province, ARPA e i gestori degli impianti (Consorzi). Reporting verso il livello nazionale e comunitario. Gestione ed evoluzione degli strumenti trasversali del sistema condiviso Regione, Province, ARPA. Anagrafe dei soggetti autorizzati in campo ambientale, gestione delle codifiche SIRA delle Unità Locali Operative. Servizi di interscambio dati tra i diversi sistemi informativi. Produzione di consolidati regionali anche ai fini di reporting. Gestione ed evoluzione del Portale Ambiente per l'interazione tra la P.A. (Regione / Province), le imprese, i professionisti ed i cittadini. Aggiornamento degli strumenti interni di supporto all'analisi ambientale ed alla condivisione delle informazioni Adempimenti normativa inquinamento atmosferico (Dlgs. 155/2010, L.R. 43/2000). Alimentazione e gestione del sistema di supporto all'Inventario delle Emissioni in Atmosfera, che stima le emissioni annuali derivanti da attività umane e naturali. Attività svolta in collaborazione con le Regioni del Bacino padano nell'ambito del progetto INEMAR. Reporting verso il livello nazionale e comunitario. Produzione elaborazioni per la zonizzazione, la valutazione della qualità dell'aria e per gli scenari emissivi. 4.2.2 Gover no Ambiente Nell’ottobre 2014 è partito il progetto Evoluzione SIRA che intende adeguare il Sistema Informativo Regionale Ambientale, a livello di organizzazione, contenuti e soluzioni tecnologiche, 22 all’evoluzione della normativa di riferimento e del contesto istituzionale e sociale. Tale processo richiede: • una ridefinizione dei contenuti informativi del sistema, attraverso l’analisi del fabbisogno di dati e informazioni utili al governo ed alla tutela dell’ambiente, in modo da garantire individuazione, definizione e disponibilità delle informazioni essenziali , evitando sovrapposizioni e duplicazioni, evidenziando la possibilità di interrelazione con altri sistemi informativi di Regione e ARPA ai fini dell’acquisizione e dell’aggiornamento; • una revisione complessiva degli strumenti di acquisizione e di fruizione delle informazioni. Centrale in quest’ottica, anche in considerazione dell’obsolescenza della attuali soluzioni tecnologiche, è l’esigenza di rinnovare le architetture applicative con un approccio modulare, costruendo per steps successivi una soluzione tecnologica flessibile ed open source, anche con la prospettiva di promuovere azioni di riuso e sviluppo sinergico in contesti territoriali extraregionali. • l’individuazione di soluzioni flessibili e adeguate alle specifiche esigenze, finalizzate a consentire la implementazione della base dati derivante delle innovazioni sopra descritte, con le informazioni già disponibili nell’ambito dei sistemi tematici ad oggi in essere, in modo da garantire continuità e possibilità di sviluppo di servizi informatici di esposizione del patrimonio conoscitivo disponibile, in particolare per quanto riguarda gli strumenti a supporto dei processi autorizzativi; • l’organizzazione del reporting ambientale previsto da normativa specifica, garantendo la coerenza tra i diversi livelli comunicativi e l’efficienza della soluzioni adottate, ai fini dell’informazione al pubblico, della trasparenza e dell’open data. Gli obiettivi specifici attraverso cui si vuole perseguire questo disegno complessivo interessano i diversi e principali ambiti di evoluzione del SIRA. Le attività di progetto si articolano nelle seguenti componenti, attivate con un orizzonte temporale pluriennale e conseguentemente articolate in forniture distinte su base annua: • Adeguamento organizzativo e tecnico del SIRA alle esigenze normative del comparto ed alle previsioni di legge relative ai sistemi informativi della PA • Procedimenti e Valutazioni Ambientali: Dematerializzazione –modulo di front-end • Procedimenti e Valutazioni Ambientali: Dematerializzazione –modulo di back-end • Adeguamento e sviluppo delle conoscenze e delle attività di governo e pianificazione dell’ambiente Progetto Evoluzione SIRA – componente Adeguamento organizzativo e tecnico del SIRA alle esigenze normative L’attività, svolta su base pluriennale, è finalizzata a garantire la coerenza delle soluzioni tecnologiche implementate nel contesto SIRA con l’evoluzione in corso del quadro normativo ed istituzionale di riferimento. Gli ambiti prioritari di intervento riguardano: • il recepimento dalla nuova normativa IPR e la conseguente necessità di adeguamento del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria, con l’obiettivo di dare continuità 23 alle attività già in corso relative alla revisione del Data Base Regionale ed al popolamento di una prima versione della Banca Dati; • il recepimento della direttiva INSPIRE in materia di infrastrutture di dati territoriali ed ambientali per favorire la condivisione tra PA e privati delle informazioni; • il recepimento delle linee guida comunitarie (SEIS) in materia di reportistica ambientale; • l’adempimento della direttiva 2003/4/CE, finalizzata a garantire la divulgazione delle informazioni ambientali al cittadino, anche attraverso l’uso di open data/services, e ad incrementare il livello di trasparenza e partecipazione rispetto alle scelte di governo operate dal decisore pubblico ed sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; • l’integrazione, laddove opportuno, delle componenti del SIRA con le piattaforme di conservazione documentale allo scopo di consentire l’adempimento agli obblighi di trasparenza del fascicolo amministrativo, a partire dall’ambito delle VIA. 4.3 Car atter istiche dei Prodotti Nella tabella seguente sono descritti sinteticamente le tecnologie a livello di singolo SI/Applicazione oggetto del servizio informatico . Middleware SI/Applicazio Compo ne nente gestion ale Sistema informativo regionale ambientale Web Apache 1.3.29 Apache 1.3.33 Apache 2.0.61 IIS 5.0 IIS 6.0 AppServ Linguaggio SQL PLSQL Bea Weblogic 7.0 sp3 Bea Weblogic 8 Bea Weblogic 9.2.2 Oracle 8.1.7.4 Oracle 10.2.0.4.0 Oracle 9.2.0.8 DB Access query e reportin SQL PLSQL gestiona le Technical components CSI IRIDE SSO SHIBBOLETH SSO BART CSI Interoperabily Framework SAS 9.1.3 ArcIMS 4.1 ArcIMS 9.2 GIS Governo ambiente RDBMS Apache 1.3.29 Apache 1.3.33 Apache 2.0.61 Java con MDD Jboss 6.4 PostGRES 24 CSI IRIDE SSO SHIBBOLETH CSI Interoperabily Framework 4.4 Sistemi in tempo reale Le componenti costituenti il sistema sono: Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria della Direzione Ambiente di Regione Piemonte. Rete privata di rilevamento della qualità dell’aria della Società IREN Energia - Centrale di Moncalieri (TO). Sistemi di Monitoraggio dei livelli idrometrici e portate della Direzione Agricoltura di Regione Piemonte. Sistemi di Monitoraggio dei livelli idrometrici e portate dell’Area Risorse Idriche e Qualità dell’Aria della Provincia di Torino. Rete fonometri di ARPA Piemonte. Radar Meteorologici di ARPA Piemonte. Applicazioni MeteoWeb, IdroWeb, Antares e Mailing List del Sistema Informativo di ARPA Piemonte. Banca Dati Meteoidroclimatologica di ARPA Piemonte 4.5 Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Ar ia Nello specifico, relativamente al “Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria (SRRQA)”, si tratta di attività di gestione e sviluppo evolutivo, per l’acquisizione dei dati dalle stazioni di misura, invio degli stessi ai Centri Operativi Provinciali, operazioni di validazione e post-elaborazione, gestione del DB centrale c/o CSI e pubblicazione delle misure e delle metainformazioni relative su portali Web. 4.5.1 Descr izione del Sistema Il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria (SRQA) è finalizzato alla direzione ed al coordinamento dei sistemi di rilevamento della qualità dell’aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati. Base fondamentale per la pianificazione del territorio e la programmazione degli interventi è la conoscenza della situazione ambientale: il Sistema di Rilevamento della Qualità dell’Aria è uno degli strumenti indispensabili allo scopo. La scelta piemontese è stata quella di partire dall’esistente per realizzare un sistema integrato: non creare quindi un ulteriore "nuovo Sistema regionale" in aggiunta a ciò che già era in funzione sul territorio, bensì integrare e coordinare tutti i sistemi di rilevamento della qualità dell’aria installati sul territorio regionale dai soggetti pubblici o privati. In quest’ottica la Regione si è assunta l’onere di implementare i sistemi esistenti per garantire la conoscenza dello stato d’inquinamento del territorio piemontese, oltre che il raccordo e il reciproco interscambio con tutti gli enti competenti sul territorio piemontese da una parte, e con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale dall’altra. La Legge n°43 che la Regione Piemonte ha emanato nell’aprile 2000 (Legge di Piano) stabilisce 25 una serie di disposizioni per tutelare l’ambiente in materia di inquinamento atmosferico, e definisce le funzioni degli Enti territoriali e i compiti dell’ARPA-Piemonte. Caratteristiche generali Il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria si basa su una rete di stazioni di misura, organizzate per Province. Ogni stazione acquisisce e memorizza i dati misurati dagli strumenti analitici, in essa contenuti; i dati vengono poi trasmessi al Concentratore, situato nel Centro Operativo Provinciale di appartenenza, dove vengono inseriti in una banca dati. Le funzioni principali svolte dal software di stazione sono le seguenti: 1. acquisizione delle misure effettuate dagli strumenti analitici; 2. calcolo dei valori medi di tali misure; 3. memorizzazione delle misure e dei valori mediati; 4. acquisizione dei segnali di allarme e di stato degli strumenti e della stazione; 5. gestione delle calibrazioni degli strumenti; 6. visualizzazione delle informazioni in locale e da remoto; 7. gestione della configurazione in locale e da remoto; 8. comunicazione delle informazioni al Concentratore provinciale. Le funzioni principali svolte dal software del Concentratore provinciale (COP) sono le seguenti: raccolta dei dati acquisiti dalle stazioni ed inserimento in banca dati; visualizzazione dei dati acquisiti; visualizzazione dello stato delle stazioni e degli allarmi degli strumenti; visualizzazione della temperatura interna delle cabine di misura; gestione e visualizzazione dello stato delle comunicazioni con le stazioni; sincronizzazione degli orologi delle stazioni; backup della configurazione delle stazioni. La stazione di misura può essere equipaggiata con un PC standard, sebbene, per ragioni di affidabilità, sia consigliato l'uso di un PC industriale. In caso di necessità il software di stazione può essere installato ed utilizzato, con prestazioni sufficienti, anche su PC di non recentissima costruzione. Il software di stazione è realizzato con il linguaggio Java e il sistema operativo usato sul PC è Linux: questa soluzione, oltre ad eliminare il costo delle licenze, consente di amministrare le macchine da remoto con facilità, anche in presenza di canali di trasmissione a banda stretta (come GSM e linee telefoniche analogiche). I dispositivi di comunicazione, usati per la connessione al concentratore provinciale, possono 26 essere: • router ISDN, • modem analogici, • modem GSM. Il software è in grado di gestire dispositivi di comunicazione, supportati dal S. O. Linux, che utilizzano il protocollo TCP-IP. L'interfacciamento tra il PC di stazione e gli strumenti analitici avviene tramite schede di acquisizione di tipo analogico/digitale: le misure degli strumenti vengono acquisite tramite ingressi analogici, i segnali di allarme e di stato tramite ingressi digitali. Le schede supportate (in quanto dotazione della Rete regionale) sono le seguenti: • Advantech PCL-711S, • Advantech PCL-818L, • Advantech PCI-1710, • Advantech PCI-1713. Il software è tuttavia in grado di interfacciare anche schede A/D di altri fornitori. È gestita anche la acquisizione da strumentazione di misura connessa su porta seriale o tramite schede di rete secondo il protocollo TCP-IP: in tal caso è necessario realizzare drivers ad hoc. L'acquisizione dei dati avviene con le seguenti modalità: - tempo di campionamento programmabile per ciascun elemento (minimo 1 secondo); - zero di scala e fondo scala configurabili; - soglie minima e massima di allarme sui valori configurabili; - supporto mediazioni per grandezze scalari e vettoriali (per il vento); - supporto misure ad eventi (bascula pioggia); - tempo di mediazione programmabile (1, 5, 10, 30, 60, 360, 720 minuti); - gestione segnali digitali di allarme degli strumenti o della cabina (porta aperta, allarme antincendio, allarme di eccessiva temperatura interna, etc.). Il software è dotato di una procedura di calibrazione che permette di ricalcolare in automatico lo zero di scala e il fondo scala per gli elementi misurati. L'interfaccia utente del software è un applet Java e può essere utilizzata in locale e da remoto. Le funzioni principali sono: • visualizzazione dei dati campionati; • visualizzazione dei valori mediati; • configurazione della stazione. Il software di stazione è integrato all'interno di un sistema operativo chiamato Arialinux, versione Debian GNU/Linux appositamente personalizzato per il progetto. Tramite chiavetta USB o CD-ROM il software è completamente auto installante, l'utente deve 27 inserire semplicemente le informazioni di base sul metodo di comunicazione della stazione. L’installazione predispone un ambiente di lavoro completo, che permette agevolmente l'esecuzione del software periferico e la gestione della stazione da parte dell'utente in loco. L'installazione richiede circa 20 minuti. Il Concentratore provinciale può essere basato su un PC standard, sebbene, per ragioni di affidabilità e per ottimizzare le prestazioni della banca dati, sia preferibile utilizzare una macchina con caratteristiche di workstation o, meglio, di server. Il software del concentratore è realizzato con il linguaggio Java e il sistema operativo usato sul PC è Linux. I dati vengono inseriti in una banca dati relazionale (Postgres). I dispositivi di comunicazione, usati per la comunicazione con le stazioni di misura, possono essere: • router ISDN, • modem analogico, • modem GSM. Il software del concentratore è dotato delle seguenti funzioni, oltre a quelle evidenziate in precedenza: • periodicità dell'acquisizione dei dati presenti sulle stazioni, programmabile per ciascuna stazione (2 minuti, 1, 3, 6, 24 ore); • possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, l'acquisizione delle informazioni da tutte le stazioni; • segnalazione, per ciascun elemento misurato, se il valore mediato è al di fuori di un dato intervallo, configurabile; • visualizzazione dell'interfaccia utente in modalità condivisa e remotizzabile, tramite VNC; • possibilità di inserire i dati acquisiti in una banca dati remota, anziché locale; • visualizzazione di informazioni di sintesi, per lo stato di ciascuna stazione, su una cartina del territorio monitorato. Nel corso del 2012 è stato completato uno sviluppo relativo al Concentratore (detto anche Centrale), funzionale alla installazione, presso la sede torinese di ARPA Piemonte, di un unico Concentratore (o COP, Centro Operativo Provinciale) per tutte le stazioni, al fine di ottimizzarne e razionalizzarne la gestione. L’installazione del nuovo software è stata attuta nel mese di Dicembre 2013 e la nuova architettura è stata testata in parallelo al sistema in produzione fino al mese di Settembre 2014, quando presso il COP unico è stato effettuato il porting del COP di Cuneo, che è diventata la prima struttura provinciale funzionante nella nuova architettura. Presso il Concentratore Provinciale sono anche attive le funzioni di validazione delle misure acquisite, tramite due diverse applicazioni. Il Validatore automatico applica, alle misure acquisite dalle stazioni, una serie di algoritmi di verifica, basati su criteri di tre diverso tipo: - criteri di range: verifica delle incongruenze delle misure rispetto a soglie predefinite; 28 - criteri temporali: verifica delle incongruenze nelle sequenze temporali delle misure acquisite, sulla base di scostamenti rispetto ad andamenti teorici; - criteri incrociati: verifica sulla base di confronto tra parametri con andamento omologo o acquisiti presso siti dal comportamento confrontabile. Il software di validazione automatica associa alle singole misure un codice, che descrive tipologia e gravità della anomali riscontrata, ed un flag, che dà una indicazione di massima sulla elaborabilità del dato. Le misure sono archiviate sul data base in una struttura che prevede di conservare il dato grezzo, il dato validato (Validatore Interattivo), il codice ed il flag di validazione automatica ed il flaggestore-sistema (Validazione Interattiva). Il Validatore interattivo è il sistema che consente all’operatore (ARPA) l’analisi dei dati acquisiti e validati in automatico, con funzioni di modifica, interpolazione, annullamento. È la funzione che valorizza il campo dato-validato sul data base, modificando il flag-gestoresistema. Il Validatore interattivo consente validazioni sul breve, medio e lungo periodo: è installato su un cliente presso i Dipartimenti provinciali di ARPA (validazione di breve e medio periodo) o su un client presso la struttura centrale di ARPA (validazione sul lungo periodo). L’utente opera attraverso una interfaccia grafica che consente la visualizzazione delle sequenze di misure sia in modalità tabellare sia su grafici bidimensionali e consente varie operazioni di modifica, anche con l’ausilio di funzioni automatiche. AriaWEB è lo strumento Web che consente la visualizzazione dei dati attraverso una semplice ed intuitiva interfaccia grafica. Gli strumenti messi a disposizione sono potenti, ma di facile utilizzo in quanto immediatamente intuitivi e, quindi, non necessitano di un'utenza esperta. La funzionalità principale consiste nella visualizzazione in forma di tabella dei valori, validati o grezzi, acquisiti dai sensori delle stazioni di rilevamento di tutto il territorio piemontese. Partendo dalla selezione di un periodo di osservazione è possibile scegliere su quali sensori effettuare la ricerca. Sono disponibili diversi tipi di elaborazione dei dati in esame, in grado di soddisfare le più svariate esigenze dell’operatore. L’utente ha anche la possibilità di esportare le misure acquisite secondo un set molto ampio di possibilità. È inoltre disponibile l’accesso alle informazioni anagrafiche della rete (stazioni e Concentratori provinciali). All’interno di AriaWEB sono inoltre presenti le funzioni per la gestione e diffusione dell’Indice Qualità dell’Aria delle Province Piemontesi, per l’accesso ai bollettini informativi di ARPA sulla qualità dell’aria e per il controllo del sistema da parte degli operatori autorizzati. Questo si traduce nella fornitura dei dati numerici e percentuali relativi alla acquisizione dati di tutte le stazioni di misura e dei relativi sensori, con l’indicazione di eventuali anomalie. AriaWEB fornisce infine la possibilità di consultare tutta la normativa regionale, nazionale ed europea riguardante la qualità dell’aria. Esiste anche una versione di AriaWeb disponibile senza necessità di autenticazione, realizzata con il CMS Joomla!. Il Diario di Cabina è un modulo accessibile da AriaWeb: l’obiettivo finale è quello di realizzare un 29 “diario di cabina” in formato elettronico accessibile via Web attraverso un qualsiasi browser da qualsiasi postazione dotata di PC. Questo software non ha soltanto lo scopo di sostituire il “diario di cabina” in formato cartaceo ma ha anche l’obiettivo più ambizioso di offrire una visione più ampia e complessa del SRRQA in modo tale da contribuire a rispondere all’esigenza, sempre più urgente e sentita, di un’armonizzazione e di un miglioramento qualitativo generale delle attività e delle procedure coinvolte nella formazione del dato ambientale relativo alla qualità dell’aria, anche in relazione agli standard europei, in particolare a quelli indicati dal programma EUROAIRNET dell’Agenzia Europea per l’Ambiente. Il Diario di cabina è dunque in grado di presentare una visione completa del sistema, che prevede la possibilità di memorizzare, ricercare e visualizzare via Web tutte le attrezzature delle stazioni (analizzatori e strumentazione ausiliaria) e gli interventi eseguiti, in modo tale da poter ottenere in tempo reale un’informazione sullo stato complessivo della cabina. I vantaggi che apporta un sistema di questo tipo sono: • la sostituzione del “diario di cabina” da formato cartaceo a formato elettronico, quindi facilmente consultabile da una qualunque postazione Web; • la facilitazione dei tecnici sul campo nello svolgimento dei loro interventi, offrendo loro la possibilità di memorizzare i dati relativi agli interventi direttamente sul computer di stazione invece di dover compilare dei fogli manualmente; • la facilitazione dei tecnici nel controllo dei parametri di funzionamento di ciascun sensore, dando la possibilità di consultarli su video; • la possibilità di verificare in tempo reale lo stato della cabina; • la possibilità di verificare la presenza di eventuali malfunzionamenti; • la possibilità di verificare se gli interventi di manutenzione periodica sono stati eseguiti. Il Diario di cabina è accessibile e personalizzabile in funzione del profilo utente, in modo tale da agevolare ciascun utilizzatore nel lavoro che deve svolgere, offrendogli la possibilità di visualizzare e manipolare soltanto le informazioni che gli sono necessarie per svolgere le sue mansioni. È possibile anche effettuare ricerche avanzate e stamparne il report. Sono inoltre disponibili le seguenti funzioni specialistiche: • gestione dell’anagrafica della strumentazione e delle stazioni presenti nella rete composta da: o registro stazione (inserimento, visualizzazione e modifica); o registro strumento (inserimento, visualizzazione e modifica); • visualizzazione grafica dello stato della stazione comprendente lo stato delle manutenzioni e lo stato dei guasti; • produzione di report, su periodo a scelta, riportanti lo stato delle manutenzioni; • gestione manutenzioni ordinarie, preventive e correttive degli analizzatori. Tecnologie utilizzate Il sistema è stato realizzato utilizzando i linguaggi Java, PHP, SQL, C++. La Base dati utilizza Data Base relazionali Postgres. 30 Il software di cabina è installato su PC industriali a bordo delle stazioni di misura, con Sistema Operativo Linux versione Ubuntu 10.04. Sui COP il software richiede l'installazione della versione di Linux Fedora 5. AriaWeb è installato su un server con versione di Linux Red Hat Enterprise 5. Il validatore interattivo funziona su PC con Sistema Operativo Windows XP. Utenti Il SRRQA è finanziato dalla Direzione Ambiente di Regione Piemonte, che ne utilizza soprattutto le funzioni di reportistica. Utenti del Sistema a fini di controllo della rete sono i Dipartimenti ARPA Provinciali ed ARPA Centrale, che è titolare dell’hardware. I fornitori di hardware e dei relativi servizi di Manutenzione (Ordinaria, Straordinaria, Preventiva) sono selezionati da ARPA Piemonte tramite Gare di Appalto. L’ultima è stata aggiudicata alle Società Project Automation S.p.A. e Orion s.r.l. Le Figure 1 e 2 seguenti illustrano lo schema logico e lo schema fisico della rete, la Figura 3 illustra il flusso dati. 31 FIGURA 1 – SRRQA: SCHEMA LOGICO 32 FIGURA 2 – SRRQA: SCHEMA FISICO 33 Rete aria Banca Dati (copia) Banca Dati AriaWeb Storage dati Banca Dati modellistica Processi di modellistica ARPA Banca Dati meteo Dati IREA I.Q.A. Stime Report S.M.E. Sistema Piemonte FIGURA 3 – SRRQA: IL FLUSSO DATI 34 4.5.2 Il Ser vizio gestito da CSI Piemonte Per fornire un inquadramento esaustivo del servizio che CSI-Piemonte fornisce alla Direzione Ambiente di Regione Piemonte, in relazione al Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria, vengono riportati di seguito i requisiti espressi dal cliente e la loro attuazione da parte della struttura predisposta dal CSI-Piemonte, e denominata “Sala Aria”, così come descritta dai Contratti di Gestione in essere tra CSI-Piemonte e Regione Piemonte. Si ricorda che, in tale ambito, i servizi professionali e le attività richieste all’aggiudicatario del presente Appalto Specifico sono descritte nei successivi paragrafi relativi ai “Servizi Professionali”. Sempre sotto il coordinamento e la supervisione di CSI Piemonte, soprattutto in caso di attività di carattere gestionale, organizzativo e di relazione con gli Enti della PA. Requisiti Utente Il Servizio di gestione del SRRQA è attuato tramite una struttura definita "Sala Aria", i cui requisiti funzionali sono stati definiti dal cliente con comunicazione del 30 Maggio 2000, Prot. 11554/22: 1. MONITORAGGIO DELLO STATO DELLA RETE SRQA. Ciò significa disporre di un sistema che, in rete: 1.1 Conosce il layout della rete, i soggetti e gli operatori. 1.2 Vede in tempo reale lo stato delle sue componenti (sensori, stazioni, concentratori provinciali e Banca Dati regionale). 1.3 Vede in tempo reale lo stato di avanzamento nel processo di produzione dei dati. 1.4 Consente l’esecuzione di procedure periodiche di reporting sull’efficienza della rete. 2. RIFERIMENTO UNITARIO PER GLI OPERATORI SRQA (REGIONE, PROVINCE, ARPA). Ciò significa essere in grado di : 2.1 Capire il problema e (quando informatico) sostenere un primo livello di assistenza in collegamento remoto con concentratori, basi dati e, ove possibile, elaboratori di cabina e strumenti. 2.2 Attivare direttamente gli interventi di risoluzione del problema, o dare indirizzi, ai gestori ARPA, per l’attivazione di tali interventi. 2.3 Attuare attività di formazione e addestramento degli operatori ARPA. 3. GESTIONE COORDINATA DEI MALFUNZIONAMENTI. Ciò significa essere in grado di: ◦ ◦ 4. Memorizzare le segnalazioni di malfunzionamento di Sistema e le risoluzioni dei problemi. Consentire procedure periodiche di reporting sui malfunzionamenti nella rete. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA BASE DATI SRQA A LIVELLO REGIONALE, UTILIZZABILE DA REGIONE E ARPA. Ciò significa essere in grado di: 4.1 Fornire la gestione della Base Dati contenente la somma degli archivi ospitati presso i concentratori provinciali. 4.2 Consentire che possa essere effettuato da parte dell’ARPA un ulteriore livello di validazione (mediante collegamento telematico). 5. SUPPORTO AD ARPA PER L’INFORMAZIONE AI SOGGETTI ISTITUZIONALI E PUBBLICI INTERESSATI. Ciò significa essere in grado di: 5.1 Fornire i report predeterminati (giorno, mese, anno, inquinante, carte file e quant’altro). 5.2 Fornire le elaborazioni specifiche. 35 5.3 Fornire i dati su richiesta. L’organizzazione di una Sala Aria risponde alla esigenza di dare visibilità ad un sistema che vede collaborare la Regione, le Province e l’A.R.P.A., ciascuno con le proprie competenze, per realizzare un progetto comune e, anche fisicamente, un luogo di incontro dei diversi soggetti interessati. In funzione di questo si richiede anche la attivazione delle seguenti strutture: A. UN LABORATORIO PRQA-SRQA E DI MODELLISTICA (DIFFUSIONALE E NON). Il laboratorio deve essere in grado di fornire: A1. Un luogo, non importa se fisico o logico, dove possano incontrarsi e lavorare congiuntamente su strumenti informatici i vari esperti Aria (SRQA, PRQA), meteorologi ed informatici. A2 Un luogo dove si possano definire ed avviare nuovi progetti, modalità di realizzazione, attività di formazione e promozione. B. UN AMBIENTE DI SIMULAZIONE DI UN RAMO DELLA RETE. Tale ambiente, costituito indicativamente da un elaboratore di cabina e da un Concentratore, deve poter consentire: B1. Dimostrazioni della rete ai soggetti interessati. B2. Formazione degli Operatori. B3. Test di nuove funzionalità o nuove versioni del software. Nel laboratorio è quindi ipotizzabile la compresenza fisica anche di personale A.R.P.A. (gestore della rete) e delle Province nonché di personale della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale della Regione Piemonte, responsabile del coordinamento. Va inoltre garantita la massima sinergia tra il Sistema di Monitoraggio Aria ed il Sistema di Monitoraggio Meteoidrografico che, in considerazione delle relazioni che intercorrono tra le due tematiche, vedranno crescere sempre di più le attività collaborative che già sono avviate. La proposta di servizio del CSI-Piemonte recepisce ad attualizza i requisiti utente, tramite una struttura dedicata che mette a disposizione le risorse tecniche ed operative per la gestione della attività. La Gestione del Servizio Sulla base dei requisiti espressi dall’utente, il CSI-Piemonte ha definito, nell’ambito delle Commesse di gestione attivate con il cliente regionale, una serie di attività specifiche, orientate a fornire il supporto al Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria. Gestione della rete Verifica del funzionamento dei COP e delle Stazioni. Verifica delle percentuali di dati acquisiti. Controllo degli interventi di manutenzione hardware effettuati dalla Società che ha in appalto da ARPA la manutenzione hardware delle cabine di misura Supporto agli utilizzatori del Sistema. Gestione specialistica Supporto alla predisposizione, presso la Sala Aria, di infrastrutture tecnologiche per riprodurre uno spezzone di rete aria (a livello dipartimentale), mediante la simulazione di due-tre stazioni di misura, di un COP e di uno strumento di misura (realizzato tramite un set di schede di acquisizione analogico-digitali, in grado di gestire segnali in tensione, generati con batterie in corrente continua, ed input analogici, generati con switch). 36 Analisi dei malfunzionamenti del software e della strumentazione ed individuazione di soluzioni immediate. Verifica delle anomalie legate ai Sistemi Operativi. Analisi delle anomalie dell’hardware ed eventuali interventi di simulazione sui prototipi presenti in Sala Ambiente. Supporto alla predisposizione, presso la Sala Ambiente, di apparecchiature prototipali per prove e simulazioni. Supporto agli installatori del software, in telediagnosi, per risolvere eventuali problemi contingenti legati ad hardware (strumentazione e PC) o software. Studio ed applicazione di elaborazioni statistiche su lunghe serie di misure. Revisione e ridefinizione degli algoritmi per la validazione automatica ed interattiva delle serie di misure acquisite dalla rete, anche in funzione della evoluzione della tecnologia e delle normative. Supporto alla definizione di procedure ed algoritmi di elaborazione sulla Banca Dati Aria. Supporto alla definizione di nuovi strumenti di calcolo: • Apparecchiature per calcolo parallelo. • Server per elaborazione e distribuzione dati. • Storage per memorizzazione di grandi quantità di dati da processi di modellistica. Supporto tecnico nell’ambito della partecipazione a tavoli tecnici della Comunità Europea, relativi alla definizione di norme e metodi per l’interscambio dei dati di qualità dell’aria. Gestione del flusso dati da altre reti di monitoraggio della qualità dell’aria Le attività richieste sono di seguito illustrate. Controllo del flusso Verifica delle percentuali di dati acquisiti. Controllo specialistico Supporto tecnico nella definizione dei criteri di acquisizione dati (protocollo di comunicazione, formato dei dati, tipologia di apparecchiature da utilizzare, tipologia di sensori, criteri di validazione dei dati, criteri di calcolo delle aggregazioni). Realizzazione di personalizzazioni al modulo di gestione della acquisizione e di inserimento in Banca dati. Servizi di sviluppo finalizzati al mantenimento del software prototipale relativo al Sistema Manutenzione del software di Periferico, composto dai seguenti moduli: • modulo di acquisizione dati dalla strumentazione; • modulo di gestione delle calibrazioni; • modulo di interfaccia utente; • modulo di gestione degli allarmi di cabina; • modulo di memorizzazione locale; • modulo di calcolo; 37 • modulo di trasmissione. Manutenzione del software di Centrale o Concentratore, composto dai seguenti moduli: • modulo di acquisizione dalle stazioni di misura; • modulo di interfaccia utente; • modulo di memorizzazione sul data base locale; • modulo di validazione automatica • modulo di validazione interattiva; • modulo di backup e sincronizzazione clock; • modulo di trasmissione alla Banca Dati centrale. Manutenzione del software di “Quaderno elettronico di Stazione” ed “Inventario strumentazione rete aria”. Gestione del software MOSSHE di monitoraggio remoto dei server della rete. Manutenzione del software relativo al modulo di visualizzazione WEBGIS delle stazioni di misura. Manutenzione e gestione delle procedure di distribuzione e diffusione dei dati di qualità dell’aria. Manutenzione del Sistema AriaWEB (sia ver la versione ad accesso riservato che per la versione ad accesso pubblico realizzata con il CMS Joomla!), che fornisce le seguenti funzioni: • funzioni di anagrafica; • funzioni di report; • funzioni di export; • funzioni di calcolo di percentuali; • funzioni di gestione della documentazione, attraverso il controllo, l'attivazione e la conduzione della suite documentale OWL, attivabile dal portale; • funzioni di calcolo delle stime di Ozono; • funzioni di gestione di report Ozono e specialistici. • funzioni di visualizzazione di stime; • funzioni di visualizzazione di bollettini di allertamento emessi da A.R.P.A. Piemonte; • funzioni di monitoraggio del funzionamento di stazioni e COP sulla rete; • funzioni di gestione dei guasti; • funzioni di amministrazione del sistema e di gestione utenti. Creazione di report specialistici per nuove utenze e per le restituzioni richieste dal PFR. Creazione di profili utente personalizzati. Creazione di nuove funzioni. Manutenzione del software relativo all’Indice Qualità dell’Aria. definizione di algoritmi di calcolo per nuove aree regionali (siti specifici, altre Province). 38 Manutenzione delle procedure di interfaccia ai modelli di diffusione e dispersione degli inquinanti. Manutenzione delle componenti relative al tematismo aria nell’ambito del portale “Sistema Piemonte”. Gestione della strumentazione di Sala Aria Presso la Sala Aria sono messe a disposizione le seguenti apparecchiature: • un simulatore di stazione; • un simulatore di C.O.P.; • un modem; • un simulatore di analizzatore; • uno scanner ad alta risoluzione; • un server virtuale presso la Server-farm del CSI-Piemonte, con funzioni di produzione (gestione delle funzioni di post-elaborazione e distribuzione delle misure di qualità dell’aria, esercizio di AriaWeb). • un Server presso la Sala Aria, con funzioni di sviluppo e test delle applicazioni, backup delle funzioni di COP. In tale contesto sono previste attività inerenti la manutenzione correttiva ed evolutiva, con aggiornamento dei Sistemi Operativi e dei moduli software specifici. Gestione del PFR Questa voce fa riferimento alla gestione della struttura logico-fisica del Punto Focale Regionale (PFR), in relazione al tematismo aria. Le attività solitamente svolte in questo caso riguardano: la definizione della struttura e dei contenuti della sezione Web del PFR Piemonte per la componente aria; l’individuazione dei dataset disponibili e la loro messa a disposizione negli strumenti utilizzati dal PFR; il raccordo tecnico a livello nazionale ed interdirezionale; la gestione dei flussi di dati di qualità dell’aria verso ISPRA e Ministero Ambiente. Installazione del software Vengono eseguite le attività di installazione del software relativo al Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria, per tutte le componenti precedentemente elencate. Addestramento Vengono eseguite la predisposizione e l’erogazione di corsi di formazione per il personale che deve utilizzare il software del SRRQA. 4.5.3 Car atter istiche dei Pr odotti La tabella seguente elenca le principali tecnologie, metodologie e pratiche per la realizzazione e la gestione dei sistemi informatici la cui conoscenza è necessaria ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto d’appalto. 39 Gli ambienti di sviluppo sono presso il CSI-Piemonte, nell’ambito della struttura definita “Sala Aria”. Ambito e Tecnologie Il Sistema Informativo del comparto è stato costruito negli anni. La matrice “Ambito-Tecnologie” descrive in estrema sintesi la situazione dei differenti ambiti in termini di Tecnologie a livello di singolo ambito e corrisponde alla situazione alla data dell’indizione della gara. Technical Components Middleware Ambito Tecnologie Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Acquisizione Dati Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Acquisizione Dati Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Acquisizione Dati Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Acquisizione Dati Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Acquisizione Dati Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Acquisizione Dati Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Acquisizione Dati Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Acquisizione Dati Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Nome modulo Componente Web SRQA-ACQ periferico_bin ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ACQ centrale_bin ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ACQ completatore ORACLE/Postgres Linux/C SRQA-ACQ validatore_auto ORACLE/Postgres Linux/C SRQA-ACQ grimm ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ACQ ETL3000 ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ACQ UPM ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ACQ import ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ARIAWEB authenticator Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ARIAWEB diario Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ARIAWEB exportsrv Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ARIAWEB iqa Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ARIAWEB mmqa Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ARIAWEB newreport Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ARIAWEB ozonereport Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ARIAWEB specialized_report Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ARIAWEB statlabsrv Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ARIAWEB stimeozono Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ARIAWEB webauth Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) 40 AppServ RDBMS Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Validatore Interattivo SRQA-ARIAWEB webregistry Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ARIAWEB doc Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Risorse web SRQA-ARIAWEB v3d Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Php SRQA-ARIAWEB anagrafica Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Php SRQA-ARIAWEB bollettini Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Php SRQA-ARIAWEB statistiche Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Php SRQA-ARIAWEB controllo_sistema Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Php SRQA-ARIAWEB percentuali Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Php SRQA-ARIAWEB gui-export Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ARIAWEB gui-report Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-ARIAWEB gui-statlab Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-IVAL validatore_interattivo ORACLE/Postgres Windows/Linux/C Sistema Gestione Documentale Owl OWL owl Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Php Sistema Gestione Documentale Owl OWL owl-aloctrair Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Php Sistema Gestione Documentale Owl OWL owl-ambiente Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Php Sistema Gestione Documentale Owl OWL owl-biomasse Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Php SRQA-AWPUB ariaweb-new Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Php SRQA-AWPUB exportsrv_pub Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-AWPUB newreport_pub Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-AWPUB gui-export Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-AWPUB gui-report Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-PROC dbtransfer-regprod Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-PROC dbtransfer-meteo Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-PROC 5T ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-PROC prevair ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Pubblica Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Pubblica Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Pubblica Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Pubblica Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Aria Web Pubblica Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Procedure Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Procedure Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Procedure Sistema Regionale Qualità dell'Aria – 41 Procedure Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Procedure Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Procedure Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Procedure Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Procedure Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Procedure Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Procedure Sistema Regionale Qualità dell'Aria – Procedure SRQA-PROC XmlAirDataSender ORACLE/Postgres Linux/shell script SRQA-PROC ministero ORACLE/Postgres Linux/shell script SRQA-PROC stime_ce ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-PROC multicanalita ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-PROC import ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) SRQA-PROC bollettini ORACLE/Postgres Linux/shell script SRQA-PROC risorse_idriche ORACLE/Postgres Linux/shell script 4.6 Reti Regionale e Provinciale dei Misur ator i Automatici di Livello Idrometr ico La Direzione Agricoltura di Regione Piemonte ha affidato al CSI-Piemonte l'incarico di realizzare e gestire il sistema di rilevamento dei livelli idrometrici sulle principali derivazioni irrigue ubicate sui corsi d'acqua regionali. Il sistema ha l'obiettivo di acquisire in modo automatico le misure di livello idrometrico, convertite poi in portate, con lo scopo di certificare l'effettivo prelievo idrico, ad uso irriguo, dei Consorzi di Irrigazione Regionali. L'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino ha affidato al CSI-Piemonte la realizzazione e gestione del software di controllo della rete di misuratori di livello idrometrico, già installata sul territorio provinciale su quattro corsi d'acqua ritenuti significativi. La rete ha lo scopo di verificare e controllare le situazioni di magra. I due Sistemi costituiscono di fatto due diverse installazioni e personalizzazioni di un unico package, orientato alla gestione di reti di sensori con uscita analogica su datalogger. 4.6.1 Descr izione del Sistema Caratteristiche generali Il Sistema è costituito da un set di moduli software per la gestione delle misure relative alle prese di irrigazione. Nello specifico: Sistema di acquisizione dalla Stazione di misura, attraverso l'interfacciamento con il protocollo del datalogger. Cruscotto di controllo del Sistema. Base Dati locale al Server di acquisizione dedicato. Sistema di conversione verso il Data Base centrale. Modulo di trasferimento verso il Sistema SIRI (Sistema Informativo Risorse Idriche). Sistema di Validazione automatica ed interattiva. Sistema di visualizzazione e di post-elaborazione dei dati. 42 Il Sistema di Acquisizione interfaccia le Stazioni di Misura di livello idrometrico tramite un protocollo di comunicazione documentato e facilmente applicabile. Tecnologie utilizzate Il sistema è stato realizzato utilizzando i linguaggi Java, PHP, SQL, C++. La Base dati utilizza Data Base relazionali Postgres. Il software di interfacciamento dei datalogger utilizza il protocollo del fornitore, tramite una libreria di funzioni generali. La componente di distribuzione su Web è installata su un server con versione di Linux Red Hat Enterprise 5. Il validatore interattivo funziona su PC con Sistema Operativo Windows XP. La Figura 4 seguente illustra lo schema generale di una rete di misuratori automatici di livello idrometrico. Utenti Il Sistema di gestione dei misuratori irrigui vede come possibili utenti tutte le pubbliche amministrazioni con esigenze di verifica dei livelli idrometrici, sia con lo scopo di controllo dei consumi irrigui sia con finalità di verifica di possibili situazioni di piena o magra. Sono possibili utenti del Sistema anche i Consorzi Irrigui con l’esigenza di gestire proprie stazioni di misura dei livelli idrometrici. 4.6.2 La Gestione del Ser vizio L'attività di monitoraggio del funzionamento del Sistema di Monitoraggio prevede le seguenti attività: Controllo del corretto funzionamento dei datalogger. Verifica delle misure acquisite, in termini di orario, rispetto delle soglie, inserimento nel Data Base. Controllo delle funzionalità dei Cruscotti Operativi. Interazione con i fornitori di hardware e con i provider del servizio di comunicazione, per la soluzione di eventuali problemi (attività eseguita da CSI Piemonte o comunque in stretto coordinamento con il Project Manager di CSI). Interazione con i gestori dei Consorzi Irrigui, per la soluzione di eventuali problemi legati alla installazione di nuovi misuratori (attività eseguita da CSI Piemonte o comunque in stretto coordinamento con il Project Manager di CSI). 43 FIGURA 4 – RETE MISURATORI DI LIVELLO IDROMETRICO: SCHEMA LOGICO 44 4.6.3 Car atter istiche dei Pr odotti La tabella seguente elenca le principali tecnologie, metodologie e pratiche per la realizzazione e la gestione dei sistemi informatici la cui conoscenza è necessaria ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto d’appalto. Gli ambienti di sviluppo sono presso il CSI-Piemonte, nell’ambito della struttura definita “Sala Aria”. Ambito e Tecnologie Il Sistema Informativo del comparto è stato costruito negli anni. La matrice “Ambito-Tecnologie” descrive in estrema sintesi la situazione dei differenti ambiti in termini di Tecnologie a livello di singolo ambito e corrisponde alla situazione alla data dell’indizione della gara. Technical Components Middleware Ambito Tecnologie Nome modulo Componente Web AppServ RDBMS Centro Elaborazione Dati Acqua CEDH2O cedh2o Apache Tomcat ORACLE/Postgres Centro Elaborazione Dati Acqua CEDH2O acquisition_bin Jetty Jetty Centro Elaborazione Dati Acqua CEDH2O dbloader_bin Jetty Jetty Centro Elaborazione Dati Acqua CEDH2O misuratori-maingui Apache Tomcat Misuratori Irrigui Automatici RMIA2 rmia2 Apache Tomcat Misuratori Irrigui Automatici RMIA2 acquisition_etg_bin Jetty Jetty Misuratori Irrigui Automatici RMIA2 dbloader_bin Jetty Jetty Misuratori Irrigui Automatici RMIA2 misuratori-maingui Apache Tomcat Linux/Java (J2SE) Linux/Java (J2SE) ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) Linux/Java (J2SE) ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) Linux/Java (J2SE) ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) Linux/Java (J2SE) 4.7 Sistema Radar di ARPA Piemonte La Regione Piemonte, per il tramite di ARPA Piemonte, gestisce due Radar meteorologici installati a copertura del territorio regionale. La complessa attività di acquisizione, post-elaborazione, interpretazione, visualizzazione dei dati di riflettività generati dai due sistemi, con la successiva correlazione con i dati acquisiti dalla rete di pluviometri a terra, è svolta tramite un set di funzioni software supportate da librerie di calcolo. Il CSI-Piemonte svolge attività di manutenzione evolutiva sul software di gestione dei Sistemi. 4.7.1 Descr izione del Sistema Caratteristiche generali Come definito sul sito di ARPA Piemonte, il Radar meteorologico è uno strumento per l'osservazione delle nubi e delle precipitazioni. ARPA Piemonte gestisce il radar di Bric della Croce (736 m s.l.m., sulla collina di Torino) e, in 45 collaborazione con Regione Liguria, il Radar di Monte Settepani (1400 m s.l.m., sull’Appennino Ligure). L'elaborazione in tempo reale delle misure radar permette la stima di alcuni significativi parametri meteorologici sull'intero territorio regionale e la realizzazione di prodotti specifici per le attività di monitoraggio e previsione. Le più comuni applicazioni dei radar meteorologici sono: il monitoraggio in tempo reale di intensità di precipitazione, velocità del vento, presenza di grandine, entro un raggio di 150-200 km dal sito radar e con una risoluzione dell'ordine di 1 km; le previsioni a brevissimo termine (fino a 1-3 ore) di fenomeni temporaleschi associati a precipitazioni intense, grandine, ecc.; le previsioni di piena: l'utilizzo congiunto dei radar e della rete di monitoraggio al suolo permette, attraverso una stima ottimale della quantità di precipitazione sull'intero territorio regionale, l'inizializzazione di modelli idrologici. Tecnologie utilizzate Le librerie di calcolo sono realizzate in linguaggio C++, con alcune funzioni specifiche di calcolo realizzate in linguaggio C e Fortran. Utenti L'attività di manutenzione del software è svolta per conto della Direzione Sistemi previsionali di ARPA Piemonte. 4.7.2 Il Ser vizio gestito da CSI Piemonte L'attività consiste nella realizzazione di nuove funzioni di calcolo e nel porting di tutta la architettura software verso un nuovo sistema di versioning e gestione rilasci. In particolare le attività di mantenimento previste sono descritte nel seguito. Attività di Mantenimento Lo sviluppo della nuova libreria Radar_Manager, iniziato nell'anno 2012, prosegue con l’obiettivo di implementare in essa tutte le funzionalità necessarie per le applicazioni esistenti e per soddisfare le nuove esigenze e gli opportuni miglioramenti che progressivamente emergono durante l'utilizzo operativo delle procedure. È inoltre necessario proseguire nella modifica delle applicazioni esistenti che si appoggiano alla libreria radar, per migrarle all'utilizzo della nuova libreria, semplificandole e migliorandole ove possibile. Tale migrazione deve seguire una logica legata all'utilizzo operativo delle stesse, ossia cercando ad esempio di migrare tutte le applicazioni che vengono lanciate dagli stessi script. Inoltre, la logica con cui raggruppare le procedure da sviluppare deve essere legata alle strutture dati su cui esse sono basate. Infatti, si possono individuare, all'interno delle strutture dati sulle quali si basano le applicazioni radar-meteorologiche, due diversi gruppi: i volumi e i prodotti. I volumi, in genere volumi polari, rappresentano le strutture dati contenenti le misure registrate dai radar, mentre i prodotti sono in genere risultato di elaborazioni effettuate su di esse. Pertanto, le applicazioni potrebbero essere raggruppate in quelle che “lavorano” sugli uni e quelle che “lavorano” sugli altri e sviluppate, basandole sulla libreria Radar_Manager, in questo ordine. Con il procedere dello sviluppo di altre funzionalità della libreria, è da valutare la possibilità di miglioramenti della stessa, ad esempio prevedendo una suddivisione delle classi in package, per 46 differenziare quelle che si occupano di mantenere le strutture dati, quelle che si occupano delle operazioni di input/output (lettura/scrittura di file), quelle che si occupano della gestione dei file di configurazione e quelle di utilità generale. Durante lo sviluppo della libreria Radar_Manager e la migrazione delle applicazioni che la utilizzano, è comunque sempre possibile effettuare delle piccole modifiche e miglioramenti alla libreria radar o alle procedure che ancora la utilizzano, se lo si ritiene necessario, per esigenze specifiche che possono rendersi evidenti. Le applicazioni, attualmente basate sulla libreria radar, ancora da migrare in funzione dell'utilizzo della nuova libreria Radar_Manager, sono elencate, raggruppate secondo le funzionalità implementate, nella tabella seguente: Argomento Nomi applicazioni Conversione di formato buf2rad, emr2rad, gis2rad, xml2cdf, vol2bufr, voldatamat Controlli di qualità calibzdr, clutflag, clutter_stat, clutter_test, intercal, checkradiation, intersec, visibility, dem, volstat, asses, volpts, dailyvol, declutter Trattamento KDP casakdp, phidp16to8bit, phidp2bin Dati satellitari calsst, cloudmask, libsat, sat2diff, sat2diff2, sat2img, sat2rad, sat2rgb, snowcover, parallax Generazione prodotti cst, nneighborCappi, interp, pid2d, rhi, nowcast, storm, radpts, vcut, vidr, vpr, vpravg, polar2cart Utility sui prodotti rad2area, rad2bufr, rad2dist, rad2ppi, rad2raster, rad2reduct, rad2rhi, rad2rnb5, rad2vis5d, rad2xml, radcum Utility per dati a terra, fulmini e radiosondaggi sounding, stn2img, wetbulb, densblitz Altri programmi qled, qttest, score, solarRad, superobs, utility, utm2ll, vcorr, vis5dutil, vprofiles, picogrib, csv2shp, rb5api, rb5rb3 Inizialmente si deve provvedere a completare la fase di test e messa in produzione delle applicazioni già sviluppate basandosi sulla libreria Radar_Manager, in particolare: Composite; Sri; Srt; Vad. Qui di seguito, invece, viene mostrata una tabella con il piano di migrazione del 2014, per le diverse applicazioni basate sulla libreria radar. Applicazioni alle quali viene poi garantita la manutenzione: Nome applicazione Descrizione vpr/vpravg manip Conversione polare/cartesiano, 47 (da *=poco a ***=molto) Complessità Data migrazione prevista ** Febbraio 2014 *** Aprile 2014 Nome applicazione Descrizione (da *=poco a ***=molto) Complessità Data migrazione prevista ** Maggio 2014 Probabilità di grandine * Giugno 2014 Utility per operazioni tra prodotti radar ** Luglio 2014 buf2rad/rad2buf ** Settembre 2014 storm ** Novembre 2014 wetbulb ** Dicembre 2014 estrazione cumulata su un intervallo e individuazione tipo di precipitazione classify pod xmlope È inoltre da prevedersi la realizzazione di nuove interfacce Web per la generazione automatica di prodotti radar per la distribuzione, prendendo ad esempio in considerazione la massima eco istantanea; la visualizzazione è da integrarsi all'interno del sito Web dedicato, che gestisce l'autenticazione degli utenti. L'applicazione per la visualizzazione della mappa globale della massima eco istantanea deve prevedere anche la possibilità di visualizzare le immagini precedenti e successive a quella della data/ora scelte e di scaricare sia le immagini che i file di prodotto per un periodo di tempo specificato (al massimo 24 ore). Questa applicazione deve essere sviluppata in maniera il più possibile generica, in modo da poterne riutilizzare la logica anche per la visualizzazione di altri tipi di immagini risultanti da altre elaborazioni radar meteorologiche. 4.8 La rete pr ivata di monitor aggio della qualità dell’ar ia di IREN ENERGIA Il CSI-Piemonte ha attivato con la Società IREN ENERGIA un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Società. 4.8.1 Descr izione del Sistema Caratteristiche generali La rete di monitoraggio utilizza il software open-source del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria di Regione Piemonte ed è composta dalle seguenti stazioni: Moncalieri ENAOLI: Strada Rebaude, 59 – Moncalieri (TO). Moncalieri Tagliaferro: Strada Tagliaferro, 38 – Moncalieri (TO). Nichelino Turati: Via Turati, 4/8 - Nichelino (TO). Moncalieri mezzo mobile: Centrale, Strada Freylia Mezzi n. 1 – Moncalieri (TO). COP: Centrale, Strada Freylia Mezzi n. 1 – Moncalieri (TO). PC di validazione: Centrale, Strada Freylia Mezzi n. 1 – Moncalieri (TO). Le stazioni sono dotate di strumentazione di misura, PC industriali, UPS e router di collegamento. 48 Caratteristiche del servizio in carico a CSI Piemonte Il servizio di manutenzione della rete prevede il controllo giornaliero del corretto funzionamento della rete di misura. Deve inoltre essere effettuato: • un intervento annuo di manutenzione su tutte le stazioni, per verificare il corretto ed efficiente funzionamento delle stesse. • l’allineamento dei moduli software di Centrale, Periferico, Validatore Automatico e Validatore Interattivo con le eventuali nuove release del software regionale. • interventi di Manutenzione Straordinaria, su richiesta del cliente, per risolvere malfunzionamenti della rete di monitoraggio. 4.9 La rete Fonometr i di ARPA Piemonte ARPA Piemonte ha attivato, in collaborazione con il Comune di Torino, l’installazione, sull’area urbana della città, di una rete fissa di fonometri per il monitoraggio del rumore in alcune aree critiche. La prima rete installata consta di tre strumenti. Un fonometro è stato oggetto di sperimentazione, da parte dei tecnici di ARPA Piemonte, che hanno realizzato un primo prototipo per l'acquisizione dati tramite connessione con modem GPRS. 4.9.1 Descr izione del Sistema Caratteristiche generali Il Sistema attua le seguenti funzioni: acquisizione delle misure generate dai fonometri tramite il software proprietario di gestione degli strumenti stessi; conversione delle misure acquisite dal formato del data base proprietario, alimentato dal software di gestione dei fonometri, al formato del data base di riferimento; quest'ultimo è costruito sulla base di quello attualmente operante sul Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria (SRRQA), attraverso una semplificazione che definisce un set di "sensori virtuali", costruiti a partire dalle misure generate dai fonometri, che sono aggregate in range di frequenze e trattate alla stessa stregua dei sensori-aria, applicando su essi le funzioni proposte dal portale AriaWeb e dal validatore interattivo; accesso ai dati tramite un portale specifico, che propone le funzioni di Export e Gestione Utenti applicandole alle misure dei fonometri, generando le viste sui dati a partire dai sensori virtuali costruiti dal processo precedente; certificazione delle misure tramite l’applicativo "Validatore interattivo", che consente la visualizzazione tabellare e grafica delle aggregazioni costruite a partire dalle misure dei fonometri, con funzioni di validazione interattiva. Architettura del Sistema Il Sistema è costituito dai seguenti moduli: 49 Modulo di conversione dal data base proprietario, contenente le misure acquisite dai fonometri, al data base basato sulla struttura di quello per i dati aria; questo nuovo db contiene le aggregazioni delle misure stesse, raggruppate in range di frequenza con l’obiettivo di creare "sensori virtuali", al fine di poterle trattare con gli stessi strumenti adottati per le misure di qualità dell'aria. Portale Web di accesso alle misure, con vista specifica sulla componente sensori virtuali derivati dalle misure dei fonometri. Validatore interattivo delle misure acquisite e raggruppate in sensori virtuali. Uno schema semplificato della architettura del Sistema è illustrato nella Figura 5 seguente. 50 Server di acquisizione e gestione Fonometri Software di acquisizione proprietario GPRS Banca Dati proprietaria Modulo di conversione Router/firewall Banca Dati aria RUPAR Router/firewall Client Validatore interattivo AriaWeb FIGURA 5 -RETE FONOMETRI: SCHEMA LOGICO 51 4.9.2 Il Ser vizio gestito da CSI Piemonte Deve essere garantita l'attività di monitoraggio del funzionamento del Sistema, sulla base delle seguenti attività: Controllo del corretto funzionamento dei fonometri. Verifica delle misure acquisite, in termini di orario, rispetto delle soglie, e del corretto inserimento nel Data Base. Controllo delle funzionalità del portale Web. Assistenza nell’utilizzo del Validatore interattivo. Supporto all'utente nella interazione con i fornitori di hardware e con i provider del servizio di comunicazione, per la soluzione di eventuali problemi. 4.9.3 Car atter istiche dei Pr odotti La tabella seguente elenca le principali tecnologie, metodologie e pratiche per la realizzazione e la gestione dei sistemi informatici la cui conoscenza è necessaria ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto d’appalto. Il Sistema Informativo del comparto è stato costruito negli anni. La matrice “Ambito-Tecnologie” descrive in estrema sintesi la situazione dei differenti ambiti in termini di Tecnologie a livello di singolo ambito e corrisponde alla situazione alla data dell’indizione della gara. Technical Components Middleware Ambito Tecnologie Nome modulo Componente Rete Monitoraggio Acustico Torino FONOWEB dbloader Rete Monitoraggio Acustico Torino FONOWEB authenticator Apache Rete Monitoraggio Acustico Torino FONOWEB exportsrv Rete Monitoraggio Acustico Torino FONOWEB Rete Monitoraggio Acustico Torino Web AppServ RDBMS Postgres/MySQL Linux/Java (J2SE) Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) newreport Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) FONOWEB statlabsrv Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) Rete Monitoraggio Acustico Torino FONOWEB webregistry Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) Rete Monitoraggio Acustico Torino FONOWEB gui-export Apache Linux/Java (J2SE) Rete Monitoraggio Acustico Torino FONOWEB gui-report Apache Linux/Java (J2SE) Rete Monitoraggio Acustico Torino FONOWEB gui-statlab Apache Linux/Java (J2SE) Rete Monitoraggio Acustico Torino FONO-IVAL validatore_interattivo ORACLE/Postgres 52 Windows/Linux/C 4.10 Le applicazioni di ARPA Piemonte 4.10.1 Contesto ser vizio ARPA Piemonte ha in utilizzo una serie di applicazioni di seguito elencate: SME - Sistema Monitoraggio Emissioni, per la acquisizione dei dati giornalieri ed annuali massivi relativi alle emissioni a camino di alcuni stabilimenti piemontesi soggetti a disciplinare di controllo. MeteoWeb, per l’accesso libero ai dati meteorologici giornalieri consolidati, acquisisti dalla rete meteorologica di ARPA Piemonte. IdroWeb, per accesso libero ai dati di portata e livello idrometrico, acquisiti dalla rete idrologica di ARPA Piemonte. AntAres, per l’accesso, tramite accredito, ai dati in tempo reale acquisiti dalla rete meteorologica di ARPA Piemonte. Mailing List, per la gestione dell’invio automatico, tramite posta elettronica, del Bollettino Ondate estivo Ondate di calore. 4.10.2 Il Ser vizio gestito da CSI Piemonte È previsto il controllo giornaliero del corretto funzionamento delle applicazioni precedentemente descritte: inoltre per il Sistema SME può essere richiesta dall’utente l’installazione di nuove istanze dell’applicativo, presso Stabilimenti industriali soggetti a disciplinare di controllo. Il Sistema Mailing List richiede inoltre la verifica periodica e l’eventuale aggiornamento dell’indirizzario degli utenti destinatari dei Bollettini Ondate di Calore. 4.10.3 Car atter istiche dei Pr odotti La tabella seguente elenca le principali tecnologie, metodologie e pratiche per la realizzazione e la gestione dei sistemi informatici la cui conoscenza è necessaria ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto d’appalto. Il Sistema Informativo del comparto è stato costruito negli anni. La matrice “Ambito-Tecnologie” descrive in estrema sintesi la situazione dei differenti ambiti in termini di Tecnologie a livello di singolo ambito e corrisponde alla situazione alla data dell’indizione della gara. Technical Components Middleware Ambito Tecnologie Nome modulo Componente SME Sme SME sme_ui Apache Meteo Web METEOWEB annali Idro Web IDROWEB Antares ANTARES Sistema Monitoraggio Emissioni Sistema Monitoraggio Emissioni Web AppServ RDBMS ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) annali Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) antar2 Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) 53 Antares ANTARES antar2ui Bollettini Ondate di Calore BOLLETTINICALORE lists Apache Tomcat ORACLE/Postgres Linux/Java (J2SE) MySQL Linux/Php 4.11 La Banca Dati Meteoidroclimatologica di ARPA Piemonte 4.11.1 Contesto ser vizio L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (A.R.P.A. Piemonte) è un ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile. È posta sotto la vigilanza del Presidente della Giunta Regionale per garantire l’attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della previsione, prevenzione e tutela ambientale. A.R.P.A. Piemonte gestisce un complesso sistema di monitoraggio idrometeorologico, che utilizza strumentazioni automatiche d’avanguardia per il rilevamento al suolo e in atmosfera. L’interpretazione dei dati acquisiti e le risultanze della loro elaborazione modellistica permettono la costante sorveglianza dell’ambiente e del territorio, la gestione dei sistemi di previsione, allertamento e monitoraggio delle situazioni di particolare attenzione, l’aggiornamento costante della documentazione climatologica utile alle attività di pianificazione e programmazione. Le attività si sviluppano attraverso: • • • • • rete meteo idrografica regionale servizio meteorologico servizio idrologico servizio nivologico rete sismica regionale Il Dipartimento “Sistemi Previsionali” di A.R.P.A. Piemonte realizza processi correlati al rilievo sistematico, organizzazione e diffusione delle grandezze relative agli elementi dell'ambiente fisico e del clima del Piemonte, finalizzati alla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed ambientali. Effettua il coordinamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ed attività tecnico-scientifiche inerenti l'inquinamento atmosferico. L’Agenzia si avvale del C.S.I. Piemonte affidando al Consorzio la gestione delle Banche Dati e dei processi informatici necessari allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. La Banca Dati Meteoclimatologica (BDMeteo) ha assunto il fondamentale ruolo di contenitore unico del patrimonio informativo del Dipartimento Tematico Sistemi Previsionali di ARPA Piemonte e di componente centrale sulla quale si basa la maggior parte dei servizi offerti. I suoi principali punti di forza sono costituiti da: • l’integrazione in un unico ambiente software (il Relational Data Base Management System Oracle) e in un’unica struttura logica di memorizzazione, di tutti i dati acquisiti e gestiti in ambienti e strutture disomogenei; • l’adozione di un processo standard unificato di gestione del dato (codifiche, procedure di validazione, procedure di consultazione, …) Da ciò discende una facilità e velocità di reperimento dell’informazione e una maggior tutela del patrimonio informativo, vista la robustezza del software di base e le politiche di backup giornaliere 54 intraprese. La richiesta di intervento viene formulata da parte di A.R.P.A. Piemonte con comunicazione via mail alla casella di posta condivisa del gruppo di servizio, [email protected]. In aggiunta alle attività richieste esplicitamente dagli utenti, esistono attività periodiche di backoffice (che non hanno quindi necessità di attivazione esplicita da parte dell’utenza), strettamente necessarie ai fini dell’erogazione del servizio. In particolare, è necessario che quotidianamente venga effettuata la verifica del regolare funzionamento sia dei flussi di alimentazione, validazione, aggregazione ed elaborazione dati della BDMeteo sia della produzione di reportistica verso l’Agenzia, in modo da permettere a quest’ultima di assolvere agli obblighi istituzionali. La tracciatura di tali attività di back office deve essere effettuata tramite l’utilizzo dello strumento Remedy, con l’apertura quotidiana di un ticket di backoffice comprendente i succitati controlli. La BDMeteo è implementata in ambiente ORACLE 10.2 ed i processi ad essa afferenti sono attivati a crontab tramite shell UNIX che attivano procedure SQL e PLSQL 4.11.2 Ser vizi affer enti alla BDMeteo 4.11.2.1 Alimentazione della BDMeteo Acquisizione in tempo reale I dati provenienti dalla rete di monitoraggio idrometeorologica vengono caricati in tempo reale nella BDMeteo, che assume quindi una posizione di centralità nei servizi di distribuzione e postelaborazione tempestiva a fini diagnostici (rapporti d’evento, informazione agli enti interessati nella prevenzione dei rischi naturali) e prognostici (previsioni di temperatura, foehn), tanto più critica quanto più pericolosa è la situazione meteo-idrologica in atto sul territorio regionale. Acquisizione dati storici Sono attualmente in corso (chiusura prevista delle attività: febbraio 2001) delle attività volte a consolidare il patrimonio informativo della BDMeteo con dati tradizionalmente gestiti in altri ambiti. Rientrano in questa tipologia: • l’acquisizione delle informazioni della Banca Dati Storica Climatologica (1913-1986), contenente informazioni ricavate dagli Annali dell’Ufficio Idrografico e Mareografico di Parma, attualmente organizzate in ambiente SAS, riferite ai comparti: 1. pluviometrico 2. termometrico 3. nivometrico 4. anemometrico 5. umidità atmosferica 6. radiazione solare 7. pressione atmosferica 8. livelli idrometrici 55 • l’acquisizione delle informazioni provenienti dalle serie climatiche ultracentenarie (1753-1998), contenenti dati di pioggia e temperatura aggregati a livello mensile (attività conclusa); • l’acquisizione delle informazioni nivologiche provenienti dalla gestione del Modello 1 AINEVA. • l’acquisizione degli eventi segnalati dalla rete sismica regionale Le prime due fonti di dati citate, ed in particolare la prima, renderanno possibile la realizzazione di analisi climatologiche finalizzate alla predisposizione e diffusione di dati di sintesi che forniscano un quadro riassuntivo ed una base di confronto per le situazioni meteorologiche che interessino il territorio regionale Acquisizione periodica di dati La BDMeteo viene alimentata anche con tipologie di dati ad acquisizione giornaliera: • Dati provenienti dall’Istituto Svizzero di Meteorologia • Dati provenienti dalla stazione di Cuneo-Levaldigi • Dati provenienti da Meteo France (da attivare) • Dati provenienti dalla rete agrometeorologica della Regione Piemonte (da attivare) 4.11.2.2 Validazione dei dati acquisiti Validazione automatica A fine giornata i dati acquisiti in tempo reale vengono sottoposti ad una validazione automatica, consistente in un’analisi delle misure acquisite in base ad una serie di criteri di range, temporali ed incrociati. Il validatore automatico associa alle misure che non rispettano tali criteri un codice di validazione di tre caratteri, relativo all’anomalia riscontrata, ed un flag, relativo all’elaborabilità del dato. Sostanzialmente i dati vengono suddivisi in tre categorie: • dati giudicati corretti • dati giudicati dubbi • dati da scartare Un’utilizzazione immediata del processo di validazione automatica del dato riguarda la tempestiva segnalazione dei sensori non acquisiti e/o sospetti di malfunzionamenti al Responsabile Regionale ed al gestore della rete. Validazione interattiva Successivamente alla fase di validazione automatica è prevista la possibilità di una validazione manuale assistita dei dati. Il validatore interattivo nasce fondamentalmente come strumento di indagine sui casi giudicati dubbi dal processo di validazione automatica; esso consente la visualizzazione, sia alfanumerica sia grafica, delle misure relative ai parametri delle stazioni selezionate, e permette di modificare, annullare o confermare le misure stesse senza mai intervenire sul valore originale della misura, che 56 viene conservato. 4.11.2.3 Servizi di elaborazione dei dati La BDMeteo costituisce la piattaforma di riferimento per il calcolo e la memorizzazione delle aggregazioni sui dati. Grazie alla sua flessibilità strutturale, consente infatti la memorizzazione in un’unica struttura logica di qualsiasi tipologia elaborativa. Le elaborazioni continuano ad essere effettuate utilizzando i programmi presenti in ambiente SAS, in modo da garantire la consistenza con tutte quelle effettuate fino ad oggi e sfruttare le capacità elaborative dell’ambiente; tramite l’interfacciamento SAS-Oracle, è infatti possibile far eseguire i programmi SAS direttamente sui dati memorizzati in Oracle. 4.11.2.4 Servizi di distribuzione dei dati Antares La BDMeteo è attualmente consultabile via Web tramite il software denominato Antares, che mette a disposizione dell’utente collegato una serie di servizi, suddivisibili in tre categorie: prodotti, prodotti flessibili e processi. • Prodotti sono link a pagine HTML statiche o ad immagini visualizzabili con il web browser utilizzato; attualmente sono a disposizione: • La sequenza delle immagini Meteo-Sat Infrarosso delle ultime 6 ore • Ultimo bollettino meteo • Prodotti flessibili attualmente sono a disposizione: • Immagini MeteoSat • Immagini di altezza neve • Immagini di intensità e direzione del vento • Immagini di pioggia caduta nelle ultime 1, 3, 6, 12, 24 ore • Immagini di temperatura, temperatura massima e temperatura minima • Immagini di umidità relativa • Processi permettono di interrogare i dati presenti nella BDMeteo. A loro volta, i processi sono divisi in due tipi: i processi che restituiscono solo i dati in tempo reale (ossia i dati della giornata in corso e di quella precedente) e i processi che permettono un’interrogazione più estesa della BDMeteo. Per poter utilizzare questi ultimi, è necessario indicare un intervallo temporale su cui eseguire l’interrogazione, intervallo compreso tra due date di uno stesso mese. Metadati descrittivi Grazie all’utilizzo di metadati descrittivi la BDMeteo è completamente autodocumentata. Ogni archivio ed ogni singolo campo di ogni archivio sono descritti nel dizionario dati di Oracle; ogni campo codificato presenta associato un archivio di decodifica; inoltre, esistono dei meta-archivi aventi lo scopo di descrivere il contenuto della Banca Dati e di tenere traccia delle operazioni effettuate su di essa. 57 Report su contenuto BDMeteo Sono state realizzate delle funzioni di reporting del contenuto della BDMeteo in termini di copertura storica dei dati utilizzando il software Business Object; considerata l’estrema flessibilità dello strumento, i servizi verranno sicuramente ampliati in futuro includendo anche report di supporto alla validazione interattiva dei dati Estrazioni dati per il servizio di previsione meteorologica Con il potenziamento del suddetto servizio sono nate nuove esigenze di fruizione che hanno portato alla realizzazione di software, scritto in PL*SQL e C, per: • estrazione dati per GRADS (visualizzatore dati e produzione files .gif per il web) ogni trenta minuti • estrazione giornaliera di dati per filtro di Kalman • estrazione per bollettino di analisi due volte al giorno (ore 4UTC, 8UTC) • estrazione per distribuzione oraria di dati alle altre regioni (quando attivo) • estrazione giornaliera per bollettino gare di sci Estrazioni dati dedicate per altri soggetti E’ stato attivato un servizio dedicato di trasferimento dati verso l’Istituto Svizzero di Meteorologia che prevede uno scarico dalla BDMeteo. La procedura fa uso del motore di interrogazione di Antares e provvede, in condizioni normali, ad effettuare uno scarico giornaliero di dati relativi a pluviometri, termometri ed idrometri di 17 stazioni selezionate. Viene messa a disposizione la possibilità di gestire le situazioni di allarme modificando la frequenza di trasmissione da giornaliera ad oraria e viceversa. 4.11.3 Flusso dei dati della BDMeteo 58 59 60 61 4.11.4 Car atter istiche dei pr odotti Middleware SI/Applica Componente zione Web AppServ Linguaggio RDBMS Banca Dati SQL/PLSQL SHELL SCRIPT SQL SCRIPT C, C++ Oracle 10.2.0.4.0 Oracle 8.1.7 query e reporting SQL/PLSQL SHELL SCRIPT SQL SCRIPT Oracle 10.2.0.4.0 Oracle 8.1.7 Banca Dati Meteo 62 Technical components CSI IRIDE CSI REMEDY 5. AMBITO “ENERGIA” 5.1 Contesto Il Sistema Informativo Energia è caratterizzato dalla presenza di due componenti principali in ambito regionale: • Certificazione energetica • Gestione impianti termici 5.2 Car atter istiche del ser vizio 5.2.1 Sistema Infor mativo Cer tificazione Ener getica (SIPEE) La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell'acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell'edificio stesso. Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale chiamato “indice di prestazione energetica annua” che consente una classificazione di merito degli edifici (classi energetiche da A+ a NC). Il SIPEE è il sistema informativo il cui fine primario è la raccolta degli Attestati di certificazione energetica (ACE) redatti dai certificatori energetici regolarmente iscritti in Elenco. 5.2.2 Sistema Infor mativo Catasto Impianti Ter mici (CIT) La Regione Piemonte, mediante una Convenzione con UnionCamere, ha istituito l'Elenco regionale delle imprese abilitate a effettuare il censimento degli impianti sul territorio piemontese, gli interventi di manutenzione e i controlli di legge. I dati sulle imprese sono raccolti e gestiti dal Sistema Camerale, e vengono trasmessi giornalmente alla Regione Piemonte, che ha provveduto a realizzare un sistema di consultazione dell'Elenco regionale, rivolto ai cittadini, pubblicato sul Portale SistemaPiemonte. L’applicativo CIT - Catasto Impianti Termici, rappresenta lo strumento informativo di riferimento per il censimento degli impianti termici della Regione Piemonte, la gestione informatizzata dei rapporti di controllo e la loro trasmissione per via telematica alla Provincia di competenza. In applicazione della normativa regionale e delle disposizioni attuative, le Province provvedono alla consegna di codici impianto e bollini verdi alle imprese iscritte nell'Elenco regionale che ne fanno richiesta. Il CIT prevede alcune funzionalità a supporto di questa fase di distribuzione di codici impianto e di bollini verdi, che viene curata dalle Province, direttamente o avvalendosi di uno Sportello Privato, solitamente gestito dalle Associazioni di Categoria. Il nucleo delle funzionalità è riservato agli utenti privati delle imprese di manutenzione; si tratta della gestione dei dati sugli impianti, sui responsabili, sulle apparecchiature, sui controlli effettuati, cui segue logicamente la generazione del rapporto di controllo e la sua trasmissione alla Provincia. 5.3 Car atter istiche dei prodotti 63 5.3.1 Sistema Infor mativo Cer tificazione Ener getica (SIPEE) Il servizio informatico è rivolto principalmente ai professionisti abilitati alla progettazione di involucri e impianti in edilizia che si occupano di certificazione energetica Lo scopo del servizio informatico è di consentire ai professionisti: • l’iscrizione all’elenco dei certificatori abilitati ad operare sul territorio regionale • il pagamento degli oneri di iscrizione • l’acquisto dei certificati energetici • la presentazione on line dei certificati energetici Le Funzioni principali sono: • • • Accesso al sistema e iscrizione all’elenco certificatori Pagamento on line tramite carta di credito degli oneri annuali di iscrizione all’elenco e dei certificati energetici Inserimento a sistema dei certificati energetici Si riportano di seguito i diagrammi di deployment: cmp Connections composite structure SICEE-V05 Shibboleth MDP «bridge» Location HTTP SICEEWEB HTTPS HTTPS «bridge» Location HTTP SICEEFREE «presentation_logic» SICEEWEBWR HTTP «presentation_logic» SICEEFREE Interface PA/PD «bridge» Location HTTP SICEEEXT «presentation_logic» SICEEWEB IRIDE2 Interface PA/PD MDPNEW SICEEORCH «business_logic» SICEEEXT RequiredInterface «persistence_store» sicee_rw Interface PA/PD «business_logic» SICEESRV Interface PA/PD INDEX 64 Interface PA/PD TOPE SFTAVT L’applicativo SIPEE prevede la registrazione e la creazione di certificati energetici per gli edifici: • • • • • Permette la registrazione dei professionisti all’interno del SI dopo aver eseguito il pagamento di una tassa annuale tramite MDP Permette l’inserimento dei dati energetici degli edifici che verranno salvati sul DB e la stampa del documento ufficiale. La creazione del documento potrà essere fatta solo previo acquisto degli ACE, anche questo tramite MDP L’utilizzo di TAVT e TOPE è previsto per il completamento dei dati anagrafici del professionista e dell’edificio L’utilizzo di INDEX è previsto per il salvataggio del documento certificato 5.3.2 Sistema Infor mativo Catasto Impianti Ter mici (CIT) Il servizio informatico è rivolto a utenti della pubblica amministrazione e a privati cittadini. I soggetti coinvolti sono : • Regione Piemonte Settore DB1304 – POLITICHE ENERGETICHE • Provincia di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli 65 • ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) • Manutentori iscritti al registro, Installatori, Amministratori e privati cittadini Il Catasto Impianti Tecnici permette il censimento degli impianti installati in Piemonte, la redazione del libretto d'impianto e la gestione dei rapporti di controllo (bollino verde). Per ogni impianto è possibile: • indicare ubicazione, responsabili e componenti; • visionare e aggiornare le informazioni contenute nel libretto dell'impianto • visionare e compilare i rapporti di controllo ( definiti allegati) L'integrazione del sistema permette agli organi preposti la funzione di controllo e verifica sia dei manutentori/installatori, sia degli impianti. Inoltre, una componente ad accesso libero permette al privato cittadino di ricercare il manutentore logisticamente più vicino a lui. Una seconda componente ad accesso libero consiste in un web service che espone i dizionari dati per le aziende produttrici del sw per la gestione dei dati da importare nel sistema. Il CIT ha una componente batch, una componente web ad accesso riservato e una ad accesso libero. 1. la componente batch, schedulata ogni sera alle 22 dal lunedì al sabato, aggiorna l'anagrafica dei manutentori prendendo le informazioni da InfoCamere. 2. Inoltre dalla versione 5.0.0 il batch esege anche delle attività di import dei dati che i manutentori caricano a sistema in formato xml (che viene prodotto tramite i sw gestionali in loro possesso) 3. La componente ad accesso libero permette di ricercare un manutentore filtrando per provincia, comune e/o ragione sociale. I risultati elencati riportano la denominazione delle ditte e l'indirizzo. 4. La componente ad accesso riservato, invece, ha diverse funzionalità in base al ruolo dell'attore: a) Sportello: gestisce la distribuzione dei bollini e dei codici impianto b) Manutentore: censisce e gestisce gli impianti di cui effettua i controlli, registra i dati rilevati negli Allegati F/G, può delegare altri in sua vece (purchè in possesso di certificato digitale) e può subentrare ad un altro nella gestione di un impianto già censito: Può vedere soltanto gli impianti di sua competenza. c) Caricatore Massivo: effettua, per conto terzi, le stesse operazioni definite per il ruolo manutentore d) Regione: dispone di una funzionalità di consultazione che permette la combinazione di molti criteri per visualizzare gli impianti di tutto il Piemonte e i relativi allegati e) ARPA: dispone di una funzionalità di consultazione che permette la combinazione di molti criteri per visualizzare gli impianti di tutto il PIemonte e i relativi allegati Provincia: effettua tutte le operazioni descritte nei punti precedenti ed ha la visuale degli impianti della sola provincia. Tutti gli allegati sono memorizzati sulla piattaforma INDEX. La compilazione degli allegati avviene attraverso l'uso dei servizi informatici della piattaforma documentale. Il nuovo applicativo è composto da: 66 • • una componente web di registrazione e accreditamento (SIGITWEBA) tramite certificato digitale; nel caso di primo accesso al sistema la registrazione è obbligatoria per tutti gli utenti. una componente web (SIGITWEBN) che consente di accedere, tramite certificato digitale, ai servizi informatici di Gestione Impianti del CIT. Tutti i libretti e gli allegati sono memorizzati sulla piattaforma INDEX. La compilazione dei libretti e degli allegati avviene attraverso l'uso dei servizi informatici della piattaforma documentale. Si riportano di seguito i diagrammi di deployment: 67 La base dati gestionale regionale contiene: - tutte le informazioni relative alla comunicazione annuale delle caratteristiche e dei prezzi, compilate dalle strutture ricettive piemontesi e inviate annualmente all’Agenzia di Accoglienza e Promozione turistica locale e al Comune; - i dati degli arrivi, partenze, presenze di turisti soggiornanti nelle strutture ricettive piemontesi. Sono trattati: - dati anagrafici della struttura (denominazione, localizzazione, ubicazione, raggiungibilità, recapiti); - capacità ricettiva; accessibilità; certificazioni di qualità ottenute; - periodi di apertura; lingue parlate, orari reception e prenotazioni; - prezzi giornalieri per camera; altri prezzi; ristorazione; modalità di pagamento; - dotazioni comuni, dotazioni camere; servizi informatici disponibili; - impianti sportivi e attività di svago. 68 5.4 Ambito e Tecnologie Nella tabella seguente sono descritti sinteticamente le tecnologie a livello di singolo SI/Applicazione oggetto del servizio informatico . Middleware SI/Applica Componen zione te Web Apache 2.0.61 gestionale Apache 2.0.64 AppServ Linguaggio Java JSP Php 4 XML javascript SQL Bea Weblogic 9.2.2 JBoss 4 Bea Weblogic 7 Bea WLS 9.2.3 Bea WLS 9.2.2 Java 1.5.02_22 MDD SQL/PLSQL Centura Visual Basic 6.0 RDBMS Oracle 10.2.0.4.0 PostGres 9.2 Oracle 8.1.7 Oracle 9.2 Access Sistema informativo energia Technical components SSO SHIBBOLETH CSI Interoperabily Framework Adobe LiveCycle MDD CSI IRIDE Piattaforma Documentale Doqui- Index Piattaforma modulistica Modol – AdobeLiveCycle Aprire query e reporting GIS Apache 2.0.61 SQL/PgSQL Python JBoss 4 Php 4 Apache 2.0.64 Joomla 1.5 Bea WLS 9.2.2 PHP 5.1.6 Java 1.5.0_22, WS-I IIS ArcIMS 9.2 Mapserver 4 ASP (microsoft) Arcview / ims 69 PostGres 9.2 MySQL 5.1.30 Oracle 10.2.0.4.0 PostGres 9.2 Access FME Server Penthao 6. AMBITO “DIFESA DEL SUOLO” 6.1 Contesto 6.2 Car atter istiche del ser vizio I clienti verso cui sono da erogare i servizi sono settori della direzione A18000 Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte e l'Agenzia Interregionale per il bacino del Po (AIPo). Il CSI Piemonte da anni realizza applicazioni dedicate, effettuandone parallelamente il mantenimento, ed eroga servizi ad hoc con l'obiettivo di fornire gli strumenti ed il supporto specialistico (non oggetto del presente appalto) per la gestione del territorio e delle pratiche amministrative sia in fase ordinaria che in emergenza per la popolazione e/o per l’ambiente. Oggetto del servizio richiesto nel presente appalto è il mantenimento degli applicativi utilizzati dall’utenza appartenente alla pubblica amministrazione o privata al fine di preservarne l’efficacia e di adeguarli a nuovi requisiti funzionali o non funzionali quali prestazioni, usabilità, gestibilità e rispetto della normativa. Tale mantenimento deve tenere conto dell’architettura applicativa (descritta nei successivi paragrafi), della struttura delle basi dati, dell’infrastruttura (di sviluppo/test/esercizio) su cui si appoggiano i servizi applicativi. Le funzionalità da manutenere riguardano il data entry (inserimento / modifica / cancellazione / archiviazione) dei dati, la visualizzazione, le ricerche, l’export, l’elaborazione laddove presenti nei diversi applicativi. Il mantenimento riguarda sia le funzioni che trattano la componente alfanumerica, sia quelle che trattano la componente geografica e che utilizzano librerie o componenti software specifiche. Le principali applicazioni dei S.I. di Difesa del suolo sono: • Servizio di Consultazione webgis per la Difesa del Suolo (DISU) • Catasto sbarramenti - dighe ed invasi (DINV) • Servizio di consultazione dati AIPo (CVAIPW) • Sistema Informativo Territoriale Interregionale AIPo (SITI) 6.3 Car atter istiche dei prodotti Caratteristiche del prodotto DISU - Servizio di Consultazione webgis per la Difesa del Suolo Architettura: 3 livelli Web browser: Explorer, Firefox Portale: www.regione.piemonte.it Componente GIS (Geograpphic Information System): ESRI Arcview IMS Linguaggi software: PHP, Javascript, XHTML Mapservice: sì Data base: Oracle Diagramma infrastrutturale 70 Utente Internet DISUW http DISUW http MAPSERVICE generico Esri ArcIMS OLEDB Esri ArcSDE Base Dati Oracle 71 File System CATALOGHI DI CONSULTAZIONE Architettura applicativa Caratteristiche del prodotto DINV – Catasto sbarramenti (dighe ed invasi) Architettura: 3 livelli Web browser: Explorer, Firefox Autenticazione: Shibboleth con IRIDE v2 Portale: www.sistemapiemonte.it Componente GIS (Geograpphic Information System): ESRI Arc IMS, Arc SDE Linguaggi software: JSP, Servlet, HTML, Javascript, pl-sql Mapservice: sì Data base: Oracle Accesso ad altri servizi: sì 72 Diagramma infrastrutturale Gli strumenti utilizzati per lo sviluppo sono i seguenti: MDD Tools Javascript Java J2EE Oracle acceduto tramite JDBC Oracle con PL/SQL ArcIMS di ESRI Il tipo di architettura adottata per lo sviluppo dell'applicativo Sistema Informativo Catasto Dighe di competenze regionale è a 3 livelli; l'installazione del sistema verrà così distribuita: la componente alfanumerica DINVWEB, su hardware dedicato, è posizionata nella server farm del CSI. DINVWEB utilizza il WEB server JBoss4. A fronte dell’arrivo dell’utente sul portale di attivazione www.sistemapiemonte.it, si delineano 2 comportamenti differenti: 73 - il primo, relativo agli utenti PA (Pubblica Amministrazione) e agli utenti SP (Professionisti), viene gestito dal sistema di autenticazione IRIDE2; - il secondo relativo agli utenti internet generici, viene veicolato dal Portale direttamente tramite location sulla componente alfanumerica DINVWEB senza alcuna autenticazione, con un apposito profilo destinato alla sola consultazione parziale dei dati complessivi; DINVWEB interagisce con il DB server Oracle alfanumerico. Stesso percorso, in http, per gli utenti PA ed SP dopo l’autenticazione. Una volta autenticati dalla componente DINVWEB è possibile saltare, attraverso un meccanismo si SSON alla componente Java DINVPTA. Il meccanismo di SSON avviene attraverso una tabella sul DB oracle in cui tramite un id_chiamata è possibile recuperare le informazioni sull’utente e sull’azione da fare. Dalle componenti DINVPTA e DINVWEB è possibile attivare la componente GIS DINVGW. L’accesso avviene via post dalla componente alfanumerica DINVWEB. La componente cartografica recepisce una profilazione utente, utilizzata poi nelle altre componenti cartografiche, ricavata da lettura di apposita tabella presente su DB server Oracle alfanumerico. La chiamata viene effettuata aprendo una nuova finestra del browser. La componente cartografica GIS accede ai dati sul db condiviso. Il richiamo alla componente cartografica è preceduto dall’alimentazione applicativa di una tabella Oracle (DIGHE_T_ALFA_GREASE) da parte della componente alfanumerica DINVWEB, che servirà per pilotare i meccanismi della componente GIS in termini di visualizzazione degli oggetti cartografici; è stato previsto anche un richiamo da menù applicativo (barra a sinistra) di DINVWEB che consenta di usufruire di una visualizzazione/interrogazione cartografica generalizzata. Come già indicato esistono 3 tipologie di utenze: 1. appartenenti alla Pubblica Amministrazione PA (Regione, VV.FF., Comunità Montane, …) –provenienti da internet- e quindi autenticati da IRIDE2 tramite Certificato Digitale (anche tramite Smart Card) oppure user e password; 2. non appartenenti alla Pubblica Amministrazione PA (Professionisti) –sempre provenienti da internet- autenticati da IRIDE2 tramite user e password; 3. privati generici (cittadini) -sempre provenienti da internet- che accedono direttamente al portale senza autenticazione. Sui client è sufficiente la presenza di un browser. Tra le funzionalità applicative rientra anche quella di upload/download di file che verranno memorizzati nel database. Caratteristiche del prodotto CVAIPW – Servizio di consultazione dati AIPo Architettura: 3 livelli Web browser: Explorer, Firefox Portale: www.agenziainterregionalepo.it; intranet.agenziapo.it/ Componente GIS (Geograpphic Information System): ESRI Arc IMS, Elvira W2003 Linguaggi software: ASP, Visual Basic script 74 Mapservice: sì Data base: Oracle Diagramma infrastrutturale Utente Internet AIPOW http AIPOW http MAPSERVICE generico File System CATALOGHI DI CONSULTAZIONE Esri ArcIMS OLEDB Esri ArcSDE Base Dati Oracle Architettura applicativa L’utente (dipendente AIPO) accede al servizio a partire dalla INTRANET AIPO http://intranet.agenziapo.it/: cliccando sul link al servizio, si accede alla homepage e dal link posizionato su fascia laterale (“CARTOGRAFIA”) si apre il webgis con la mappa estesa sull’intero territorio del Bacino del Po. La chiamata al servizio GIS avviene mediante il Virtual Host – www.regione.piemonte.it (protocollo http), verso la componente web gis ArcIMS ed ELVIRA che è visualizzata in un’opportuna finestra di pop-up: l’unità installabile coinvolta è la AIPOW. La componente per la visualizzazione della mappa richiama (protocollo tcp sulla porta 5300), il map service AIPO, la quale sfrutta le componenti spatial server di ArcIMS, responsabili 75 dell’accesso alle basi dati geografiche. La comunicazione tra il map service AIPO e gli spatial server ArcIMS avviene via ArcXML, un dialetto XML implementato da ESRI per la comunicazione tra le componenti di ArcIMS. Per l’accesso ai dati si utilizzano tcp (porta 5151), per l’accesso ai dati geografici mantenuti su ORACLE 9 (l’acceso avviene utilizzando l’utente ARCIMS che possiede i grants in lettura verso gli utenti: SITA, SITAD E AIPO) attraverso il middleware ArcSDE 8.3, o nfs / cifs per l’accesso ai dati geografici mantenuti su filer. N2: radexsrv.regione.piemonte.it E2: W2003 IIS 6 CLIENT N3: Sitprod.csi.it Browser da RUPAR HTTP N1 - Web Server Proxy pass HTTP N2 - Web Server IIS File System cataloghi raster AIPOW OLEDB ArcXML Application Server ArcIMS N3 - RDBMS Server ORACLE Spatial Server ArcIMS N4 - RDBMS Server SITPROD TCP/IP:5151 ArcSDE Caratteristiche del prodotto SITI – Sistema Informativo Territoriale 76 Interregionale AIPo Architettura: 3 livelli Web browser: Explorer, Firefox Autenticazione: Gestcred (Jomla!) Portale: www.agenziainterregionalepo.it; intranet.agenziapo.it/ Componente GIS (Geograpphic Information System): Linguaggi software: PHP Mapservice: sì Data base: Oracle, MySql Diagramma infrastrutturale Architettura applicativa L’applicazione, collocata su Web server, archivia i propri dati su DB MySQL (DB Server) e fornisce all'amministratore la possibilità di gestire i moduli installati e ai redattori la possibilità di gestire i contenuti. Per la sola visualizzazione dei contenuti non c’è bisogno di 77 credenziali mentre per l'accesso alla sezione form e per la gestione dei moduli è prevista l'autenticazione con login e password. Ambito e Tecnologie, Difesa del suolo Il Sistema Informativo del comparto è stato costruito negli anni. La matrice “AmbitoTecnologie” descrive in estrema sintesi la situazione dei differenti ambiti in termini di Tecnologie a livello di singolo ambito e corrisponde alla situazione alla data dell’indizione della gara. 78 SI/Applicazione S.I. Difesa del Suolo Regione Piemonte – Dighe ed Invasi S.I. Difesa del Suolo Regione Piemonte – Dighe ed Invasi Componente Web gestionale Apache geografica Apache Middleware Linguaggi JSP, Servlet, HTML, Javascript, pl-sql Java AppServ RDBMS Technical components Bea Weblogic 9.2.2 Jboss 4.3 Oracle 10 CSI-Iride2, Shibboleth Dispatcher/Applicat ion Server (per ArcIMS) ArcIMS 9 ArcSDE 9 Oracle 10 OpenLayers TOPE LOCIND Sistema Informativo Catasto Opere di Difesa del Suolo Regione Piemonte e Servizio di consultazione integrato dei dati cartografici della dir. regionale Difesa del Suolo CVAIPW – Servizio di consultazione dati AIPo Gestionale e geografica Apache Fortè Javascript JSP Html ESRI Arcview 3.x ESRI Avenue ArcIMS 4 BEA ArcSDE 8 Oracle 8 e 9 GAPS, TOPE, SPIN, QBAIMS Gestionale geografica IIS Apache ArcIMS 4 Oracle 9 ArcSDE 8 Elvira SITI – Sistema Informativo Territoriale Interregionale AIPo Servizio di Consultazione Integrato dei Dati Cartografico Difesa del Suolo Web (DISUW) Gestionale geografica Apache ASP, Html, Javascript, VBScript, PHP Html, Javascript, PHP Mapserver PostGis, MySql Jomla! Geografica IIS Apache ArcIMS 4 Oracle 9 ArcSDE 8 Elvira XHTML, PHP, Javascript 79 7. AMBITO “OPERE PUBBLICHE” 7.1 Contesto Si descrive nel seguito il contesto di riferimento del sottoambito Opere Pubbliche, per l’applicazione in oggetto sono inoltre elencate le principali tecnologie, metodologie e pratiche la cui conoscenza è necessaria ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto d’appalto. 7.2 Car atter istiche del ser vizio I servizi applicativi del sottoambito Opere Pubbliche sono costituiti da componenti applicative, spesso integrate fra loro, di tipo gestionale, finalizzate alla raccolta e gestione di informazioni riferite alle opere ed agli interventi, durante tutto il loro ciclo di vita, e di tipo geografico, con lo scopo di rappresentare e condividere informazioni su base territoriale, fruibili da parte di utenza specialistica ma anche di utenza diffusa. Nel corso degli anni il CSI Piemonte ha costruito servizi applicativi a supporto dei principali enti consorziati, con particolare riferimento a Città di Torino, Regione Piemonte e Provincia di Torino. Negli ultimi anni sono state realizzate inoltre alcune applicazioni “a carattere sperimentale” in ambito mobile. In questo contesto per garantire la continuità e l’evoluzione dei servizi applicativi sono richieste attività di realizzazione e mantenimento di componenti software. Nello stesso ambito sono richieste attività di assistenza applicativa e al trattamento dei dati alfanumerici. Si sottolinea che le attività richieste possono spesso prevedere, nel contesto specifico, forti competenze in tema di opere ed appalti pubblici e gestione interventi, utilizzo del territorio, cartografia di base e tematica, Geographic Information Systems, workflow/iter delle pratiche amministrative. 7.2.1 Ser vizio infor matico Oper e Pubbliche Regione Piemonte (Questo paragrafo va letto in modo complementare ai paragrafi ‘Caratteristiche di prodotto descritti oltre) Il servizio informatico Opere Pubbliche della Regione Piemonte è costituito dai servizi applicativi principali: • • • • Sistema Informativo Osservatorio Appalti Pubblici (prodotto “SIOP”) Sistema per la Programmazione degli Interventi (prodotto “SPRINT”) Sistema per la Pianificazione delle emergenze (prodotto “SIPE”) Prezzario Opere Pubbliche (prodotto “PPOP”) Il servizio applicativo “Sistema informativo dell’Osservatorio Appalti Pubblici” - SIOP, nel quadro normativo sugli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, gestisce complessivamente l’iter delle opere e degli appalti pubblici, permettendo di monitorare il ciclo di realizzazione delle opere dalla fase di programmazione fino al collaudo e creando un legame tra l’investimento programmato, la fase di aggiudicazione e la successiva fase di monitoraggio. Il sistema presenta come caratteristiche più significative 80 • • • • permette alle stazioni appaltanti del territorio piemontese di espletare gli obblighi informativi verso l’Osservatorio Regionale degli appalti pubblici e verso i cittadini via internet; gestisce le informazioni delle fasi realizzative inerenti le comunicazioni dalla Programmazione Triennale, ai bandi di gara e relativa aggiudicazione, attraverso una gestione omogenea delle informazioni; permette di superare i limiti delle vecchie forme di trasmissione, basate su modelli cartacei; consente all’Osservatorio Regionale di monitorare gli appalti di competenza, anche attraverso funzionalità specifiche di interazione con le stazioni appaltanti e servizi di acquisizione e consultazione delle informazioni. Il servizio applicativo “Sistema per la Programmazione degli Interventi” - SPRINT, supporta, in fase di post-emergenza, le operazioni di censimento dei danni occorsi al fine di favorire l’analisi post-evento e la successiva pianificazione e programmazione dei necessari interventi di ripristino da parte degli attori istituzionali incaricati. “SPRINT” è un sistema Web-GIS pubblicato su internet che garantisce la gestione ordinaria del flusso di informazioni tecniche legate alle richieste di finanziamenti per interventi in materia di opere pubbliche e difesa del suolo e la condivisione in rete delle informazioni in tempo reale delle informazioni tra i differenti soggetti coinvolti nel flusso. Il servizio applicativo “Sistema Informativo Pianificazione Emergenza e Gestione Reperibilità” - SIPE agevola l’interscambio informativo tra i soggetti interessati, appartenenti a differenti Settori della Direzione Opere Pubbliche (Settori Decentrati e Settore Centrale Infrastrutture e Pronto Intervento), fornendo una visione completa dello stato di reperibilità e fornendo funzionalità per il costante aggiornamento delle fasi della procedura e la comunicazione agli operatori interessati. Il servizio informatico “Prezzario Opere Pubbliche” - PPOP costituisce una soluzione applicativa per l’automazione della redazione, dell’aggiornamento nonché la successiva pubblicazione dei dati costituenti l’”elenco prezzi” per opere e lavori pubblici regionale, attraverso la creazione di una banca dati unica disponibile “on line” ed accessibile in tempo reale per tutti i soggetti abilitati ad operare sulle singole sezioni tematiche (identificati come Enti promotori). Il servizio informatico è rivolto al settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte e ad enti promotori (esterni o interni a Regione) che partecipano alla redazione del Prezzario (listino prezzi di riferimento per lavori e opere pubbliche nella Regione Piemonte) In questo contesto per garantire la continuità e l’evoluzione dei servizi applicativi sono richieste attività di realizzazione e mantenimento di componenti software. Nello stesso ambito sono richieste attività di assistenza applicativa e al trattamento dei dati alfanumerici. In particolare, per quanto riguarda le attività di assistenza applicativa e di assistenza al trattamento dati, si evidenzia un ambito molto delicato e critico, sia per la rilevanza dei servizi erogati (sotto disposizioni di legge) e dei soggetti coinvolti (Autorità di Vigilanza, ITACA, Direzione Investigativa Antimafia, Prefettura, Banca d’Italia, Organizzazioni sindacali, Ordini professionali, Associazioni di categoria), sia per i rischi che si possono determinare in merito a reputazione ed immagine del Consorzio e dei suoi Clienti diretti (il sistema dell’Osservatorio regionale serve circa 3.000 stazioni appaltanti operanti sul territorio 81 piemontese, per un totale di circa 4.000 fruitori). Per la rilevanza e la criticità dei soggetti coinvolti e la complessità dei temi e dei sistemi, al fine di svolgere le attività di assistenza applicativa e al trattamento dati, sono richieste esperienza pluriennale e competenze specialistiche rispetto alle problematiche, alle applicazioni, agli strumenti, ai flussi e ai dati che i diversi soggetti devono utilizzare, raccogliere e trasmettere, in forza delle disposizioni normative e delle direttive relative alla programmazione, realizzazione e monitoraggio degli appalti pubblici di lavori, di servizi e forniture. Nel dettaglio, le attività principali di assistenza al trattamento dati richieste in questo ambito sono: • Trattamento dati per AVCP: l’attività consiste nella estrazione e produzione mensile delle informazioni da inviare periodicamente ad AVCP sui lavori sopra e sotto soglia dei dati dei “vecchi” lavori sopra e sottosoglia (“Legge Merloni” in materia di lavori pubblici, n. 109 del 11 febbraio 1994) secondo il modello AVCP standard. • Estrazione dati per Clienti istituzionali: l’attività consiste nella generazione (tramite procedure semiautomatiche in VB-Access-Oracle), secondo i requisiti forniti dal cliente, di estrazioni dati di appalti di Lavori, Forniture e Servizi sopra e sotto soglia, programmazione triennale e bandi di gara, da inviare periodicamente nei formati standard ai “Clienti istituzionali” quali DIA (Direzione Investigativa Antimafia), Associazioni sindacali, FIOPA, Banca d’Italia, Ministero infrastrutture, ITACA, ISTAT, Parlamento (tramite AVCP). • Trattamento dati ai fini istituzionali: l’attività consiste nella redazione di reportistica secondo requisiti del cliente, per il rapporto informativo sugli appalti di Lavori, Forniture e Servizi nella Regione Piemonte, ed elaborazione dati mediante realizzazione di tabelle e grafici. Individuazione ed esposizione dei dati per le tematiche più rilevanti in base agli andamenti dei vari anni, per evidenziare le tendenze che il mercato assume (tipologie di aggiudicazione che cambiano, incremento dei subappalti col trascorrere degli anni…). • Trattamenti dati specifici su singole richieste (da parte dell’Osservatorio regionale o di altri soggetti titolati): attività di estrapolazione dati su specifiche richieste da parte dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici o di altri soggetti titolati, volte a particolari tipi di indagini (monitoraggio presunti evasori, solleciti, dati incompleti, ecc.) e connesse all’applicazione di poteri sanzionatori. Attività di trattamento dati diversificate per natura e modalità, spesso realizzate con incrocio di dati provenienti anche da altre fonti e con eventuali ed ulteriori successive realizzazioni di modelli di comunicazioni atte ad informare circa l’indagine (ad esempio per l’eventuale incompletezza, mancanza od incoerenza dei dati). • Trasmissione dati ad AVCP a mezzo SIMOG-MASS LOADER: l’attività consiste nel gestire le operazioni ed i dati per il corretto invio (trasmissione, esame dei risultati e attività post-invio) di un estratto dei dati delle comunicazioni raccolte nella banca dati del sistema SIOP al sistema dell’AVCP tramite il servizio informatico SIMOGMassLoader. Si sottolinea che la corretta gestione del flusso dei dati verso AVCP, 82 richiede necessariamente una conoscenza approfondita delle logiche del sistema SIOP e della struttura della banca dati del sistema, oltre che delle specifiche AVCP dei modelli di comunicazione e per la trasmissione dei dati. • Trattamento dati Prezzario Regionale per Opere e Lavori Pubblici: attività di alimentazione della banca dati contenente i prezzi a cui i soggetti pubblici e privati fanno riferimento per formulare il costo di un’opera, allineamento DB per funzioni di consultazione e supporto per la predisposizione degli elaborati e della reportistica. • Trattamento dati puntuali o massivi sulle banche dati: alcune delle attività che verranno richieste consistono in: Gestione credenziali; Supporto alla gestione delle utenze e dei profili dei sistemi; Bonifica delle anagrafiche ed eliminazione dei duplicati delle stesse; Controllo ed eventuale supporto alla correzione dei dati dei sistemi. Gestione degli stati delle comunicazioni dei sistemi a seguito di precise richieste da parte dell’utenza; Operazioni di porting dati, su specifiche richieste da parte del Cliente. 7.2.2 Ser vizio infor matico Oper e Pubbliche Comune di Tor ino (Questo paragrafo va letto in modo complementare ai paragrafi ‘Caratteristiche di prodotto descritti oltre) Il servizio informatico Opere Pubbliche del Comune di Torino è costituito dai servizi applicativi principali: • • • Monitor LL.PP. (prodotto “MONITOR”) Piano Triennale Interventi Comune di Torino (prodotto “PTIC”) Gestione Interventi sul Suolo Pubblico (prodotto “SIGI”) Il servizio applicativo “Monitor LL.PP” - MONITOR è uno strumento informativo che consente la raccolta e la condivisione delle informazioni inerenti l’intero iter di svolgimento dei lavori pubblici della Città di Torino e consente all’Ispettorato Tecnico di monitorare i lavori pubblici e produrre report dei dati raccolti nel sistema. IL SERVIZIO APPLICATIVO “PIANO TRIENNALE INTERVENTI COMUNE DI TORINO” - PTIC COSTITUISCE UNA SOLUZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE INTERVENTI DEL COMUNE DI TORINO: offre i servizi per la gestione delle opere e delle informazioni a corredo che le differenti direzioni inseriscono nel PTI (Piano triennale degli Interventi del Comune), per la manutenzione delle informazioni contenute nel PTI, stampa del PTI per le approvazioni in giunta, e altri servizi specifici finalizzati alla produzione di statistiche per il monitoraggio degli interventi (stato di attuazione e stato avanzamento lavori di un intervento). Il servizio informatico “Gestione Interventi sul Suolo Pubblico - SIGI, è rivolto al Comune di Torino (Ufficio Regia Cantieri e Gestione Suolo e Sottosuolo), alle aziende, alle 83 organizzazioni sindacali alla cassa edile, con l’obiettivo di supportare la gestione del ciclo di vita degli interventi sul suolo pubblico e di monitoraggio delle Reti Tecnologiche. In questo contesto per garantire la continuità e l’evoluzione dei servizi applicativi sono richieste attività di realizzazione e mantenimento di componenti software. Nello stesso ambito sono richieste attività di assistenza applicativa e al trattamento dei dati alfanumerici. In particolare, per quanto riguarda le attività di assistenza applicativa e di assistenza al trattamento dati, si conferma il quadro molto delicato e critico, già in precedenza esposto, con specifico riferimento all’azione di analisi e controllo sui lavori pubblici della Città ed alla necessità di tempestivo supporto per rispondere ad interpellanze della Giunta/Consiglio o alle richieste provenienti dalla Prefettura e della Magistratura, così come all’analisi e trattamento dei dati destinati alla Autorità di Vigilanza. 7.2.3 Ser vizio infor matico Lavor i Pubblici Pr ovincia di Tor ino Nel contesto del sistema informativo della Provincia di Torino, il Consorzio, dopo aver sviluppato negli anni il Sistema Informativo Lavori Pubblici, ha recentemente avviato l’adeguamento delle modalità e degli strumenti con cui sono oggi gestiti i lavori pubblici da parte dell’Ente. Tale necessità deriva anche da un riassetto organizzativo che l’Ente oggi si vuole dare vista la necessità di contrarre i costi e di sfruttare al meglio le risorse umane ed economiche a disposizione. Sono quindi stati avviati gli adeguamenti del sistema informativo LLPP e le necessarie integrazioni con i sistemi informativi ad esso correlati (bilancio, atti, espropri), oltre alla realizzazione di un cruscotto di monitoraggio delle attività. Il servizio informatico Opere Pubbliche della Provincia di Torino è costituito dai servizi applicativi principali: • • • Lavori Pubblici Sistema di gestione manutenzione immobili in rete (SigmaNet) Espropri In questo contesto per garantire la continuità e l’evoluzione dei servizi applicativi sono richieste attività di realizzazione e mantenimento di componenti software. 7.3 Car atter istiche dei prodotti 7.3.1 Car atter istiche di pr odotto SIOP, SABG (Questo paragrafo va letto in modo complementare al paragrafo ‘Caratteristiche di servizio Sistema Informativo Opere Pubbliche Regione, precedentemente descritto) Il prodotto SIOP è un sistema web-based che, supporta il flusso di comunicazioni istituzionali 84 tra Stazioni appaltanti e Osservatorio regionale piemontese degli appalti pubblici, nonché tra Osservatorio regionale e Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP). Il prodotto fornisce pertanto uno strumento di raccolta e gestione delle informazioni inerenti il mondo dei contratti pubblici in Piemonte. Le informazioni che vengono raccolte dall’osservatorio regionale piemontese, attraverso SIOP sono trasmesse periodicamente all’AVCP, un estratto di queste è inoltre reso disponibile/consultabile via internet al cittadino tramite un’apposita funzionalità di consultazione. Il SIOP prevede tra le funzionalità applicative più significative: • • • gestione delle anagrafiche da parte delle stazioni appaltanti; gestione delle comunicazioni e trasmissione da parte delle stazioni appaltanti; gestione delle funzionalità di generazione e trasmissione di file XML all’AVCP. I diagrammi e la sintetica descrizione di seguito offrono una visione di massima delle relazioni del sistema e dell’architettura complessiva del prodotto. Il punto di ingresso è il portale www.regione.piemonte.it da cui è previsto l’accesso al sistema per i differenti profili delle stazioni appaltanti e l’accesso al profilo “pubblico” per il cittadino. All’attivazione viene invocato il componente java soop che realizza le logiche per la gestione della programmazione triennale e del monitoraggio degli appalti pubblici, da questo è possibile passare in base al profilo della stazione appaltante al componente java bandi che implementa le funzionalità per la pubblicazione dei bandi di gara. Il sistema di autenticazione utilizzato dal prodotto è il servizio informatico Iride2; la connessione al database avviene tramite driver Oracle thin, gestiti dal Connection Pool di BeaWeblogic. 85 Le funzionalità di consultazione per il cittadino sono installate su application server Jboss specifico. Gli altri componenti applicativi comprendono: • • • • • i componenti batch sooptxmoff e sooptxmcli realizzati in java che implementano le attività di generazione e interscambio dei dati con AVCP secondo le specifiche emanate dalla stessa Autorità; i componenti interreg e bandi_b che attraverso un servizio informatico in cooperazione applicativa (pa/pd) permettono l’interscambio con il prodotto SABG descritto di seguito. Il componente soopsrv che gestisce l’interscambio informativo con il prodotto MONITOR attraverso un servizio informatico in cooperazione applicativa (pa/pd) , Il componente batch ptic2soop che gestisce l’interscambio informativo con il prodotto PTIC attraverso un servizio informatico Oracle/pl-sql di import dati. Il componente webapp190 gestisce la raccolta dei dati ai fini della L190/2012. 86 cmp SIOP SABG WebAppBandi WebApp_Soop_Cittadino WebApp_SOOP_StazioneAppaltante WebApp_Bandi_Cittadino(from Component Model) Bandi SOOP «bridge» SOOP::Location SOOP Cittadino Http «presentatio... SOOP::WebApp Soop Cittadino soopcitt.w ar «bridge» SOOP:: Location SOOP http/https «bridge» Bandi::Location Bandi http/https «presentation... SOOP::WebApp Soop soop.w ar «business_logic» Bandi::WebApp Bandi bandi.ear «bridge» Mail Serv er «business_logic» Serv izi SoopSrv «bridge» Bandi::Location BandiCitt http «busine... Bandi:: WebApp Bandi Cittadino bandicitt.ear pa/pd-JNP «persistence... FileSystem Allegati PA_Bandi Webapp Monitoraggio WebServ ice AVCP Database PA_SoopSrv Client WebServ iceSimog pa-dp/T 3 «persistenc... Database:: SOOP_RW https Monitor-PMLP (from Component Model) «persistence... Database:: SIOP_RW WebServ ice AVCP «persistence... Database::SOOP «bridge» Location 190 Intrantet Regione «persistenc... Database:: Bandi_RW «bridge» Location 190 Sistemapiemonte «persist... Database:: SIOP «persistence... Database::BANDI «presentatio... WebApp190 Internet «presentatio... WebApp190 Regione Batch Trasmissione TXM PA_Batch_BandiB Batch Bandi «business... Batch Trasmissione TXM::Schedul RPSIIA00 «business_lo... Batch Trasmissione TXM:: SoopTXMClient «business... Batch Trasmissione TXM::SoopTXM «business_lo... Batch caricamento bandi RPSIVB000 «business_logic» Batch Bandi::Batch j av a bandib sftp «persistence... Batch Trasmissione TXM: :APL_FS «business_lo... Batch acquisizione da PTIC RPSIAQ000 Filesystem di Scambio-ptic Area SFTP AVCP Il prodotto “Servizi Raccolta Bandi di Gara” - SABG fornisce uno strumento per notificare i bandi pubblicati nella Regione Piemonte alle imprese estere eventualmente interessate 87 (facenti parte dell’ambito geografico interreg ALPPS) ed alle loro camere di commercio di riferimento. Le principali funzionalità sono: • gestire le anagrafiche delle imprese estere e delle camere di commercio di riferimento; • filtrare i bandi (per bandi si intende l’insieme delle informazioni relative ai bandi, compreso l’allegato o gli allegati) sulla base dei codici CPV associati alla singola anagrafica di una delle imprese inserite; • effettuare ricerche tra la totalità dei bandi; • “selezionare” uno o più bandi (filtrati o meno) per l’invio (che per il sistema significa “rendere visualizzabili”) ad una o più imprese di una “comunicazione” con un campo note unico editabile (a cura dell’utente CCIAA se riferito al progetto Interreg ALPPS); • visualizzare le comunicazioni inviate alle singole imprese e verificarne l’apertura, o meno, da parte delle imprese medesime; • visualizzare le informazioni associate al singolo bando ed il bando stesso. Le tecnologie utilizzate nell’ambito del prodotto SABG, strettamente relazionato con il prodotto SIOP sono analoghe a quelle descritte in precedenza. 7.3.2 Car atter istiche di pr odotto SPRINT – Sistema per la pr ogr ammazione degli inter venti (Questo paragrafo va letto in modo complementare al paragrafo ‘Caratteristiche di servizio Sistema Informativo Opere Pubbliche Regione, precedentemente descritto) Il prodotto web-gis “SPRINT” – Sistema per la programmazione degli interventi supporta la raccolta, la georeferenziazione e la gestione delle informazioni relative ai danni causati da un evento calamitoso occorso sul territorio piemontese, nonchè l’interscambio di tali informazioni tra enti diversi coinvolti nella fase di post-emergenza. Attraverso il sistema, il funzionario delle sedi periferiche Regionali che prende in carico la pratica è in grado di georiferire la richiesta e compilare le informazioni previste, raccolte anche attraverso sopralluoghi tecnici. I funzionari delle sedi centrali, incaricati dell’assegnazione del finanziamento, possono gestire il flusso della richiesta di finanziamento e determinare il finanziamento in base alle contingenti priorità portando a chiusura la pratica. Le principali funzionalità del sistema sono: • • • georeferenziazione richieste: l’operatore potrà inserire sulla cartografia punti relativi alle varie situazioni di danno, associando ad essi le informazioni descrittive; georeferenziazione eventi calamitosi: l’operatore potrà inserire sulla cartografia oggetti in forma puntuale, lineare ed areale relativi alle cause di danno associando ad essi le informazioni descrittive; gestione delle informazioni: le schede informative della richiesta potranno nel corso dell’evoluzione degli interventi essere modificate, andando a recepire tutti gli 88 • • avanzamenti, le comunicazioni ed i nuovi dati gestiti dalle varie stazioni appaltanti responsabili dei procedimenti. consultazione: per tutti gli operatori è disponibile la visualizzazione e la interrogazione dei dati inseriti nel sistema; reportistica: per tutti gli utenti abilitati è disponibile una funzione di creazione di tabelle di report, in funzione delle informazioni inserite. L’architettura applicativa del prodotto è schematizzata nei diagrammi di contesto e dei componenti architetturali seguenti Il client accede all’applicativo o attraverso un link presente sulla RUPAR. Il componente web GIS sprintwb implementa le logiche gestionali di trattamento della richiesta, utilizzando per le funzionalità GIS la soluzione GEDEONE (attraverso la chiamata al Mapservices (SPRINTMS) di ArcIMS) ed i servizi informatici (via T3) GAPS, TOPE e SPIN. Gli ulteriori componenti del prodotto sono il componente batch (plsql) che si occupa dell ’inserimento della geometria come unione di più comuni ed i componenti batch (Oracle/PlSql) che gestiscono l’interscambio informativo verso WFR. 89 cmp SPRINT SPRINT Diagramma delle componenti SHIBBOLETH Portale w w w .ruparpiemonte.it Utente Regione Piemonte (from Design Model) Portale w w w .ruparpiemonte.it: :Location Http Consultazione Portale w w w .ruparpiemonte.it: :Location Http Data Entry GAPS SPRINT (from Design Model) pa-pd T3 SPIN Sprintw b.ear pa-pd T3 (from Design Model) «WebApp Consult... Sprintw b.ear:: sprintapp «Web App Data ... Sprintw b.ear:: sprintw b pa-pd T3 TOPE (from Design Model) Db Serv er «Utente Oracle» Db Serv er:: Sprint_RW Grant «Utente Oracle» Db Serv er::Sprint Spatial Serv er:: ARCSDE 8.3 tcp «Map Service» sprintms Spatial Serv er:: ArchIMS 4.1 AS Batch Batch::RPSXSD000 WFR Batch::RPSXEA000 Batch::RPSXAD000 (from Design Model) (from Design Model) 7.3.3 Car atter istiche di pr odotto SIPE – Sistema Pianificazione emer genze e gestione della r eper ibilità (Questo paragrafo va letto in modo complementare al paragrafo ‘Caratteristiche di servizio Sistema Informativo Opere Pubbliche Regione, precedentemente descritto) Il prodotto web-based SIPE-“Sistema Informativo Pianificazione Emergenze “ supporta la gestione delle diverse fasi della procedura di pianificazione emergenza, dalla gestione delle anagrafiche del personale di emergenza alla redazione, variazione, validazione e pubblicazione dei calendari dei turni di reperibilità. Le principali funzionalità del prodotto sono: 90 • • • • • autenticazione e profilazione degli utenti; inserimento, aggiornamento e cancellazione da parte del “Referente” del Settore Decentrato del calendario in versione “bozza” e trasmissione del calendario in versione “definitiva” al “Responsabile” della procedura per il Settore Centrale; visualizzazione e aggiornamento del calendario da parte del “Responsabile” della procedura per il Settore Centrale, che provvederà a sua volta a validarlo o a richiederne ulteriori modifiche al “Referente” del Settore Decentrato; pubblicazione, entro il 27 del mese che precede quello cui si riferisce, del calendario definitivo da parte del “Responsabile”; gestione delle “variazioni” al calendario attraverso comunicazioni tra Settori Decentrati e Settore Centrale in caso di sopravvenuta indisponibilità da parte dei dipendenti in turno di reperibilità;ricerca e stampa dei calendari e delle variazioni a disposizione di tutti gli utenti. Le principali tecnologie e caratteristiche architetturali del prodotto sono: Application server Bea Weblogic 7 SP3 Dbms Oracle 9.2.0.6 Principali linguaggi di programmazione Java J2EE, Jsp, Javascript, Apache Struts 1.0 7.3.4 Car atter istiche di pr odotto PPOP–“Pr ezzar io Oper e Pubbliche” (Questo paragrafo va letto in modo complementare al paragrafo ‘Caratteristiche di servizio Sistema Informativo Opere Pubbliche Regione, precedentemente descritto) Il prodotto web-based PPOP –“Prezzario Opere Pubbliche” supporta il processo di gestione dei Prezzari Regionali dei lavori pubblici e delle singole voci componenti di essi tramite funzionalità di aggiornamento della banca dati, di interrogazione, di pubblicazione dei dati. Le principali funzionalità del prodotto sono: • • • • • • • predisposizione di una nuova edizione del prezzario regionale; consolidamento dell’alberatura; gestione delle variazioni di prezzo; gestione dell’iter di approvazione delle modifiche rispetto all’anno precedente; generazione dell'anteprima del prezzario corrente (anteprima libro); pubblicazione e generazione del prezzario; reports relativi alle differenze tra l'ultima proposta approvata dall'ente gestore e la proposta trasmessa dall'ente promotore. L’architettura applicativa adottata è a 3 livelli (Application Server, Data Server, Client), nel dettaglio il prodotto PPOP è costituito dai componenti applicativi : ppopweb: componente funzionale con compiti di controller e di presentazione. http ppopweb: componente di bridge, che permette l’accesso all’applicativo dal portale RuparPiemonte. ppopsrv: componente funzionale con compiti di logica business che centralizza le funzionalità di business e di accesso ai dati per la componente di presentation. 91 db: è la componente Dati (il database oracle dei dati trattati da PPOP). La componente DB fornisce anche funzionalità complesse di elaborazione dati tramite Stored Procedures e Function che sono chiamate dalla Business Logic. batch per la generazione dell'Anteprima (file .zip) o, in alternativa, per il consolidamento della struttura e la pubblicazione del prezzario corrente (file .zip). Le principali tecnologie del prodotto sono: Application Server Bea Weblogic 9.2.2 Dbms Oracle 10 gR2 o superiori Principali linguaggi di programmazione: Java, Jsp, Servlet, Javascript, Spring Framework 2.0, Apache Struts 2.0, SQL/PLSQL 7.3.5 Car atter istiche di pr odotto MONITOR – LL.PP. (Questo paragrafo va letto in modo complementare al paragrafo ‘Caratteristiche di servizio Sistema Informativo Opere Pubbliche Comune di Torino, precedentemente descritto) Il prodotto Monitor dei LL.PP. della Città di Torino risponde alla necessità di disporre di uno strumento informatico che consenta il monitoraggio dei lavori pubblici e la produzione di report visualizzabili a video, esportabili su file ed stampabili su supporto cartaceo. Le principali funzionalità del prodotto sono: • • • • • Seleziona Lavoro Compilazione dati Lavoro Compilazione dati Appalto o Consegna, Termini di esecuzione o SAL, Sospensioni, Proroghe, Varianti, Accordo Bonario o Ultimazione Lavori o Conto Finale o Collaudo o Subappalti Invio schede Cambia Profilo Il diagramma seguente offre una visione di massima della strutturazione interna del prodotto MONITOR 92 CONTEXT DIAGRAM Portale Comune Torino IE 5.0 <<subsystem>> PMLP <<subsystem>> SIOP Location HTTP Business Logic SIOP (from PMLP) SIOP_PA_T3 Business Logic PMLP (from PMLP) Database Le principali tecnologie e caratteristiche architetturali del prodotto sono: Application Server Bea Weblogic 7 SP3, Bea Weblogic 9.2.2 Dbms Oracle 8.1.7 Principali linguaggi di programmazione JSP, HTMPL, Servlet, Javascript, SQL/PLSQL 7.3.6 Car atter istiche di pr odotto PTIC – Piano Tr iennale Inter venti del Comune di Tor ino (Questo paragrafo va letto in modo complementare al paragrafo ‘Caratteristiche di servizio Sistema Informativo Opere Pubbliche Comune di Torino, precedentemente descritto) Il prodotto PTIC – “Piano Triennale Interventi del Comune di Torino” gestisce e predispone la programmazione triennale degli interventi: l’inserimento delle proposte, l’approvazione dello schema di programma e successivamente della programmazione triennale allegata al bilancio dell’intero Ente, monitoraggio dello stato di attuazione Le funzionalità si suddividono nelle seguenti categorie principali, come indicato di seguito: • • • • • • Gestione Proposte in corso Gestione PTI in corso Gestione Variazioni di Bilancio Stato di attuazione Gestione tabelle Funzioni Generiche Il diagramma seguente offre un’indicazione massima della strutturazione interna del prodotto PTIC 93 <<subs ys tem>> PTIC (from Logical View) https SsoAccess (from Logica...) Client di access o a PTIC http batch oracle che riporta l'es ito su ptic dell'export dati verso SIOP jdbc db PTIC https <<actor>> SSOBART (from Logical View) dafdsaf (from Logical View) PL_PTIC CTPTSC000 (from Logica...) BL_PTIC <<actor>> SIOP (from Logical View) t3 PEP https AuthServices_http s (from Logical View) <<actor>> iride2 (from Logical View) L’applicativo Web “ PTIC” è disponibile ai soli utenti dell’area intranet del Comune di Torino , accessibile dal portale intracom.comune.torino.it, adotta SSOBART per il Single Sign On e Iride2 per le credenziali Superata l’autenticazione viene invocata la componente java PTIC, sull’application server Bea, che implementa le logiche applicative accedendo alla base dati Oracle mantenuta sul server comtoprod.comune.torino.it, tramite i driver JDBC. La componente java per alcune funzionalità particolarmente complesse, si avvale di packages e stored procedures Pl-sql memorizzate sulla base dati. L’applicativo prevede di effettuare il download di un file zip contenente documenti selezionati dall’utente comunale e una funzionalità di upload nella sezione dei messaggi, che permette di allegare dei documenti nell’invio di messaggi tra un utente e l’altro. Un ulteriore componente del prodotto è costituito da un batch implementato in pl-sql che si occupa di esportare i dati del programma triennale una volta approvato verso il sistema SIOP sopradescritto. 7.3.7 Car atter istiche di pr odotto SIGI – Gestione Inter venti sul suolo pubblico (Questo paragrafo va letto in modo complementare al paragrafo ‘Caratteristiche di servizio Sistema Informativo Opere Pubbliche Comune di Torino, precedentemente descritto) Il servizio web “SIGI” prevede la possibilità agli attori del processo, di monitorare, secondo diversi livelli di visibilità, gli interventi di programmazione dei lavori sulla città di Torino, lo stato di avanzamento degli stessi, delle bolle di manomissione, dei certificati di regolare esecuzione attraverso una gestione applicativa alfanumerica integrata con una cartografica. Inoltre è prevista la consultazione cartografica delle Reti Tecnologiche presenti nel sottosuolo della città di Torino. Gli strumenti utilizzati per lo sviluppo sono i seguenti: 94 Microsoft Visual Basic utilizzando le WebClass Microsoft Visual InterDev Microsoft ASP Microsoft VBScript Javascript HTML Oracle acceduto tramite OO4O - Oracle Object For OLE Oracle con PL/SQL ESRI MapObjects (da verificare con ufficio legale) ESRI ARCIMS (da verificare con ufficio legale) ESRI ArcSDE (da verificare con ufficio legale) Il tipo di architettura adottata per lo sviluppo dell'applicativo di gestione degli interventi sul suolo pubblico è a 3 livelli: l’applicativo è pubblicato sul portale www.torinofacile.it e su intranet (intracom comune di torino) la componente alfanumerica PGIN è installata su WEB server IIS 5.0 I principali linguaggi di programmazione del componente sono VB 6 SP 5 WEB Class, ASP, Javascript, VBScript, OO4O Una parte di logica applicativa del componente PGIN è stata implementata attraverso l’utilizzo massivo di stored procedure e package e di viste logiche scritti in PL/SQL. Questa componente accede al DB server Oracle Alfanumerico. Nel caso in cui l’utente abbia necessità di visualizzare le informazioni relative alla localizzazione sul territorio dei punti oggetto di interventi, viene richiamata via http la componente geografica GIS gisntprod02 realizzata con ArcIMS. La componente geografica in oggetto permette all’utente (oltre alla visualizzazione degli interventi sul territorio), di selezionare ed interrogare gli oggetti territoriali, effettuare delle visualizzazioni di maggior dettaglio (zoom in). Inoltre è prevista l’inserimento e la modifica delle localizzazioni, in termini di upgrade degli shape file associati, attraverso il richiamo applicativo di una “dll” residente su gisntprod02. A partire da PGIN è possibile attivare (via proxy) le componenti che gestiscono le informazioni relative al Catasto delle Reti tecnologiche composta dai componenti PGINJ1, PGINW1, PGIN1. 7.3.8 Car atter istiche di pr odotto Lavor i Pubblici Pr ovincia di Tor ino (Questo paragrafo va letto in modo complementare al paragrafo ‘Caratteristiche di servizio Sistema Informativo Lavori Pubblici Provincia di Torino, precedentemente descritto) La procedura Lavori Pubblici permette la gestione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o di nuovi progetti dell’Area Viabilità, Edilizia, Assistenza Tecnica ai Comuni e Logistica della Provincia di Torino. 95 In particolare le funzionalità implementate consentono di gestire: • • • • L’ inserimento di un progetto, il collegamento alle sue fonti di finanziamento e la compilazione del suo quadro economico La suddivisione del progetto in interventi ed il collegamento alle sue fonti di finanziamento L’inserimento del libretto delle misure legato al buono d’ordine Le stampe del registro di contabilità , della contabilita' di avanzamento, del certificato di pagamento e della liquidazione finale La gestione delle informazioni tecniche dei lavori e della contabilità di avanzamento quali progetti, interventi , libretto delle misure legate ai buoni d’ordine, s.a.l., prezzari, documenti di contabilià avviene quasi in toto all’interno della procedura stessa tranne per quanto riguarda i buoni d’ordine che vengono gestiti dalla procedura manutenzione edifici (Sigmanet). La quantificazione dei lavori svolti avviene tramite l’utilizzo di un prezzario strutturato La gestione delle informazioni economico-amministrative viene effettuata in collegamento con altre procedure dell’Ente quali : Bilancio, Fatture, Fornitori e Delibere. E’ inoltre realizzata all’interno della procedura la funzionalità di gestione della lettera d’ordine come personalizzazione della funzione inserimento contratti accessibile dalla procedura fornitore all voce inserimento contratto. Le tecnologie e linguaggi di programmazione principali sono: Linguaggio PERL, Cgi/Bin su Apache 1.3.24 in WebFarm 7.3.9 Car atter istiche di pr odotto SIGMANET (Questo paragrafo va letto in modo complementare al paragrafo ‘Caratteristiche di servizio Sistema Informativo Lavori Pubblici Provincia di Torino, precedentemente descritto) La procedura Sigmanet permette di inserire le richieste di intervento relative agli immobili provinciali e agli edifici scolastici. Tali richieste vengono inviate ai referenti competenti che possono procedere alla relativa presa in carico, associare e, se autorizzati, autorizzare i buoni d’ordine ed infine comunicare all’impresa preposta la presenza di un intervento da risolvere. Dopo avere effettuato i lavori l'impresa comunica la chiusura dell'intervento tramite l'applicativo dichiarando la data fine lavori. Le tecnologie e linguaggi di programmazione principali sono: Linguaggio PERL, Cgi/Bin su Apache 1.3.24 in WebFarm 7.3.10 Car atter istiche di pr odotto Espr opr i (Questo paragrafo va letto in modo complementare al paragrafo ‘Caratteristiche di servizio Sistema Informativo Lavori Pubblici Provincia di Torino, precedentemente descritto) 96 Si compone di due componenti: la prima, la “Procedura Gestione Espropriazioni” consente l'inserimento delle pratiche di esproprio e dei piani particellari, e l'associazione delle ditte proprietarie alle particelle e, la seconda, la “Procedura Gestione Indennità Espropriazioni” è finalizzata al caricamento del piano particellare dettagliato ed al calcolo delle indennità, relative ai terreni ed ai manufatti presenti (indennità aggiuntive). Le tecnologie e linguaggi di programmazione principali sono: Componente - Procedura Gestione Espropriazioni Java, PGI -Perl Componente Procedura Gestione Indennità Espropriazioni Linguaggio PERL – Applicativo Cgi/Bin su Apache 1.3.24 in WebFarm 7.3.11 Ambito e Tecnologie La matrice ambito tecnologia descrive sinteticamente le tecnologie del sottoambito “Opere Pubbliche” oggetto del presente appalto. SI/Applicazi Componente one Web S.I. Lavori Pubblici Comune di Torino gestionale Apache 1.3.33, Apache 2.0 S.I. Gestione Interventi Comune di Torino - SIGI gestionale / Gis Apache 1.3.33 IIS 5.0 Sistema Osservatorio Appalti Pubblici Regione Piemonte -SIOP gestionale Apache 2.0 Middleware Linguaggi JSP, HTMPL, Servlet, Javascript SQL/PLSQL AppServ RDBMS Technical components Bea Weblogic 7 SP3, Bea Weblogic 9.2.2 Oracle 8.1.7 CSI-Iride 2 CSI-Interoperability framework SPCOOP ( openspcoop ) SSOBART StyleReport Xreport ESRI ArcIms Viewer CSI-Iride 2 ASP 3.0, VB 6 SP 5 Bea Weblogic 7 Oracle 8.1.7, Oracle WEB Class di VB, SP3 9.2.0.6 o superiore OO40, VBScript, ArcIMS 4 / ArcIMS con estensione HTML 3.0 9 Spatial Java, Jsp, Servlet, Javascript. Apache Struts 1 e 2, Microsoft Access SQL/PLSQL Java, Javascript, Xml/Xsl, Spring Framework 2.0, Jpa, SQL/PLSQL Bea Weblogic 7 SP3, Bea Weblogic 9.2.2, Jboss 4.3, Jboss 6.2 Oracle 8.1.7, Oracle 10 gR2 o superiori Bea Weblogic 9.2.2 Oracle 10 gR2 o superiori Microsoft Visual Basic, Microsoft Access Prezzario Opere Pubbliche -PPOP gestionale Apache 2.0 Java, Jsp, Servlet, Javascript, Spring Framework 2.0, Apache Struts 2.0, SQL/PLSQL 97 Xalan-java 2.3 Apache Xerces FOP 0.20 Jaxb CSI-Iride 2 CSI-Interoperability framework SPCOOP ( openspcoop ) CSI-servicegen java Apache CXF Bootstrap 3 CSI-Iride 2 CSI-Interoperability framework SPCOOP ( openspcoop ) StyleReport iText Microsoft Visual Basic, Microsoft Access Sistema Informativo Pianificazione Emergenza SIPE gestionale Apache 1.3.33 Java, Jsp, Javascript, Apache Struts 1.0 Bea Weblogic 7 SP3 Oracle 9.2.0.6 o superiore Sistema di programmazione degli interventi SPRINT gestionale /Gis Apache 2 Java, Jsp, Servlet, Javascript, Apache Struts 1.0 Bea Weblogic 7 SP3 Oracle 9.2.0.6 o superiore con estensione Spatial Sistema Informativo Lavori Pubblici Provincia di Torino gestionale Applicazioni mobile S.O. device mobile Applicazioni sperimentali Applicazioni sperimentali Applicazioni sperimentali ArcIMS 4 / ArcIMS 9 Apache 1.3.19 CGI Perl, PHP Ambiente/Middleware Ambiente/t Linguaggi ool Android S.O.: Windows XP; Windows 7; Linux RedHat 10+; Strumenti: Eclipse DDMS Plugin; API: SDK Platform Android 2.2 API8 iOS S.O.: Mac OS Leopard; Mac OS Snow Leopard; Strumenti: Xcode IDE 4; API: iOS Developer Library Windows CE; S.O.: Windows Windows Mobile 6.1; XP; Windows 7; Windows Mobile 6.5 Strumenti: Visual Studio .NET; API: .NET Compact Framework 2.0; .NET Compact Framework 3.5: Oracle 8.1.7 RDBMS Java Database: SQLite Objective-C Database: SQLite Visual Basic; C# Database: SQL Server Compact 98 CSI-Iride 2 CSI-Interoperability framework SPCOOP ( openspcoop ) StyleReport CSI-Iride 2 CSI-Interoperability framework SPCOOP ( openspcoop ) Gedeone StyleReport 8. AMBITO “EDILIZIA” 8.1 Contesto Oggetto del servizi richiesti in ambito Edilizia è il mantenimento e l’evoluzione degli applicativi utilizzati dall’utenza appartenente alla pubblica amministrazione o privata al fine di preservarne l’efficacia e di adeguarli a nuovi requisiti funzionali o non funzionali quali prestazioni, usabilità, gestibilità e rispetto della normativa. I sistemi informativi di riferimento sono: • Edilizia Privata della Città di Torino; • Edilizia Pubblica Regione; • Edilizia Pubblica della Città di Torino; • MUDE 8.1.1 Edilizia Pr ivata e Pubblica Il Sistema Informativo dell'Edilizia Privata della Città di Torino è composto dalla collaborazione di varie componenti applicative necessarie al procedimento edilizio completo, inteso cioè dalla presentazione di una istanza da parte del professionista (MUDE) e il suo recepimento (SIPRED) alla conservazione dell'atto conclusivo (Pratiche edilizie) passando per l'iter tecnico-amministrativo (Istruttoria Tecnica) necessario alla sua approvazione. L'applicativo SIPRED è lo strumento che consente lo svolgimento delle attività di repertoriazione pratiche allo sportello, esso è integrato con servizi trasversali quali: autenticazione Iride, Toponomastica, Gestione Mondo Soggetti contribuenti della Città. Il sistema Pratiche Edilizie affronta le tematiche relative al processo amministrativo e della gestione dei pagamenti dovuti. Lo svolgimento delle verifiche tecniche è supportato dal prodotto Istruttoria Tecnica il quale consente di effettuare la consultazione delle informazioni di Piano Regolatore per mezzo di un puntamento sulla mappa resa disponibile dal visualizzatore geografico integrato nel prodotto. La Città di Torino dispone inoltre dell'Anagrafe degli Immobili intesa come base dati che riconcilia i dati provenienti dalle fonti catastali, toponomastica e edilizia; questa base dati è in uso per il georiferimento delle pratiche edilizie da Sipred così come da Mude, l'ACI è consultabile mediante il prodotto GeoWEB che consente la navigazione del dato alfanumerico e geografico correlato attraverso i procedimenti di riconciliazione. Il georiferimento delle pratiche edilizie agevola anche l'attività dell'archivio edilizio che ha la necessità di individuare i precedenti d'archivio legati ad un edificio per le esigenze dei professionisti o dei notai. 99 Il Sistema Informativo dell'Edilizia Residenziale Pubblica è un sistema integrato (ERP Edilizia Residenziale Pubblica) che supporta i Settori della Città coinvolti nelle varie tipologie di azioni previste dalla Pubblica Amministrazione per il problema abitativo, nello specifico: • Locare: ufficio che si occupa di agevolare e supportare l'incontro tra richiesta di affitto e locatari privati, questo si estende anche ali comuni dell'area metropolitana. • Emergenza Abitativa : ufficio che accoglie le richieste di assegnazione di case popolare nei casi di soggetti in condizioni particolarmente critiche • Bando Generale : ufficio che accoglie le richieste di accesso alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. • Assegnazione Alloggi: ufficio che in collaborazione con ATC produce gli abbinamenti tra famiglie e alloggi disponibili • Sostegno alla Locazione: ufficio che si occupa dell'erogazione del fondo per sostenere i cittadini nel pagamento dell'affitto. • Decadenze: ufficio che si occupa di revocare l'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica nei casi in cui vengano meno i presupposti dell'assegnazione. Tutti questi moduli applicativi sono integrati tra loro e a loro volta integrati con servizi di accesso al dato anagrafico, ai servizi socio assistenziali e ad ATC. A livello Regionale l'Edilizia Pubblica viene gestita mediante i seguenti applicativi • • • • • Finanziamenti e Interventi di Edilizia Sovvenzionata, Legge 513, Legge 560 e Contratti di Quartiere, applicativo client-server (Centura - Oracle) per la gestione tecnica ed economica degli interventi di edilizia realizzati da Enti pubblici in conformità ai programmi promossi da Regione e Stato Fondo Sostegno Locazione, applicativo stand alone (Visual Basic - Access) per la raccolta e la gestione delle domande presentate dai cittadini che intendono richiedere un contributo per l'affitto Osservatorio Regionale, applicativo web (Asp [microsoft] - Oracle) per la pubblicazione, l'analisi e la geo-referenziazione dei dati raccolti dai Comuni attraverso gli applicativi "Fondo Sostegno Locazione" e "Rilevazione assegnazioni e disagio abitativo" Rilevazione assegnazioni e disagio abitativo, applicativo web (Java - Oracle) per la raccolta elettronica dei dati sul patrimonio di edilizia sovvenzionata, sui bandi e le assegnazioni effettuate e sul disagio abitativo Buono Casa, applicativo stand alone (Visual Basic - Access) per la raccolta delle domande, la formulazione della graduatoria e l'assegnazione dei contributi rivolti a privati cittadini per la ristrutturazione della prima casa. Programma Casa, applicativo web (Java - Oracle) per la raccolta delle domande e la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata, buoni casa, sostegno agenzie alla locazione e studi di fattibilità. 100 8.1.2 MUDE Il “MUDE Piemonte” (Modello Unico Digitale dell’Edilizia) è un progetto di semplificazione amministrativa che ha come obiettivo fondamentale l’informatizzazione dei procedimenti edilizi e catastali e la conseguente integrazione delle banche dati edilizie ed immobiliari. Il MUDE assume la connotazione di Sistema Informativo: un sistema articolato, costituito da diverse componenti di carattere infrastrutturale (piattaforme), di tipo applicativo e funzionale (interfacce applicative), di modellazione e assistenza alla compilazione della modulistica. Il sistema è finalizzato al governo e al monitoraggio delle trasformazioni edilizie e, conseguentemente, del territorio. Il disegno complessivo del progetto intende favorire l’interscambio informativo e agevolare l’interoperabilità fra le PA, le PA e i propri interlocutori (cittadini, professionisti, imprese, associazioni). Gli obiettivi del MUDE Piemonte sono: uniformare la modulistica di presentazione delle pratiche edilizie sul territorio regionale; uniformare le prassi operative comunali nella gestione dell’edilizia privata; informatizzare gli Sportelli per l’edilizia dei Comuni; dematerializzare la documentazione edilizia; creare un archivio unico delle pratiche edilizie presentate per tutta la P.A.; integrare i procedimenti edilizi e catastali; Il Progetto nasce come evoluzione delle sperimentazioni effettuate dalla Città di Torino sin dal 2003 con il primo progetto di e-government (PIM - Possedere un Immobile), e assume l’attuale veste in relazione alla partecipazione di Torino nel 2009 nella misura Catasto e fiscalità al Programma ELISA-Enti Locali Innovazione di Sistema, Progetto FED-FIS finanziato dal DAR – Dipartimento Affari Regionali nell’ambito del PORE - Progetto Opportunità delle Regioni d’Europa, con partner molte altre città. Il 30 settembre 2010 è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione per la semplificazione amministrativa e il Mude Piemonte tra i seguenti enti: - Regione Piemonte - Comune di Torino - Provincia di Torino - ANCI Piemonte - Comuni del Patto territoriale della zona nord-ovest di Torino - Collegio dei Geometri della Provincia di Torino - Ordine degli Architetti della Provincia di Torino - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino L’avvio in esercizio del MUDE Piemonte è avvenuto il 5 settembre 2011: in aderenza a requisiti di progressività nell’introduzione dell’innovazione procedurale sono state inizialmente pubblicate le CILS - Comunicazioni di Inizio Lavori asseverata per interventi di manutenzione straordinaria; quindi le SCIA - Segnalazioni Certificate di Inizio Attività; successivamente le DIA - Denunce di Inizio Attività (presentate in alternativa al permesso di costruire, come previste dal Testo Unico dell’Edilizia); infine le Denunce di opere strutturali, i Permessi di costruire e le Agibilità. Il MUDE utilizza tutte le banche dati esistenti sviluppate dalla P.A. in modo finalizzato alle verifiche di conformità degli interventi edilizi; sono quindi consultabili in modo integrato per tutti i comuni piemontesi: la carta tecnica regionale, le mappe e le informazioni censuarie catastali e lo stradario regionale. 101 Il sistema consente la predisposizione della pratica edilizia da parte del professionista, con modalità interamente digitali: in nessuna parte del flusso procedurale è necessaria la stampa dei contenuti della pratica da parte di un soggetto che utilizza il sistema, sia questo professionista o funzionario comunale. Uniche eccezioni per il professionista sono la pagina della copertina relativa alla Procura speciale, generata automaticamente dal modello in base ai dati inseriti, che deve essere firmata da tutti i soggetti coinvolti ed allegata digitalmente all’istanza e la Ricevuta di presentazione pratica, che è possibile stampare solo una volta accettata l’istanza da parte della PA e deve essere conservata in cantiere come prova dell’avvenuta presentazione della pratica Mude. Le pratiche sono predisposte in bozza dal Professionista in apposito spazio server e non possono essere visualizzate dal Comune o altri soggetti coinvolti nell’istruttoria fino al momento dell’invio al Comune della pratica e degli elaborati che la corredano sottoscritti con firma digitale. Ai fini della ricezione le pratiche sono visualizzate dagli incaricati per la protocollazione esclusivamente per verificarne la completezza documentale ai sensi delle norme vigenti, dopodiché passano secondo il tipo di pratica alla fase istruttoria (es. SCIA) o di deposito (es. CILS); l’istruttoria avviene anch’essa con modalità digitali, a video, e le notifiche istruttorie fra funzionari e professionisti avvengono attraverso il sistema. 8.2 Car atter istiche dei prodotti 8.2.1 Edilizia Pr ivata e Pubblica Il progetto SIPRED si pone come obiettivo la realizzazione di un sistema integrato per la gestione delle pratiche edilizie di supporto all’istruttoria ed archiviazione delle pratiche che recepisca, contestualizzando nello scenario operativo del Comune di Torino, le principali innovazioni dell’epoca attuale: • • • • • l’introduzione del MUDE (Modello Unico Digitale dell’Edilizia) che impone la necessità di gestire le pratica dematerializzata in tutte le fasi dell’iter facilitando l’assolvimento degli obblighi di legge in materia. La nascita dell’Anagrafe Comunale degli Immobili che costituisce il deposito di informazioni relative allo stato legittimato degli edifici, alle loro caratteristiche immobiliari e tecniche e offre informazioni utili a vari scopi.. La Certificazione di Qualità dei processi istruttori delle pratiche edilizie richiede adeguati strumenti, oltre che di assistenza all’”istruttoria digitale”, anche per il monitoraggio di azioni e tempi. Le relazioni endoprocedimentali con enti terzi o con altre strutture amministrative dello stesso ente possono essere regolate da uno strumento comune in modo da consentire una maggiore informatizzazione e conseguente monitoraggio. Gli strumenti per l’accesso ai dati geografici forniscono una efficace modalità di reperimento delle informazioni georiferite, ed in particolare per i dati edilizi, possono integrare le varie fonti informative prodotte attraverso i flussi di dati amministrativi o rilievi mirati. 102 • La soluzione Regione Piemonte (attualmente in sviluppo) per la gestione del Sportello Unico Attività Produttive e l’integrazione tra questa e il Mude sia nella fase di presentazione della pratica che di evasione della stessa (endoprocedimento Edilizio) • La fornitura di servizi di visura e consultazione pratiche edilizie a cittadini o personale della P.A. con modalità telematiche che prevedono consultazione, prenotazione, pagamento e download. La correlazione di tutti questi elementi porta alla determinazione dell’ambito del progetto che a sua volta si inserisce in un contesto di più alto livello (modello complessivo) dove si collocano altri progetti in essere, come evidenziato nella figura che segue. Il flusso informativo principale descrive un percorso circolare che, partendo dal Mude, attraverso i gestionali, giunge all’ACI per poi essere nuovamente disponibile per Mude. Nello specifico il Professionista inserisce i progetti proposti per nuovi edifici piuttosto che per variazioni di edifici esistenti nel Mude, queste informazioni recepite dalla PA vengono elaborate a diverso titolo dalle varie parti coinvolte nell’iter che termina con la produzione di un atto certificante, il quale contribuisce all’aggiornamento dell’ACI, che assume valenza di deposito delle informazioni relative allo stato legittimato degli edifici. Gli atti certificanti possono essere prodotti dalla P.A. a seguito di istruttoria e depositati nel fascicolo, oppure essere direttamente “depositi” di documenti presso la P.A: (es. CIL, costruzioni in zona sismica, ecc.). Le informazioni residenti in ACI sono di interesse per lo stesso Professionista il quale per la presentazione di un nuovo progetto necessita di conoscere lo stato legittimato; sono di interesse inoltre per le indagini di natura svolte in ACSOR. E’ necessario evidenziare come le componenti MUDE, SUAP, Sigmater e ACI abbiano natura multiente ovvero raccolgano informazioni relative a tutti i comuni della Regione Piemonte, mentre le parti 103 relative alla gestione delle pratiche edilizie piuttosto che il SIT siano specifici per il singolo comune, nel caso in questione la Città di Torino. Il procedimento tecnico amministrativo (vedi Pratiche edilizie in figura) è la parte sulla quale si concentrano varie linee di intervento: • • • • • • • • • la dismissione Fortè l’introduzione di CODIVI come piattaforma unica di pagamenti per la Città di Torino l’applicazione del Protocollo Unico Informatico e recepimento delle normative in materia di archiviazione dei documenti digitali (integrazione DOQUI ACTA) il recepimento da parte del Comune di georiferimento e dati tecnici da Mude a supporto dell’istruttoria tecnica e di ACI l'introduzione di sistemi di notifica al Professionista per gli eventi che si verificano sulla pratica sia nell’istruttoria tecnica sia nelle funzioni amministrative, e in prospettiva aggiornamento dell’ACI attraverso gli ‘atti’ o i ‘depositi’; gestione delle informazioni utili al monitoraggio di Qualità con particolare evidenza delle variazioni di stato della pratica nel suo processo di elaborazione gestione delle richieste pareri ad enti terzi per mezzo di strumenti e funzionalità condivise con i procedimenti correlati (es. SUAP) attualizzazione degli strumenti di ricerca, consultazione e visura delle pratiche edilizie in ragione dell’introduzione delle pratiche dematerializzate (prodotte nativamente in formato elettronico oppure oggetto di scansione) revisione degli strumenti decisionali DWH a seguito della rimodellazione del dato e dell’introduzione di nuovi concetti quali per esempio l’”intervento edilizio” o il “dossier del fabbricato”. Si riportano di seguito i diagrammi di deployment: 104 Il prodotto SIPRED si puo suddividere nei seguenti macrosistemi: • • • Componenti applicativi Componenti di sincronizzazione Componenti batch Di seguito è presentata una descrizione dei loro obiettivi e composizione Componenti applicativi Queste componenti si occupano di gestire le funzionalità principali esposte agli utenti. Gestiscono tutti i casi d’uso di repertoriazione, stampa e gestione della configurazione del prodotto. Sono composte dall’applicazione web sipredbackofficeweb che è il front end utilizzato dagli sportellisti per le operazioni quotidiane di “repertoriazione” delle pratiche, la componente a servizi sipreserv, che si occupa di gestire tutta la logica di business e di orchestrazione. La componente sipred uploadownload è una applicazione web che permette il download dei documenti provenienti dal MUDE direttamente dal browser dell’utente. Componenti di sincronizzazione 105 Hanno l’obiettivo di allineare la base dati di SIPRED con la base dati del precedente sistema dell’edilizia, attualmente in fase di dismissione. La loro funzionalità permette l’allineamento dei dati in entrambe le direzioni. Per vincoli tecnoligici, i dati in transito da SIPRED a PCE vengono allineati attraverso una componente java asincrona (sipredsincro), mentre i dati nel verso opposto da una serie di componenti java eseguite in modalità batch ogni 20 minuti (componenti sipredsincrobatch, sipredsincroclient,sipreservbtc). Ulteriori informazioni di dettaglio sulla sincronizzazione sono riportate di seguito. -Componenti batch Hanno l’obiettivo di eseguire elaborazioni batch di varia natura. Di seguito in questo documento sono indicate per ogni componente batch lo scopo di ognuno. 106 L’applicazione ERP - Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Torino è oraganizzata nelle seguenti componenti: - Assegnazione alloggi - Bando Generale - Fondo Sostegno - Locare - Locare Metropolitano - Decadenze - Emergenze. Le principali funzionalità offerte per tutti i moduli sono: inserimento e modifica di nuove domande, ricerca dello stato di famiglia in anagrafe, verifica assistenza sociale, passaggio di fase per tracciare l’iter della pratica, stampe. Sono presenti inoltre funzionalità specifiche di 107 ogni singolo modulo, quali la gestione dei dati del proprietario alloggio piuttosto che del garante, il calcolo del fondo di garanzia e la gestione determine (modulo Locare); il calcolo dei punteggi e la composizione della graduatoria (modulo Emergenze); lo scadenziario (modulo Decadenze). Il Fondo Sostegno alla Locazione prevede l'inserimento della domanda, la sua istruttoria e il pagamento degli importi erogati per mezzo di integrazione diretta con il Bilancio del Comune di Torino. Il modulo MetroLocare è caratterizzato dalle seguenti principali funzionalità: inserimento, modifica e cancellazione delle domande di alloggi in locazione, visualizzazione della graduatoria, registrazione di proposte alloggiative e dei relativi contratti. Nella tabella seguente sono descritti sinteticamente le tecnologie a livello di singolo componente oggetto del servizio di mantenimento edilizia privata e pubblica. SI/Applicazione Componente one Web Middle ware Linguaggi AppServ RDBMS Bea WLS 9.2.3 Bea WLS 9.2.2 Oracle 10 Shibboleth IRIDE Piattaforma documentale DoquiIndex Piattaforma modulistica Modol – AdobeLiveCycle GEEDI GosGis, servizi Sigmater, carotaggio, ctserv , Acicoto, Carotaggio gestionale Apache Java JSP MD D XM L javascript SQL/PLSQL Georiferimento Edilizio Geografico Apache Java n . a . Oracle10 Sistema Informativo Edilizia Residenziale Pubblica Comune di Torino gestionale Apache Java javascript SQL/PLSQ L Bea Weblogic 7 Oracle 8.1.7 Raccolta e istruttoria domande per contributi e finanziamenti edilizia abitativa Regione gestionale Apache Java javascript SQL/PLSQ L Bea Weblogic 7 Oracle 9.2 S.I. Edilizia privata Comune di Torino 108 Technical components IRIDE, servizi NAO, socio assistenziali, Spazio Shibboleth IRIDE Gestione Interventi Edilizia Sociale Regione Gestione per le richieste del Fondo Sostegno Locazione (L. 431/97) Osservatorio per la condizione abitativa gestionali n.a . Centura n . a . Oracle 8.1.7 Gestionali n.a . Visual Basic 6.0 n . a . Access geografico II S ASP (microsoft) Arcview / ims 109 Oracle Access Aprire 8.2.2 MUDE Il sistema realizzato comprende una componente di Front-Office rivolta ai professionisti per l’inoltro telematico delle istanze edilizie e una componente di Back-End rivolte alla pubblica amministrazione. Tramite la componente MUDE Front Office (Scrivania del professionista), il professionista, provvisto di dispositivo di firma elettronica ed accreditato al sistema, può seguire percorsi guidati per la compilazione delle pratiche, accedendo contestualmente alle informazioni catastali e geografiche (stradario, carta tecnica regionale e catasto Sigmater), firmare digitalmente gli allegati tecnici, allegarli alla pratica e inoltrarla telematicamente alla PA competente. Le principali funzionalità sono: accreditamento al sistema autodichiarazione dei dati anagrafici notifiche stato avanzamento istanze gestione completa dei propri fascicoli relativi agli interventi realizzati e in progetto georiferimento compilazione istanze edilizie con possibilità di salvataggio in bozza firma digitale gestione allegati gestione integrazione documentale stampa ricevuta di prestazione istanza ricerca istanze e pratiche. Tramite la componente MUDE Back End (Scrivania della PA), i funzionari del Settore Edilizia del Comune possono accedere a funzioni per l’espletamento delle attività di sportello (accettazione/rifiuto pratica) e a supporto delle attività di Istruttoria tecnica (consultazione istanza e allegati, upload di documenti, notifiche al professionista), mentre i funzionari di altri Settori Comunali e/o di altri Enti sovra comunali, interessati/coinvolti dal procedimento edilizio possono accedere alla consultazione istanze e funzionalità di rilascio pareri. Le principali funzionalità sono: elenco progressivo delle istanze da registrare visualizzazione istanza e relativi allegati cambio stato istanza con notifica al professionista upload documentazione per pratica prodotta dalla PA notifica per singola istanza della documentazione allegata dalla PA ricerca istanze e pratiche. Per i Comuni dotati di un proprio Sistema di Back-Office per la gestione delle pratiche edilizie, Mude mette a disposizione una suite di Web Services tramite i quali realizzare 110 l’integrazione tra Mude e Back-Office comunale sia per l’acquisizione delle istanze presentate (documenti e dati) sia per la gestione degli “eventi” connessi al procedimento edilizio (cambio stato, upload documenti, notifiche, ecc). Il sistema utilizza, inoltre, piattaforme e integra sistemi esterni (regionali e non) a supporto delle funzionalità offerte: Piattaforma di gestione della modulistica, Adobe LiveCycle (fruita dalla Scrivania del professionista), che consente generare le istanze edilizie secondo modelli definiti in funzione dei diversi procedimenti (CILS, SCIA, DIA, PdC, ecc) strutturati secondo quadri informativi standardizzati e dinamici, che sono opportunamente attivati in relazione alle indicazioni fornite dal compilatore; tale tecnologia ha consentito di evolvere da decine di modelli statici cartacei ad un unico processo di compilazione automatizzato: • organizzazione dei quadri informativi in funzione del modello che li richiama • predisposizione della “copertina” contente i dati di sintesi dell’istanza • predisposizione della Procura Speciale • predisposizione del modulo CILS • predisposizione del modulo SCIA • predisposizione del modulo Fine Lavori e Collaudo per SCIA • predisposizione del modulo Agibilità per SCIA • predisposizione del modulo Integrazione documentale • compilazione assistita e controllata dei moduli • salvataggio in bozza e verifica di coerenza dei dati compilati • apposizione della firma digitale all’interno dei moduli • registrazione all’interno dei quadri informativi dei dati provenienti da fonti informative • esterne certificate. Piattaforma documentale Doqui- Index, per la registrazione degli allegati in formato elettronico e firmati digitalmente (repository documentale). GEEDI (GEoriferimento EDIlizio) per la visualizzazione della cartografia, per georiferire l’intervento e interrogare le varie banche dati associate alle cartografie, messe a disposizione su scala regionale (carta tecnica regionale, carta catastale Sigmater, stradario regionale). Si tratta di una serie di servizi applicativi per la fruizione interattiva delle banche dati regionali e catastali con tecnologie GIS. SIGMATER per l’ottenimento e la verifica degli estremi catastali (foglio, sezione, particella, subalterno) e dei proprietari delle unità immobiliari. CTR Carta Tecnica Regionale, layer utilizzato nelle operazioni di georiferimento degli interventi sul territorio. STRADARIO UNICO regionale da quale è possibile ottenere gli stradari dei comuni. Sono previste, inoltre, come future evoluzioni: l’integrazione con le seguenti banche dati (fonti informative): • ANAGRAFE delle persone fisiche (acquisizione delle informazioni relative ai soggetti); • AAEP Anagrafe delle Attività Economiche Produttive (acquisizione delle informazioni relative ai soggetti); 111 • ACI (acquisizione dello stato legittimato degli immobili e suo aggiornamento a seguito della trasformazione edilizia) l’integrazione con l’applicativo SUAPPiemonte (pratiche attività produttive) per: ricevere e gestire (MUDE Scrivania del professionista) gli ingaggi, da parte di presentatori di pratiche SUAP, per la predisposizione della componente “fabbricati e impianti”, ritornando, in risposta, l’istanza MUDE inoltrata dal professionista; ricevere e gestire (MUDE Scrivania della PA) gli ingaggi, da parte del responsabile dello SUAP, per lo svolgimento del’endoprocedimento edilizio, ritornando, in risposta, gli esiti del procedimento e i documenti ad esso correlati (documenti PA uploadati su MUDE). Nella tabella seguente sono descritti sinteticamente le tecnologie a livello di singolo componente del SI Edilizia privata - MUDE. SI/Applicazi Componente Web Linguaggi AppServ RDBMS Technical one components MUDE gestionale Apache Java JSP MDD XML javascript SQL/PLSQL Bea WLS 9.2.3 Bea WLS 9.2.2 Oracle 10 Servizi web Apache 2.0.64 Java 1.5.0_22, WS-I Bea WLS 9.2.2 Oracle 10.2.0.4 Shibboleth IRIDE Piattaforma documentale Doqui- Index Piattaforma modulistica Modol – AdobeLiveCycle GEEDI L'Architettura applicativa è multi-tier, ogni tier fa riferimento a specifiche tecnologie della piattaforma Java. • Web tier: JSP 2.0 e Servlet 2.4, Apache Struts 2.0.x (l'implementazione dello strato MVC) • Business tier: EJB 2.1 (Stateless Session Bean e Message Driven Bean) • Data tier: Uso del pattern Data Access Object (DAO) • Service tier: CXF 2.2.5 come Framework abilitante i web service. Collante fra i tier applicativi: Spring Framework 2.0.x. Ad ulteriore dettaglio si riportano di seguito i diagrammi di integrazione servizi, contesto, delle componenti e di deployment. MUDE – Modello di integrazione a servizi per i Back Office comunali 112 Itf_autenticazione: espone l'operazione per la generazione di un ticket operativo (nonce) che permette di accedere alle operazioni delle interfacce di cui sopra; il nonce (da letteratura, number used once) è un numero a generazione casuale che offre garanzia di utilizzo unico, come tale non può essere riutilizzato per attacchi di tipo ripetuto. Itf_gestionale: espone operazioni per il trattamento di dati gestionali (es: aggiornamento dello stato dell'istanza MUDE, esportazione di un'istanza MUDE) Itf_documenti: interfaccia di servizio per lo scarico di documenti elettronici MUDE (Modulistica ed allegati) trasmessi dal professionista e per il caricamento di documenti elettronici di provenienza SIC Flussi massivi: servizi al momento non implementati, potrebbero essere un’evoluzione da implementare per flussi informativi verso Enti diversi (AdE, INPS, INAIL, Regione, ecc) MUDE - Diagramma di contesto 113 114 MUDE - Diagramma delle componenti 115 MUDE - Diagramma di deploy NB: In rosso i sottosistemi/piattaforme di futura integrazione. 116 9. SERVIZI PROFESSIONALI RICHIESTI Nei paragrafi che seguono vengono riportati i requisiti relativi alle figure professionali indicate nella tabella del capitolo 3 in cui sono specificate le richieste relative alle figure professionali ripartite sui diversi ambiti funzionali ed applicativi descritti nel presente documento. 9.1 PRG - Progettazione e Sviluppo (Progettista) Il servizio di Progettazione e Sviluppo (PRG) è volto alla manutenzione evolutiva, correttiva e gestione delle change per quanto riguarda la progettazione, realizzazione e test di uno o più componenti software e alla progettazione fisica del relativo database, e riguarda: • • • • • • • l’interpretazione delle specifiche tecnico-funzionali e la loro trasformazione in codice, unitamente alla stesura della documentazione delle attività di sviluppo e di manutenzione del software implementato; la definizione di soluzioni architetturali e tecnologiche coerenti con il sistema informativo e l’infrastruttura in essere in CSI Piemonte; la stima dell’effort per la realizzazione di nuovi componenti software e di coordinare e validare le attività svolte dagli sviluppatori; lo sviluppo su tecnologia Java, anche tramite MDD, e su tutta la pila tecnologica usata; lo sviluppo client-server su tecnologia swing-J2EE e su tutta la pila tecnologica usata; lo sviluppo di procedure in PL/SQL. lo sviluppo di modulistica PDF attraverso lo strumento Adobe LiveCycle Designer e conoscenza del linguaggio javascript utilizzato dallo strumento. In aggiunta per lo svolgimento delle attività di Progettazione e Sviluppo in alcuni dei sottoambiti del presente appalto, viene richiesta anche esperienza in: • progettazione, realizzazione e manutenzione di soluzioni integrate, con componenti gestionali e amministrative, geografiche e decisionali • conoscenza teorica e pratica degli aspetti geografici dei dati, comprese le strutture primitive dei dati, la modellazione logica e fisica, la topologia, i sistemi di riferimento, e competenze in ambito GIS • elementi di cartografia compresa quella catastale, sistemi di riferimento plano-altimetrici, sistemi di rilevamento dei dati geografici, architettura di un DBMS spaziale • standard per l’interoperabilità in ambito OGC (WMS WFS GML) • sistemi operativi open source • integrazione con dispositivi per la sicurezza ed il controllo accessi • standard internazionali di sicurezza del software e interscambio dati. In particolare e prevalentemente per l’ambito Opere Pubbliche (in coerenza con quanto descritto nella tabella presente al capitolo 5.3.11 Ambito e Tecnologie) si richiedono inoltre competenze specifiche in merito a: 117 • logiche, soluzioni e tecnologie inerenti la realizzazione di trasmissioni e flussi di dati, comunicazioni ed interscambio informativo tra applicazioni della PA ai vari livelli (locale, regionale e nazionale), • conoscenze su metodologie (basate su approccio MVC) e tecnologie per la generazione di output in html (partendo da una rappresentazione del modello tramite XML/XSLT) e per la gestione di logiche di business configurabili e dinamiche, mappate, tramite metadati, su database relazionali • progettazione e sviluppo di applicazioni native per dispositivi mobili, con utilizzo di database interni, interazione con i sensori dei dispositivi (accelerometro, bussola digitale, fotocamera, GPS) ed utilizzo di webservices con rete mobile e rete locale (3G, Wifi); competenze nella progettazione e sviluppo di web application • conoscenze sulle WebClass Visual Basic, Visual InterDev, ASP, VBScript, Oracle con accesso tramite OO4O - Oracle Object For OLE Un significativo livello di esperienza permette di condurre attività di coordinamento operativo del team di sviluppatori, di organizzare in modo efficace la propria attività, nel rispetto dei vincoli concordati di qualità e tempi, che saranno indicati dal Project Manager del CSI Piemonte. In particolare il Progettista ha la responsabilità di: • garantire il rispetto dell’architettura applicativa scelta e degli standard applicativi CSI; • collaborare con il progettista DB per la progettazione fisica del database; • codificare i singoli moduli; • testare i singoli moduli (unit test); • testare l’integrazione dei moduli che compongono un componente, o un servizio orchestrato; • verificare l'ambiente di configurazione e generare le baseline di test e di rilascio; • verificare la configurazione dei pacchetti per collaudo e rilascio; • tracciare le attività di correzione anomalie del software mantenendo aggiornato il sistema di tracking JiraProd del CSI-Piemonte e tramite l’utilizzo di Remedy ove necessario; • coordinare la propria attività con l'Analista e/o altre figure di riferimento del CSIPiemonte e dell’Appaltatore; • coordinare la propria attività con le figure di Progettista degli altri progetti in fase di riprogettazione, adeguamento o manutenzione. Il PRG è responsabile della redazione e/o mantenimento dei seguenti documenti/prodotti: • disegno delle soluzioni architetturali/tecnologiche, in termini di componenti e flussi logici e di tutte le integrazioni con sistemi esterni; • disegno delle basi dati, e descrizione dei flussi-dati con formato altrimenti strutturato; • stima di effort per lo sviluppo dei moduli software di sua competenza; • prodotti software realizzati nell’ambito dell’appalto. Il CSI-Piemonte effettuerà, in corso d’opera, verifiche di qualità e aderenza agli standard su tutti i prodotti realizzati dall’appaltatore nel rispetto degli Indicatori di qualità e di servizio di cui all’Allegato I del presente documento, e si riserva di chiedere adeguamenti di tali prodotti 118 quando tali verifiche evidenzino non conformità o non raggiungimento di criteri di qualità. Per le verifiche potranno essere usati i prodotti open source “Jenkins” e “Sonarcube”. Segue l’elenco dei prodotti/tools necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto, distinti fra quelli che dovrà avere in dotazione l’Appaltatore e quelli che verranno forniti dal CSIPiemonte. Ove necessario le specifiche di dettaglio riguardanti versioni ed eventuali modalità di utilizzo verranno indicate durante la riunione di “Kick-off”. Durante il periodo di vigenza dell’AS, a fronte di possibili evoluzioni tecnologiche e/o attività di riuso di soluzioni già disponibili presso altri enti della PA, potrà essere richiesto l’utilizzo di prodotti e tools non presenti in elenco. Prodotti/tools che dovrà avere in dotazione l’Appaltatore: • Apache Ant • Apache Ivy • Tigris Tortoise SVN • Eclipse • Client SSH e FTP • JDK • Client Oracle 8 e 10 • PL/SQL Developer v.8.0 (per sviluppi con RDBMS Oracle) • Pg Admin III (per sviluppi con RDBMS PostgreSQL) • Soap UI • JRE 1.6 obbligatoria (JRE 1.7 facoltativa) • Style Report • Suite MS/Office 2003 – 2007 - 2010 • Open Office • VBA / ASP • IIS • Visual Basic 6 SP5 • Ms Office 2000, Ms Access 2003 • Ajax • Json • Sencha Touch • Jquery Mobile • Axure 6.0 o sup. • Joomla (CMS) • Jenkins • SonarCube Costituirà elemento preferenziale la conoscenza di Geoserver e Mapstore Prodotti/tools che verranno forniti dal CSI Piemonte, per l’uso dei quali si rinvia al successivo paragrafo “Attivazione del servizio” ed alla riunione di “Kick-off”: • Sparx Enterprise Architect (da v.8.0 in poi) • JiraProd • Remedy 8.1 • MDD Tools (custom CSI Piemonte) • Sun ONE UDS Express Version 5.1.3 (Runtime Version 5.1.3) – Forté UDS 119 • • • • 9.2 Report Builder R6i Seagate Crystal Reports 6.0 VB 6.0 (service pack 5) Strumenti di reportistica BO (Desktop Intelligence, Webi) SVP - Progettazione e Sviluppo (Sviluppatore) Il servizio di Progettazione e Sviluppo (SVP) è volto alla manutenzione evolutiva, correttiva e gestione delle change per quanto riguarda la progettazione, realizzazione e test di uno o più componenti software e alla progettazione fisica del relativo database, e riguarda: • l’interpretazione delle specifiche tecnico-funzionali e trasformarle in codice, oltre che la documentazione delle attività di sviluppo e la manutenzione del software implementato; • la stima dell’effort per la realizzazione di nuovi componenti software; • lo sviluppo su tecnologia Java, anche tramite MDD, e su tutta la pila tecnologica usata; • lo sviluppo client-server su tecnologia swing-J2EE e su tutta la pila tecnologica usata; • lo sviluppo di procedure in PL/SQL. Un significativo livello di esperienza permette di organizzare in modo efficace la propria attività, nel rispetto dei vincoli concordati di qualità e tempi, che saranno indicati dal Project Manager del CSI-Piemonte. In particolare lo Sviluppatore ha la responsabilità di: 2. codificare i singoli moduli; 3. testare i singoli moduli (unit test); 4. testare l’integrazione dei moduli che compongono un componente, o un servizio orchestrato; 5. verificare l'ambiente di configurazione e generare le baseline di test e di rilascio; 6. verificare la configurazione dei pacchetti per collaudo e rilascio; 7. tracciare le attività di correzione anomalie del software mantenendo aggiornato il sistema di tracking JiraProd del CSI-Piemonte; 8. coordinare la propria attività con l'Analista e/o altre figure di riferimento del CSIPiemonte e dell’Appaltatore; Lo Sviluppatore è responsabile del mantenimento dei prodotti software realizzati. Il CSI-Piemonte effettuerà, in corso d’opera, verifiche di qualità e aderenza agli standard su tutti i prodotti realizzati dall’appaltatore nel rispetto degli Indicatori di qualità e di servizio di cui all’Allegato I del presente documento, e si riserva di chiedere adeguamenti di tali prodotti quando tali verifiche evidenzino non conformità o non raggiungimento di criteri di qualità. Per le verifiche saranno potranno essere usati i prodotti open source “jenkins” e “sonarcube”. Segue l’elenco dei prodotti/tools necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto, distinti fra quelli che dovrà avere in dotazione l’Appaltatore e quelli che verranno forniti dal CSIPiemonte. Ove necessario le specifiche di dettaglio riguardanti versioni ed eventuali modalità di utilizzo verranno indicate durante la riunione di “Kick-off”. Durante il periodo di vigenza dell’AS, a fronte di possibili evoluzioni tecnologiche e/o attività di riuso di soluzioni già disponibili presso altri enti della PA, potrà essere richiesto l’utilizzo di prodotti e tools non presenti in elenco. 120 Prodotti/tools che dovrà avere in dotazione l’Appaltatore: • Apache Ant • Apache Ivy • Tigris Tortoise SVN • Eclipse • Client SSH e FTP • JDK • Client Oracle 8 e 10 • PL/SQL Developer v.8.0 (per sviluppi con RDBMS Oracle) • Pg Admin III (per sviluppi con RDBMS PostgreSQL) • Soap UI • JRE 1.6 obbligatoria (JRE 1.7 facoltativa) • Style Report • Suite MS/Office 2003 – 2007 - 2010 • Open Office • Ajax • Json • Sencha Touch • Jquery Mobile • Axure 6.0 o sup. • Joomla (CMS) • Jenkins • SonarCube Costituirà elemento preferenziale la conoscenza di Geoserver e Mapstore Prodotti/tools che verranno forniti dal CSI Piemonte, per l’uso dei quali si rinvia al successivo paragrafo “Attivazione del servizio” ed alla riunione di “Kick-off”: 9. Sparx Enterprise Architect (da v.8.0 in poi) • JiraProd • Remedy 8.1 • MDD Tools (custom CSI-Piemonte) • Sun ONE UDS Express Version 5.1.3 (Runtime Version 5.1.3) – Forté UDS • Report Builder R6i • Seagate Crystal Reports 6.0 • VB 6.0 (service pack 5) • Strumenti di reportistica BO (Desktop Intelligence, Webi) 9.3 ITS – I.T. System Architect Le attività di tale Servizio Professionale (ITS) comprendono la definizione dell'architettura di insieme di un sistema in termini di componenti e flussi logici e di tutte le integrazioni con sistemi esterni, il controllo e verifica che l'architettura di sistema, per i diversi aspetti ICT (software, hardware e reti), sia coerente con il sistema informativo di riferimento, curando in particolare gli aspetti legati a sicurezza e prestazioni. Deve avvenire inoltre il controllo e la verifica dell'allineamento tra l'architettura di sistema definita e l'implementazione della 121 soluzione durante la realizzazione. Durante il ciclo di sviluppo l'architettura di sistema deve essere fatta evolvere recependo le variazioni ai requisiti e le criticità emerse in corso d'opera, definendo strumenti e processi orientati a facilitare le attività di manutenzione e propedeutici all'erogazione del servizio. Il servizio di Progettazione e sviluppo (IT System Architect) viene richiesto prevalentemente nell’ambito dei “Sistemi Informativi in Tempo Reale”. In tale ambito è parte rilevante del servizio l’installazione e la gestione delle diverse infrastrutture tecnologiche oggetto del presente Appalto, in particolare la gestione/amministrazione di sistemi operativi e la configurazione/installazione di apparati di rete necessari alla comunicazione dei dati. In particolare l’IT System Architect ha, in tale ambito, responsabilità di attività operative come: • configurare apparati e linee di comunicazione (modem, router) per il collegamento dei punti di misura e delle stazioni di acquisizione dati delle reti di monitoraggio • configurare Pc di acquisizione, server dipartimentali e datalogger delle reti di monitoraggio, dedicati alla acquisizione dati e gestione delle misure • predisporre ed installazione di apparecchiature di simulazione (stazioni di misura campione, pc embedded, datalogger di acquisizione, reti di sensori) a fini di sperimentazione e test delle soluzioni software adottate • installare S.O. e/o prodotti software a fronte di specifiche e standard aziendali • diagnosticare ed analizzare situazioni di malfunzionamento delle infrastrutture di competenza, individuando e realizzando le modalità per la risoluzione dei problemi • controllare sistematicamente la stabilità delle infrastrutture e dei sistemi evidenziando anche proattivamente le condizioni di possibile criticità e fornendone un possibile piano di risoluzione • redigere e mantenere aggiornata la documentazione tecnica relativa alla configurazione delle infrastrutture di propria responsabilità (su template aziendali dove definiti) • mantenere aggiornati gli strumenti di gestione della configurazione e/o gli elenchi operativi abbinati ai contratti di manutenzione • implementare i task di progettazione infrastrutturale nel rispetto dei tempi e dei costi stabiliti e proponendo idee e soluzioni per ottimizzare il risultato. Per tale attività è richiesta conoscenza di: • S.O. Linux/Unix (conoscenza approfondita) • S.O. Windows (conoscenza approfondita) • linguaggi di programmazione procedurale usati nella gestione delle infrastrutture (es. C) • linguaggi di scripting • linguaggi mark-up • application server (preferibilmente JBoss) • database (Oracle e PostgreSQL) (per installazione e configurazione). Segue l’elenco dei prodotti/tools necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto, distinguendo fra quelli che dovrà avere in dotazione l’Appaltatore e quelli che verranno forniti 122 dal CSI Piemonte. Prodotti/tools che dovrà avere in dotazione l’Appaltatore: • • • • • • • • • • • • • • • Ant MYSQL Workbench SQLServer, DB Oracle e PostgresSQL MS Office/Openoffice SO Unix Sun Solaris 5.9, C/Motif, cShell Unix e Linux SO Linux RedHat e altre distribuzioni, Bash Shell SO Windows JBoss/Apache Tortoise SVN o simili PL/SQL Developer v.8.0 SQL Developer v.2.x PGAdmin XMLPAD o equivalente SSH-Secure Shell/WinSCP Dataflux Prodotti/tools che verranno forniti dal CSI Piemonte, per l’acquisizione e l’uso dei quali si rinvia al successivo paragrafo “Attivazione del servizio”: • • JiraProd MDD Tools (custom CSI Piemonte) Ove necessario le specifiche di dettaglio riguardanti versioni ed eventuali modalità di utilizzo verranno indicate durante la riunione di Kick-off (rif. paragrafo "Attivazione del servizio"). Durante il periodo di applicazione dell’AS, a fronte di possibili evoluzioni tecnologiche e/o attività di riuso di soluzioni già disponibili presso altri enti della PA, potrà essere richiesto l’utilizzo di prodotti e tools non presenti in elenco. 9.4 SS – Specialista di Ser vizio Ha come obiettivo l'erogazione e il monitoraggio dei servizi di competenza, applicativi, infrastrutturali, tecnologici o di assistenza nel rispetto degli accordi con i committenti. Responsabilità principali - Garantire l'erogazione in continuità dei servizi di competenza - Innescare il processo di escalation in caso di criticità non risolvibili direttamente e monitorarne la chiusura - Effettuare la rilevazione e misurazione, tramite indicatori specifici, del livello di qualità dell'erogazione del servizio - Raccogliere e aggregare la conoscenza interna/esterna per alimentare i sistemi a supporto del Knowledge Management (KM) - Utilizzare le proprie competenze specialistiche (tecniche e/o di materia) per assicurare la corretta erogazione e l’evoluzione del servizio - Effettuare il costante monitoraggio dell'andamento dei servizi di competenza e delle 123 richieste assegnate per garantire il rispetto dei livelli di servizio e delle attese del Cliente - Effettuare periodicamente controlli proattivi e riesami sui servizi elaborando e analizzando indicatori sulle prestazioni dei servizi per attuare iniziative di miglioramento - Analizzare le richieste dei Clienti e, ove richiesto, progettare nuovi servizi, predisponendo gli strumenti necessari all'erogazione - Coordinare, ove richiesto, le attività di altri specialisti/addetti al servizio - Rispettare le modalità operative di esecuzione e documentazione previste dai processi aziendali, dalle procedure del Sistema di Gestione per la Qualità, dal sistema di gestione per la Sicurezza delle informazioni e dal modello organizzativo D.lgs 231. In particolare, le istruzioni sul trattamento dati impartite a ciascun dipendente, in qualità di incaricato (art. 30 comma 2 del D.Lgs. 196/03), si intendono riferite all'ambito di trattamento attribuito con la posizione organizzativa unitamente alla puntuale attività svolta (di sviluppo, di servizio, …) Le suddette attività implicano la continua interazione con l’utenza per la determinazione dei requisiti di dettaglio delle richieste pervenute e per l’individuazione della formulazione ottimale di quanto prodotto in funzione degli obiettivi espressi dal richiedente. Pertanto richiede una forte competenze di merito che consenta di interloquire a parità di linguaggio normativo ed amministrativo con il cliente e/o con l'utenza finale. Per l’ambito Ambiente si sottolinea la necessità di ricorrere, in caso di condizioni meteoidrologiche critiche e su richiesta esplicita di ARPA Piemonte, alla reperibilità della figura professionale al di fuori del normale orario di lavoro, ivi compresi i giorni festivi e prefestivi. Per l’ambito Opere Pubbliche, si sottolinea la necessità del servizio di trattamento dati a fini istituzionali, per “clienti istituzionali” (quali ad esempio: Direzione Investigativa Antimafia, Associazioni sindacali, FIOPA, Banca d’Italia, Ministero infrastrutture, ITACA, ISTAT) con riferimento ad esempio ai dati trasmessi dalle stazioni appaltanti, agli osservatori regionali dei contratti pubblici, sino all’Osservatorio nazionale ed agli altri soggetti coinvolti. Le attività dovranno essere tracciate sempre attraverso lo strumento Remedy 8.1 secondo le modalità operative che verranno illustrate nell’incontro di “kick-off” pianificato all’avvio del servizio. Prodotti/tools che dovrà avere in dotazione l’Appaltatore: • Client Oracle 8 • Client Oracle 10 • PL/SQL Developer v.8.0 (per sviluppi con RDBMS Oracle) • Pg Admin III (per sviluppi con RDBMS PostgreSQL) • Suite MS/Office 2003 - 2007 - 2010 • Open Office • Client SSH e FTP • Putty o analogo sw Prodotti/tools che verranno forniti dal CSI Piemonte, per l’uso dei quali si rinvia al successivo paragrafo “Attivazione del servizio” ed alla riunione di “Kick-off”: 124 • • • 9.5 Sparx Enterprise Architect (da v.8.0 in poi) JiraProd Remedy 8.1 8.1 FPmin - Ser vizi di Sviluppo di nuovi prodotti (ciclo minimo) Il servizio “FPmin” per lo “Sviluppo di nuovi prodotti (ciclo minimo)” è volto alla progettazione, realizzazione e test di uno o più componenti software ed eventualmente alla progettazione fisica del relativo database, in base a un processo “a fasi a corpo”, dimensionato e monitorato in Function Point secondo lo standard IFPUG 4.3. Un significativo livello di esperienza dei Progettisti permette di organizzare in modo efficace le attività dell’Appaltatore, nel rispetto dei vincoli concordati di qualità e tempi, che saranno indicati dal Project Manager del CSI-Piemonte. E’ opportuno quindi che il team dell’Appaltatore (composto solo da Progettisti senior/junior) abbia esperienza pregressa in merito ad attività su progetti il cui processo di sviluppo è gestito e monitorato in Function Point. Il Project Manager di CSI Piemonte, con la collaborazione degli Analisti funzionali, fornisce i requisiti fino all’analisi di dettaglio, la stima dell’Analisi prodotta in casi d’uso funzionali (CdU) misurata in Function Point e la definizione di un piano di consegna e l’Appaltatore provvede a: • condividere con il Project Manager del CSI Piemonte la stima ed il piano di consegna, sino alla autorizzazione dell’inizio della fase (previa accettazione documenti di analisi e progettazione da parte dell’Appaltatore); • coordinare le attività svolte dalle proprie figure con le figure di riferimento del CSI Piemonte; • definire le soluzioni architetturali e tecnologiche coerenti con il sistema informativo e l’infrastruttura in essere in CSI Piemonte; • interpretare le specifiche tecnico-funzionali e alla loro trasformazione in codice, oltre che alla documentazione del software implementato (anche usando MDD); • sviluppare software sulle tecnologie di riferimento del relativo servizio di business in cui rientrano i nuovi componenti; • testare i singoli moduli (unit test); • testare l’integrazione dei moduli che compongono un componente, o un servizio orchestrato; • risolvere i malfunzionamenti applicativi mediante intervento sulle nuove componenti create; • tracciare le attività di correzione anomalie del software mantenendo aggiornato il sistema di tracking JiraProd del CSI-Piemonte. La tabella successiva descrive le discipline che dovranno essere svolte dall’Appaltatore. Discipline Requirements – overview Requirements - detail + Use Cases Ciclo minimo No (CSI Piemonte) No (CSI Piemonte) 125 User interface design Conceptual Data Modeling Database Design Architecture Detailed component design Implementation (Coding + Unit test + Bug fixing) Testing - Planning and Strategy Testing – Design and Execution Deployment, Cfg Mgmt No (CSI Piemonte) No (CSI Piemonte) Si No (CSI Piemonte) Si Si No (CSI Piemonte) No (CSI Piemonte) Si Il CSI-Piemonte effettuerà, in corso di progetto, verifiche di qualità e aderenza agli standard su tutti i prodotti realizzati dall’appaltatore nel rispetto degli Indicatori di qualità e di servizio di cui all’Allegato I del presente documento, e si riserva di chiedere adeguamenti di tali prodotti quando tali verifiche evidenzino non conformità o non raggiungimento di criteri di qualità. Per le verifiche potranno essere usati i prodotti open source “jenkins” e “sonarcube”. Prodotti/tools che dovrà avere in dotazione l’Appaltatore: • Apache Ant • Apache Ivy • Tigris Tortoise SVN • Eclipse • Client SSH e FTP • JDK • Client Oracle 8 e 10 • PL/SQL Developer v.8.0 (per sviluppi con RDBMS Oracle) • Pg Admin III (per sviluppi con RDBMS PostgreSQL) • Soap UI • JRE 1.6 obbligatoria (JRE 1.7 facoltativa) • Style Report • Suite MS/Office 2003 – 2007 - 2010 • Open Office • Ajax • Json • Sencha Touch • Jquery Mobile • Axure 6.0 o sup. • Joomla (CMS) • Jenkins • SonarCube Prodotti/tools che verranno forniti dal CSI Piemonte, per l’uso dei quali si rinvia al successivo paragrafo “Attivazione del servizio” ed alla riunione di “Kick-off”: • Sparx Enterprise Architect (da v.8.0 in poi) • JiraProd • Remedy 8.1 • MDD Tools (custom CSI Piemonte) 126 • • Report Builder R6i Seagate Crystal Reports 6.0 127 10. ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO L’avvio delle attività verrà organizzato tramite un Kick-off iniziale di condivisione tra il Referente Tecnico di CSI Piemonte, i Project Manager di CSI Piemonte ed il Referente dell’Aggiudicatario ed il team di lavoro, pianificato a cura del CSI-Piemonte, successivamente alla stipula del contratto o all’eventuale esecuzione anticipata dello stesso. Nel Kick-off verrà condiviso: • documenti del Servizio (il piano dei servizi di appalto, il rapporto di gestione, il rapporto dell’esito di rilevazione indicatori di qualità, gli indicatori di qualità e servizio, le penali); • i processi di gestione: i prodotti software del CSI-Piemonte coinvolti ed il piano di massima relativo agli interventi evolutivi e di mantenimento, di cui le tempistiche di massima dell’avvio delle fasi del servizio di sviluppo di nuovi prodotti e la modalità con cui CSI-Piemonte le ri-pianificherà ad intervalli periodici, le previsioni circa l’organizzazione del team di lavoro, ecc.; • le modalità operative (credenziali, password, accesso da remoto tramite VPN, requisiti HW e SO, SW necessari, linee guida allo sviluppo, gestione della configurazione, standard modalità-strumenti e documentazione di consegna e accettazione SW, esempi di riferimento per i vari prodotti (ad esempio “casi d’uso”, “sequence diagram”, ecc.), modalità utilizzo di Jira-CSI, Remedy-CSI, MDD Tools-CSI, Sparx Enterprise Architect, manuali, documentazione descrittiva); • ove applicabile, la scheda valutativa dei prodotti software esistenti, oggetto di evoluzione e manutenzione, effettuata con lo strumento open source SonarQube, che riporterà per ogni indicatore di qualità del software il valore rilevato. I valori rilevati verranno condivisi ed assunti come valori soglia, ovvero come valori che, alle successive misurazioni effettuate nel corso dell’erogazione del servizio, non dovranno peggiorare e quindi evidenziare un degrado della qualità del software. Per quanto riguarda i prodotti/tools che verranno forniti dal CSI Piemonte, necessari per lo svolgimento dei servizi, alcuni di essi sono completamente accessibili tramite VPN, altri invece richiedono l’installazione di moduli software sui PC dell’Appaltatore aggiudicatario. In relazione a tali prodotti/tools si specifica che: • verrà attivata la connessione VPN e verificato il funzionamento di Jira-CSI e RemedyCSI (totalmente fruibili con connessione Internet e collegamento alla rete CSI tramite VPN) • verranno installati, sui PC dell’Appaltatore aggiudicatario, i moduli software necessari per ciascuno dei seguenti prodotti (solo quelli necessari per le attività richieste al Servizio Professionale): Sparx Enterprise Architect e MDD Tools-CSI. Per tutti i Servizi Professionali oggetto del presente appalto è prevista, ove ritenuta necessaria, l’attività iniziale di passaggi di consegne per non introdurre discontinuità nei progetti in corso. L’obiettivo è la conclusione di tale attività in un tempo massimo di 6 settimane a far data dalla sottoscrizione del contratto o dall’eventuale esecuzione anticipata dello stesso. L’attivazione è conclusa quando l’intero Team di Titolari, ed eventualmente anche di risorse ausiliarie, è composto e non ci sono più passaggi di consegne in corso, con verifica da parte 128 del Project Manager di CSI-Piemonte del sufficiente grado di autonomia raggiunto dalle nuove risorse. Le suddette attività sono a carico del fornitore Aggiudicatario senza alcun onere per il CSIPiemonte. Una volta avvenuti i passaggi di consegne, i Servizi Professionali oggetto del presente Appalto verranno attivati al momento dell’effettiva necessità da parte del CSI-Piemonte e pianificati con l’Appaltatore. 10.1 Attivazione “Ser vizi di sviluppo di nuovi prodotti” a Fasi a cor po L’erogazione dei Servizi di Progettazione e sviluppo di nuovi prodotti verrà strutturata in “fasi a corpo”. Per fase di sviluppo si intende un insieme di casi d’uso/funzionalità (per ciclo minimo) che soddisfano un macro obiettivo dell’utente finale. La fase di sviluppo è assimilabile, dal punto di vista della sua realizzazione, ad un progetto informatico con finalità, risorse e durata. La fase di sviluppo verrà conteggiata in Function Point secondo lo standard IFPUG 4.3, sulla base delle specifiche funzionali comprese nella fase stessa (casi d’uso, requisiti funzionali oggetto di progettazione e sviluppo). A tale misurazione provvederà il CSI Piemonte (con personale certificato IFPUG) e comunicherà al fornitore il risultato finale, non gli elementi di dettaglio. Sarà ovviamente facoltà del fornitore procedere a propria valutazione (con analoghi standard) e, a seguito di questa, eventualmente chiedere un confronto al CSI Piemonte (in particolare qualora la differenza nelle valutazioni superi il limite del 5%, considerato margine di scostamento fisiologico nel conteggio in Function Point). L’Appaltatore per ogni fase di sviluppo, dovrà nominare, in condivisione con il PM del CSI Piemonte, il responsabile di riferimento (Team Leader), da scegliersi fra i Profili qualificati nei servizi professionali, in funzione del ciclo di produzione richiesto (tendenzialmente un Progettista per una fase a ciclo minimo). In relazione alla dimensione, criticità e tipologia dell’obiettivo è richiesto all’Appaltatore un adeguato grado di flessibilità nella propria organizzazione, al fine di garantire la realizzazione con tempi di intervento adeguati. In particolare l’Appaltatore potrà utilizzare un Team di lavoro di dimensione e composizione a sua scelta, fatta salva la scelta del Team leader in condivisione con il PM del CSI Piemonte. All’attivazione di una fase di sviluppo, il Project Manager del CSI Piemonte indirà un incontro di “avvio fase” con il Referente dell’Appaltatore e il Team Leader di riferimento, con lo scopo di illustrare l’obiettivo, il ciclo richiesto, la documentazione funzionale disponibile (requisiti, etc), l’effort totale previsto (espresso in Function Point) e il piano di massima di consegna atteso. L’Appaltatore ha diritto di riservarsi un tempo massimo di 5 giorni lavorativi, dalla data di “avvio fase”, per raccogliere e presentare al CSI-Piemonte, in forma scritta, dubbi e domande relative alla documentazione consegnata. I chiarimenti a tali dubbi e domande potranno dare luogo ad una nuova revisione dei documenti a fronte dei quesiti posti. Inoltre, sempre entro di 5 giorni lavorativi dall’ “avvio fase”, sarà facoltà dell’Appaltatore procedere alla propria valutazione dei Function Point con personale certificato ed eventualmente chiedere un confronto al CSI Piemonte. 129 Ogni singola fase è costituita dalle milestone indicate nella tabella seguente: Milestone Richiesta obiettivo Attore Descrizione CSI Piemonte Richiesta all’Appaltatore di procedere entro data limite alla condivisione dell’obiettivo, dei vincoli temporali di consegna, criticità e ciclo. Consegna della documentazione inerente l’obiettivo e di competenza in funzione del ciclo, consegna date attese. Valutazione Appaltatore Accettazione documentazione consegnata, condivisione e comunicazione della soluzione all’obiettivo e relativi tempi Autorizzazione CSI Autorizzazione all’Appaltatore ad attivare Piemonte l’obiettivo secondo la valutazione fornita Attivazione Appaltatore Pianificazione ed avvio delle attività di obiettivo Appaltatore Rilascio dei prodotti di fase, sia intermedi che finali Consegna CSI Riscontro dei prodotti consegnati in Piemonte quantità e tipologia. Approvazione CSI Approvazione dei prodotti intermedi di Piemonte fase, previa verifica di merito Accettazione CSI Accettazione del software, previo collaudo Piemonte / test di accettazione dei prodotti finali previsti dall’obiettivo Strumento di comunicazione Riunione ed email e-mail e-mail e-mail e-mail e strumenti di consegna SW e-mail e-mail Verbale di regolare esecuzione Al fine di garantire quanto indicato per i momenti di consegna, approvazione ed accettazione, si riportano di seguito i prodotti di competenza che dovranno essere garantiti secondo il ciclo minimo: Ciclo Minimo Disciplina Prodotti Appaltatore Requirements – overview Dimensionamento in F.P. Piano di lavoro attività Elenco dei rischi Organizzazione del servizio Verbalizzazione esigenze cliente Vista di insieme Requirements detail + Use Requisiti funzionali e non Elenco delle richieste, Glossario Project Mgmt 130 X X X CSI Piemonte CSI CSI CSI CSI CSI CSI CSI Cases Specifica requisiti del sistema Casi d’uso Realizzazione interfaccia grafica User interface design Conceptual Data Modello concettuale dati Modeling Database Design Schema fisico della base dati Architecture Architettura del sistema Detailed component design Documenti di Progettazione di dettaglio - Diagrammi UML Implementation (Coding + Unit test + Bug fixing) Testing Planning and Strategy - Sorgenti Descrizione Unit Test, rapporti di Lancio Unit test e risultati Testing – Design and Execution Deployment, Cfg Mgmt CSI CSI CSI CSI X CSI X X X Pianificazione e strategia di test Specifica dei test e test di accettazione Rapporto di esecuzione dei test Anagrafica del rilascio Script di build, file di configurazione per creazione pacchetti Manuale di installazione Manuale utente Note di release CSI CSI CSI X X X X X Il responsabile dell’appalto dell’Appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente il responsabile CSI del servizio delle eventuali criticità nell’esecuzione dello stesso. Ogni singola fase di sviluppo di nuovi prodotti, realizzata dall’Appaltatore, verrà sottoposta a verifiche di accettazione e collaudo (rif. Paragrafo 12.1 “Qualità del software”. L’Appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per il CSI Piemonte, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di test e collaudo, pena l’emissione delle specifiche sanzioni previste in funzione degli indicatori di qualità di cui all’Allegato “Indicatori di qualità e di servizio, penali” del presente documento applicabili ai casi riscontrati. Contestualmente all’emissione del verbale di regolare esecuzione si consolidano i diritti di proprietà intellettuale dei prodotti finali, che includono il software sviluppato con la connessa documentazione. Ciò prevede la consegna di ulteriore copia del software ad hoc acquisito in proprietà e relativa documentazione, inclusi i sorgenti, su supporto di memorizzazione ottica non modificabile DVD-R, contenente file in formato testuale aperto (.txt, .rtf, .doc) per la sua 131 lettura tramite gli strumenti di visualizzazione più diffusi, senza alcun vincolo o protezione di lettura. 11. LOCALIZZAZIONE Tutti i servizi di Appalto verranno svolti nella sede dell’Appaltatore, con team di lavoro ubicato presso una sede unica, preferibilmente in Torino, al fine di mantenere il Team di progetto/fase unito, facilitandone: - il lavoro di gruppo - il coordinamento della filiera produttiva (Analisi-Progettazione-Sviluppo-Assistenza) - il coordinamento con le risorse CSI e con eventuali altri progetti / servizi di business coinvolti - l’aumento di efficienza ed efficacia, così come richiesto anche dai Clienti di CSI. Su richiesta del CSI Piemonte l’attività potrà, se necessario, essere svolta presso la sede CSI di Torino. Gli incontri con il cliente finale si svolgono a Torino presso la sede del CSI o presso le sedi del Cliente sul territorio piemontese. Gli incontri tra CSI e Appaltatore si terranno, su indicazione del CSI, presso la sede dell’Appaltatore oppure presso la sede CSI di Torino. Alle risorse professionali incaricate dell’esecuzione dei servizi potrà essere richiesto inoltre di effettuare trasferte tra le varie sedi di Enti Pubblici sul territorio nazionale, quali le sedi di altre Regioni o le sedi di enti della PA Centrale. Presupposto per l’esecuzione delle attività oggetto di appalto è la disponibilità da parte dell’Appaltatore di connessione Internet e la predisposizione di adeguati strumenti per il collegamento alla rete CSI tramite VPN. A tal fine, si rimanda all’Allegato E “SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE CSI-RUPAR TRAMITE VPN SSL”, al Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali (unico allegato per tutti i lotti), per una descrizione delle principali caratteristiche del servizio di accesso alla rete CSI. 12. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SERVIZIO Nel corso della durata del servizio oggetto del presente appalto, con frequenza bimestrale, oppure in corrispondenza della consegna ed accettazione dei prodotti costituenti le fasi di sviluppo dei Servizi di Sviluppo di nuovi prodotti, il CSI-Piemonte verificherà la conduzione dell’appalto e la qualità dei risultati prodotti. Il monitoraggio periodico del servizio di appalto si basa principalmente sulla condivisione: del piano dei servizi di appalto che ne sintetizza (insieme agli estremi dell’appalto): o lo stato dell’appalto e lo stato avanzamento lavori delle fasi di sviluppo precedentemente pianificate o i principali dati in gg/uomo e function point (consumato mensile, cumulato e previsione sino alla scadenza dell’appalto per quanto possibile) 132 o variazioni pianificate richieste dal CSI Piemonte o variazioni dovute a turn-over Aggiudicatario del rapporto di gestione che sintetizza: o per ciascuna figura professionale il numero di gg/uu consumati o per ciascuna fase di sviluppo il numero di function point consumati, i tempi, le criticità riscontrate il tutto sulla base del pianificato da CSI-Piemonte, in funzione dei requisiti di business e/o funzionali richiesti e soddisfatti dell’esito di rilevazione degli indicatori di qualità e di servizio e coinvolge il Referente Tecnico del CSI Piemonte, il Referente Unico dell’Appalto dell’Aggiudicatario o un suo delegato ed eventualmente altri Project Manager del CSI Piemonte. La valutazione e l’accettazione finale di tutti i dati e documenti di monitoraggio e controllo viene effettuata dal CSI-Piemonte. Il riesame periodico dei risultati prodotti si basa principalmente su: Servizi Professionali - programmazione e sviluppo senior e junior (PRG e SVP) e ITS (IT System Architect): o riesame del rispetto dell’architettura applicativa scelta; o riesame del rispetto degli standard aziendali applicativi (e di progettazione fisica del database se richiesto al PRG); o esami di approvazione ed accettazione dei prodotti software intermedi e finali, in particolare: compilabilità del software e qualità del software. o riesame a campione dell’iter seguito nell’evasione di una richiesta di manutenzione correttiva; o riesame a campione della correttezza del prodotto rilasciato. Servizi di Sviluppo di nuovi prodotti (FPmin): o esami di approvazione ed accettazione dei prodotti software intermedi e finali, in particolare: compilabilità del software e qualità del software; o test di approvazione dei prodotti di fase intermedi ed accettazione della consegna finale. Servizi Professionali – specialista di servizio (SS): o riesame a campione dell’iter seguito nell’evasione di una richiesta di assistenza applicativa o riesame a campione della correttezza del servizio fornito al cliente quale risultato di una richiesta di assistenza applicativa. Il monitoraggio e controllo coinvolge il Referente Tecnico del CSI Piemonte nominato per competenza, il Referente dell’Appaltatore o un suo delegato ed, eventualmente, i Project Manager del CSI-Piemonte (ove differente dal Referente Tecnico). 133 La valutazione e l’accettazione finale di tutti i dati e documenti di monitoraggio e controllo viene effettuata dal CSI-Piemonte. Al termine di ogni sessione di monitoraggio, sono verbalizzate, attraverso apposito “Verbale di monitoraggio e controllo”, le azioni concordate, vincoli , rischi e responsabilità, con allegati tutti i dati e documenti di monitoraggio e controllo, e comunicate ufficialmente ai partecipanti alle sessioni di monitoraggio e, comunque, in ogni caso, anche al Referente Tecnico del CSI-Piemonte ed al Referente Unico dell'Aggiudicatario. 12.1 Qualità del software I servizi di progettazione e sviluppo in genere, ed in particolare la fornitura di una fase di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti, prevede la verifica dei prodotti consegnati ed in particolare del software sviluppato e avverrà mediante prove e controlli effettuati durante tutto il ciclo di sviluppo ed in seguito alla consegna degli stessi da parte dell’Appaltatore. Le conseguenze del mancato rispetto dei parametri di qualità dei prodotti e del software in particolare non vengono conteggiate in carico all’Appaltatore se le cause non sono ad esso imputabili. In ogni caso l’Appaltatore si renderà disponibile a concordare con il Referente Tecnico del CSI le azioni di miglioramento e tempi di rientro per i prodotti che non rispettano i criteri di qualità. In funzione delle attività richieste (manutenzione correttiva, manutenzione evolutiva, nuovo sviluppo a ciclo minimo), si procede all’esame e test di approvazione dei prodotti di fase intermedi richiesti fino all’accettazione finale di tutti i prodotti: o esame dell’accuratezza, completezza, comprensibilità, rispetto degli standard aziendali di stesura e archiviazione dei casi d’uso o esame del piano dei test o esame del rispetto dell’architettura applicativa scelta o esame del rispetto degli standard aziendali applicativi e di progettazione fisica del database o esame della configurabilità e compilabilità del software (ove possibile con l’ausilio di strumenti open source quali Jenkins, ad esempio per software tipo Java, PL/SQL e componenti web come JS,PHP, HTML, JSP; ove non possibile si procederà per quanto oggettivamente condivisibile ad un esame manuale) o esame della qualità del software (ove possibile con l’ausilio di strumenti open source quali SonarQube, ad esempio per software tipo Java, PL/SQL e componenti web come JS,PHP, HTML, JSP; ove non possibile si procederà per quanto oggettivamente condivisibile ad un esame manuale) L’accettazione dei prodotti software, accompagnata dal documento di descrizione di consegna, avverrà attraverso un processo articolato nelle seguenti fasi: 1. accettazione di primo livello (presa in carico della fornitura) 2. accettazione di secondo livello (verifica della fornitura) L’accettazione di primo livello comprende tutte le attività propedeutiche e necessarie alla successiva fase di verifica del prodotto nel suo complesso. 134 Tali attività sono articolate in: a) ricezione e archiviazione del rilascio software e della documentazione oggetto della fornitura: l’Appaltatore esegue la trasmissione del rilascio software completo; il CSIPiemonte preleva il rilascio software, ne verifica il formato (estensione) e la nomenclatura e archivia il rilascio, indipendentemente dall’esito dei controlli successivi. b) controllo e compilazione del software consegnato: viene eseguita una serie di controlli sulla completezza e qualità del rilascio software, verificando la presenza degli elementi previsti e misurabili ove possibile (sorgenti, correttezza dell’alberatura di progetto, conformità al coding style, struttura del packaging, aderenza agli standard di Build, codice duplicato, standards di programmazione, test di unità, code coverage, complessità, bugs potenziali, commenti al codice, progettazione e architettura ove possibile, ad esempio per software tipo Java) con riferimento a quanto indicato nell’insieme delle linee guida fornite in fase di kick-off. Al termine delle attività di controllo verrà comunicato all’Appaltatore, tramite mail, l’esito delle verifiche effettuate, allegando tutti i file necessari alla diagnosi degli eventuali errori riscontrati. L’esito delle verifiche di primo livello potrà essere di: o esito positivo, quindi presa in carico della fornitura, nel caso non sia stato rilevato alcun problema o siano stati rilevati problemi non bloccanti; o esito negativo, quindi rifiuto della fornitura, nel caso in cui ci sia anche solo un problema bloccante (o nel caso sia oggettivamente condivisibile l’esito negativo fornito dal software Jenkins) Qualora venga segnalato, ad un primo rilascio, un problema non bloccante, verrà concordato tra l’Appaltatore e CSI-Piemonte l’analisi dell’anomalia riscontrata e la sua rimozione, se necessaria. Un esito positivo al termine della fase di accettazione di primo livello, attiva automaticamente la successiva fase di accettazione di secondo livello. L’accettazione di secondo livello comprende tutte le attività che consentono di verificare che il prodotto, e conseguentemente tutte le sue componenti, realizzi tutti i requisiti attesi (funzionali e non funzionali). Le attività svolte nel processo di verifica comprendono: a) Test sulla sicurezza/vulnerabilità (per quanto riguarda Web Application e Services); Web b)Test di integrazione con altri sistemi e componenti; c) Test funzionali eseguiti per verificare la rispondenza ai requisiti funzionali; Durante ogni fase di test il CSI-Piemonte inserirà sul sistema di tracking JiraProd le anomalie rilevate, assegnando i seguenti livelli di severità: 1 – Bloccante 2 – Critica 3 – Tollerabile 4 – Lieve 135 L’Appaltatore provvederà quindi ad effettuare, durante ogni ciclo di correzione, gli interventi necessari per la rimozione di tutti i difetti segnalati. Durante l’attività di correzione delle anomalie sarà cura dell’Appaltatore segnalare i cambiamenti di stato di ciascuna anomalia trattata. Al termine dell’attività di correzione delle anomalie sarà cura dell’Appaltatore effettuare il rilascio del software. In termini di priorità, l’Appaltatore analizzerà le anomalie dando sempre priorità alla risoluzione di anomalie di livello 1 e 2, salvo richiesta contraria da parte del CSI-Piemonte. In caso di errori bloccanti o critici il CSI-Piemonte si riserva di sospendere l’esecuzione dei test e di richiedere il pronto intervento dell’Appaltatore, al fine di risolvere le anomalie e di potere successivamente meglio procedere con il piano dei test. La fornitura consegnata verrà accettata nel momento in cui: • i test funzionali rileveranno nessuna anomalia bloccante e/o critica • tutti i test di integrazione avranno esito positivo • il collaudo avrà avuto esito positivo. Tutti i valori raccolti saranno analizzati con l’obiettivo di: • verificare il non peggioramento degli indicatori rispetto alle misurazioni precedenti e, di conseguenza, della qualità complessiva del prodotto oggetto di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva; • concordare azioni di miglioramento e tempi di rientro per i prodotti che non rispettano i criteri di qualità. Quando tutti i prodotti della fornitura concordata avranno superato i criteri di accettazione descritti, il Referente Tecnico del CSI-Piemonte organizzerà un incontro con il Referente dell’Appaltatore, incontro che si chiuderà con la stesura del “Verbale di regolare esecuzione”. 13. ASSISTENZA GRATUITA IN GARANZIA Per quanto riguarda il “servizio di sviluppo di nuovi prodotti” (FPmin) ed il servizio di “progettazione e sviluppo” per manutenzione evolutiva/change, è prevista l’assistenza gratuita in garanzia compresa per la durata complessiva dell’appalto e decorrente dall’accettazione finale di ogni singola fase di sviluppo, attestata da apposito verbale di regolare esecuzione. Il servizio di assistenza gratuita in garanzia decorre dall’accettazione finale di ogni singola fase del servizio di sviluppo di nuovi prodotti (ciclo minimo), attestata da apposito verbale di regolare esecuzione, e avrà durata massima pari a 12 mesi ovvero pari al periodo residuo sino allo scadere della durata contrattuale. Al termine dell’erogazione del servizio oggetto del presente paragrafo, il Committente procederà all’emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. La segnalazione dell’anomalia, da parte di CSI-Piemonte all’Appaltatore, avviene attraverso il sistema di tracking JiraProd o mail del CSI-Piemonte. Durante il periodo di assistenza gratuita in garanzia dovranno essere garantiti i seguenti livelli minimi di servizio: 136 Livello di severità 1 - Bloccante 2 - Critica 3 - Tollerabile 4 - Lieve Puntualità di esecuzione dell’intervento (a partire dalla segnalazione della richiesta da parte del CSIPiemonte) 16 ore 16 ore 32 ore 40 ore Il codice di Severità viene attribuito alla segnalazione dall’operatore di CSI Piemonte, che registra la richiesta in base alla criticità dell’evento ed è utilizzato per stabilire la logica di Urgenza. L’Urgenza può, successivamente alla registrazione, essere modificata dal Referente Tecnico o PM delegato di CSI Piemonte in seguito all’analisi del malfunzionamento. Urgenza Critica Bloccante L’intera applicazione è indisponibile agli utenti (indisponibilità di server, della rete, dei sistemi di autenticazione, baco Sw che compromette tutta l’applicazione) Urgenza Alta Critico Funzionalità importanti (es. di sportello, legate a scadenze, che immettono dati che vengono usati da altre funzionalità) sono indisponibili (non fruibili), risultano degradate (funzionano con difficoltà) o compromesse (forniscono risultati errati o hanno un comportamento anomalo rispetto alle specifiche funzionali) Urgenza Media Tollerabile Funzionalità non rilevanti per l’operatività degli uffici sono indisponibili, risultano degradate o compromesse Urgenza Bassa Lieve L’applicazione è disponibile, ma le sue prestazioni risultano degradate Le modifiche relative a errori bloccanti hanno una modalità di esecuzione di tipo continuativo, in linea di massima, non pianificabile. Per questo tipo di errori può essere prevista una soluzione provvisoria del problema, da utilizzare fino a quando l’errore non sarà definitivamente risolto, in modo da approfondire le motivazioni dei malfunzionamenti rilevati. Si potrà, quindi, considerare ripristinata la funzionalità, anche temporaneamente tramite l’adozione di una soluzione workaround, purché sia assicurato il ripristino delle funzionalità principali e purché venga dato seguito alla correzione definitiva. 14. MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO L’accettazione del servizio si basa sulle attività effettivamente svolte verificate nel corso degli incontri pianificati con cadenza bimestrale e sui prodotti realizzati, consegnati e accettati ad ogni singola fase di sviluppo. 137 A seguito di tale accettazione, formalizzata da apposito “Verbale di monitoraggio e controllo” (di cui al precedente paragrafo “Monitoraggio e Controllo del Servizio”), l’Appaltatore potrà emettere Stato Avanzamento Lavori e procedere con la fatturazione. Concluse, con esito positivo, tutte le attività dell’Appalto ed i relativi incontri di monitoraggio e controllo, verrà emesso, ai sensi dell’art. 322 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il certificato di verifica di conformità dei servizi oggetto del presente appalto. In caso di non accettazione del servizio, sarà cura dell’Appaltatore sottoporre alla valutazione del Referente Tecnico del CSI-Piemonte eventuali azioni correttive atte alla risoluzione della causa contingente. 15. INDICATORI DI QUALITÀ E SERVIZIO, PENALI La tabella Servizio/Indicatori associa ad ogni servizio oggetto di fornitura gli indicatori di pertinenza descritti nelle schede successive. La frequenza di rilevazione per ogni indicatore è all’incirca bimestrale e avverrà in occasione degli incontri di monitoraggio. Il relativo periodo di riferimento è legato all’arco temporale intercorrente tra le rilevazioni. Le conseguenze del mancato rispetto di un indicatore non vengono applicate se le cause non sono imputabili all’Appaltatore. Si precisa che il CSI si riserva la facoltà di applicare le penali relative agli indicatori 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, e 2.e, come sotto quantificate, solo a seguito del verificarsi di eventuali inadempimenti posti in essere dall'Appaltatore che, riscontrati nelle rilevazioni periodiche, risulteranno reiterati ed accertati nel corso delle rilevazioni successive a quella in cui è stato rilevato l’inadempimento per la prima volta. Tabella - Servizio/Indicatori Codice 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b Servizio Caratteristica Gestione e controllo del Efficienza/Utilizzazione contratto delle risorse Gestione e controllo del Utilizzazione delle risorse contratto Gestione e controllo del Efficienza/Utilizzazione contratto delle risorse Efficienza, Disponibilità, Progettazione e Accuratezza, sviluppo (*) Comprensibilità Progettazione e Efficacia: Rispetto dei sviluppo (*) tempi Acr. Indicat. Oggetto SRC Tempistica sostituzione delle risorse TRC Turnover delle risorse ATR Attivazione delle risorse RAAC RSCC 2.c Progettazione e sviluppo (*) Efficacia: Rispetto dei tempi RPTR 2.d Progettazione e Affidabilità/maturità NDIF 138 Documentazione Tempi di impegno concordati Manutenzione Correttiva: risoluzione problemi nei tempi richiesti Difettosità 2.e Sviluppo (*) Progettazione e Sviluppo (*) 3.a Specialista di servizio 3.b Specialista di servizio Affidabilità, Manutenibilità, Portabilità Efficacia: Rispetto delle scadenze critiche concordate Efficienza, Disponibilità, Accuratezza, Comprensibilità RLGS Rispetto delle Linee Guida di Sviluppo RSCT Scadenze critiche concordate RTAC Documentazione (*) In allineamento con quanto descritto nel Capitolato Speciale di Appalto Requisiti tecnici, il termine “Progettazione e Sviluppo” comprende le seguenti figure: IT System Architect, Progettista, Sviluppatore (abbreviati: ITS, PRG, SVP) 139 Codice 1.a Servizio Gestione e controllo del contratto Caratteristica Efficienza/Utilizzazione delle risorse Tempistica sostituzione delle risorse attivate – SRC Indicatore/Misura Si riferisce alla tardiva sostituzione operata su richiesta del CSI Piemonte, da parte dell’Appaltatore, del personale impiegato. Sistema di gestione delle misure Sistema di registrazione degli avvicendamenti. La mancata o tardiva sostituzione rispetto alle tempistiche definite all’art. 9 dello Schema di contratto è rilevato a partire dalla comunicazione del CSI-Piemonte di richiesta di sostituzione del personale e sino alla comunicazione dell’Appaltatore di avvenuta sostituzione. Unità di misura Numero risorse / gg uomo Dati elementari da rilevare Formula di calcolo Regole di arrotondamento Obiettivi (valori soglia) Azioni contrattuali Nr. di sostituzioni mancate o tardive delle risorse SRC = nr. sostituzioni mancate o tardive NA SRC = 0 Si applica, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale giornaliera pari ad Euro 300,00. 140 Codice 1.b Servizio Gestione e controllo del contratto Caratteristica Utilizzazione delle risorse Turnover delle risorse – TRC Indicatore/Misura Si riferisce al numero di sostituzioni di risorse operate dall’Appaltatore senza motivazione oggettiva. Sistema di gestione delle misure Sistema di registrazione degli avvicendamenti. Il numero delle sostituzioni è rilevato dalla comunicazione dell’Appaltatore di sostituzione del personale. Unità di misura Numero Dati elementari da rilevare Nr. di sostituzioni Formula di calcolo TRC = nr. Sostituzioni Regole di arrotondamento NA Obiettivi (valori soglia) Azioni contrattuali TRC = 0 Per ogni sostituzione delle unità del team di lavoro, si applica una penale pari ad Euro 2.000,00. 141 Codice 1.c Servizio Gestione e controllo del contratto Caratteristica Efficienza/Utilizzazione delle risorse Indicatore/Misura Attivazione risorse – ATR Si riferisce ai tempi di attivazione di una risorsa su richiesta di CSI. Sistema di gestione delle misure Sistema di registrazione degli avvicendamenti. La mancata o tardiva attivazione rispetto alle tempistiche definite all’art. 8 dello Schema di contratto è rilevato dalla comunicazione del CSI-Piemonte di richiesta di attivazione del personale e comunicazione dell’Appaltatore di mancata o tardiva attivazione. Unità di misura Numero Dati elementari da rilevare Numero di gg di ritardo per attivazione risorse Formula di calcolo ATR = gg di ritardo Regole di arrotondamento NA Obiettivi (valori soglia) Azioni contrattuali ATR = 0 Si applica, per ogni giorno lavorativo di ritardo, oltre le tempistiche all’art. 8 dello Schema di contrato, una penale giornaliera pari ad Euro 300,00. 142 Codice 2.a Servizio Progettazione e sviluppo (ITS, PRG, SVP) Caratteristica Efficienza/ Disponibilità, Accuratezza, Comprensibilità Rispetto della continua disponibilità, aggiornamento, completezza e comprensibilità (RAAC) dei documenti specifici della figura, nel rispetto delle linee guida e standard del CSI Appaltatore, ad esempio: 10. Specifica requisiti del sistema Indicatore/Misura 11. Specifica dei test 12. Rapporto di esecuzione dei test 13. Architettura del sistema, modello concettuale dati 14. Manuale utente e manuale gestione Sistema di gestione delle misure Per ogni periodo di misurazione, il numero dei documenti misurati, il numero dei documenti approvati e non approvati alla prima verifica e il numero dei documenti approvati e non approvati in verifiche successive è rilevato mediante evidenze oggettive e con comunicazioni scritte all’Appaltatore. Unità di misura Percentuale • • Dati elementari da rilevare • Formula di calcolo numero di documenti verificati = NDC numero di documenti non conformi (documenti che presentano almeno una non conformità) in prima verifica = NDNC1 numero di documenti non conformi (documenti che presentano almeno una non conformità) in verifiche successive alla prima = NDNC2 RAAC = 100-100*((NDNC1+ 2 x NDNC2) / NDC) Il valore RAAC va espresso in percentuale. Regole di arrotondamento Il valore RAAC va arrotondato all’intero più prossimo: - al punto % per difetto se la parte decimale è ≤ 0,5%; - al punto % per eccesso se la parte decimale è > 0,5%. Obiettivi (valori soglia) Obiettivo: RAAC ≥ 95% Azioni contrattuali Valore soglia = 90% Per 90 < RAAC < 95, per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione dall’obiettivo, si applica una penale pari ad Euro 300,00. Per RAAC ≤ valore soglia, per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione dall’obiettivo, si applica una penale pari ad Euro 500,00. 143 Codice 2.b Servizi Progettazione e Sviluppo (ITS, PRG, SVP) Caratteristica Efficacia: Rispetto dei tempi Indicatore/Misura Rispetto dei tempi concordati con il Project Manager CSI-Piemonte, di cui, in particolare, quelli verso il Cliente - RSCC Sistema di Piano degli impegni verso il Project Manager CSI-Piemonte gestione delle misure Unità di misura Percentuale Dati elementari da rilevare • • Formula di calcolo RSCC = 100-100*(NC1/ NC) Regole di arrotondamento Obiettivi (valori soglia) Azioni contrattuali numero di scadenze critiche concordate = NC numero di scadenze critiche non rispettate = NC1 Il valore di RSCC va espresso in percentuale. Il valore RSCC va arrotondato all’intero più prossimo: - al punto % per difetto se la parte decimale è ≤ 0,5%; - al punto % per eccesso se la parte decimale è > 0,5%. Obiettivo: RSCC = 100% , Valore soglia ≥ 95% Per RSCC < 95, si applica, per ogni giorno di ritardo, una penale giornaliera pari ad Euro 500,00. 144 Codice Servizio Caratteristica Indicatore/Misura Sistema di gestione delle misure Unità di misura Dati elementari da rilevare Formula di calcolo Regole di arrotondamento Obiettivi (valori soglia) Azioni contrattuali 2.c Progettazione e Sviluppo (ITS, PRG, SVP) Efficacia: Rispetto dei tempi Risoluzione problemi nei tempi richiesti – RPTR Nell’ambito della Manutenzione Correttiva di software applicativo in ambiente di esercizio, l’indicatore misura la differenza tra il tempo previsto concordato con CSI per la risoluzione del problema (concordato a seguito della presa in carico mediante Jira ed incluso il tempo di presa in carico) ed il tempo effettivamente impiegato per la risoluzione dello stesso (anche con eventuale soluzione di by pass). Il problema deve essere di pertinenza della sola gestione dell’applicativo. (i livelli di severità ed i tempi sono descritti nella sotto riportata “Tabella A”) Percentuale • durata prevista di risoluzione problema (Tp) • durata effettiva di risoluzione problema (Te) Si calcola per ogni classe di gravità la frequenza delle durate inferiori al valore normale = Tp FN= N(eventi con Te <= Tp)/Neventi e la frequenza delle durate superiori al valore limite = Tp+1 ora FL= N(eventi con Te <= (Tp+1))/Neventi I valori FN e FL vanno espressi in percentuale La frequenza va arrotondata al punto percentuale sulla base del primo decimale: • al punto % per difetto se la parte decimale è ≤ 0,5 • al punto % per eccesso se la parte decimale è > 0,5 Obiettivi: FN >= 98% FL = 100% Per ogni 1% di FN inferiore alla frequenza normale, si applica una penale di: Errori bloccanti = Euro 100,00 Errori non bloccanti = Euro 50,00 • • Per ogni 1% di FL inferiore alla frequenza limite normale, si applica una penale di : Errori bloccanti = Euro 200,00 Errori non bloccanti = Euro 100,00 Per l’erogazione della Manutenzione Correttiva, al netto di quanto previsto nell’indicatore sopra descritto, il fornitore aggiudicatario dovrà garantire i livelli di servizio previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici 145 Tabella A: Livello Severità 1 Bloccante Livello Severità 2 Critico Livello Severità 3 – Tollerabile o lieve Risoluzione o applicazione soluzione di by pass in 4 ore Risoluzione o applicazione soluzione di by pass in 8 ore Risoluzione o applicazione soluzione di by pass nel rispetto del tempo pianificato La segnalazione dell’anomalia, da parte di CSI-Piemonte all’Appaltatore avviene attraverso il sistema di tracking Jira o e-mail del CSI-Piemonte. Il codice di Severità viene attribuito alla segnalazione dall’operatore di CSI-Piemonte che registra la richiesta in base alla criticità dell’evento ed è utilizzato per stabilire la logica di priorità. Successivamente alla registrazione ed in base ad una analisi dettagliata malfunzionamento, la severità può essere modificata da parte di CSI-Piemonte. del Severità 1 Bloccante L’intera applicazione o una sua componente è indisponibile agli utenti (anomalia software che compromette l’erogazione del servizio) Severità 2 Critico Funzionalità importanti (es. di sportello, legate a scadenze, che immettono dati che vengono usati da altre funzionalità) risultano degradate (funzionano con difficoltà) o compromesse (forniscono risultati errati o hanno un comportamento anomalo rispetto alle specifiche funzionali) Severità 3 – Tollerabile o lieve Funzionalità non rilevanti per l’operatività degli uffici sono indisponibili, o risultano compromesse L’applicazione è disponibile, ma le sue prestazioni risultano degradate Ove necessario e possibile si identifica una “soluzione di by pass”, ovvero una soluzione provvisoria del problema, che permetta l'utilizzo dell'applicazione o della componente interessata e di poter proseguire le attività, in modo da approfondire le motivazioni dei malfunzionamenti rilevati, fino a quando l’errore non sarà definitivamente risolto. Si potrà, quindi, considerare ripristinata la funzionalità, anche temporaneamente tramite l’adozione di una “soluzione di by pass”, purché sia assicurato il ripristino delle funzionalità principali e purché venga dato seguito alla correzione definitiva. Le “soluzioni di by pass” e le eventuali date di risoluzione sono da concordarsi con il Project Manager del CSI-Piemonte. La misurazione dei tempi di risoluzione delle manutenzioni correttive avverrà mediante il tool Jira, in particolare considerando il tempo trascorso per il passaggio di stato del ticket da “Aperto” a “Chiuso”. 146 Codice 2.d Servizio Progettazione e Sviluppo (ITS, PRG, SVP) Caratteristica Affidabilità / maturità Indicatore/Misura Difettosità – NDIF Verrà utilizzato lo stesso sistema di gestione sia per le attività di nuovo sviluppo, sia per gli interventi di manutenzione evolutiva, sia per la manutenzione del software di gestione infrastrutturale/ sistemistica. Il sistema di rilevazione è circoscritto ad una classificazione delle Sistema di gestione delle malfunzioni di tipo bloccante (malfunzione che rende totalmente o parzialmente non utilizzabili le funzionalità disponibili all’utente) misure I fermi dell’applicazione sono provocati da errori bloccanti. Ogni malfunzione rilevata deve essere analizzata e classificata per rilevarne la causa. Malfunzioni derivanti dalla medesima causa devono essere conteggiate una sola volta. Dati elementari da rilevare Formula di calcolo Regole di arrotondamento Numero di errori bloccanti NDIF = numero di errori bloccanti N.A. Obiettivi L’obiettivo è quello di tenere sotto controllo l’affidabilità dell’applicazione, monitorando l’assenza di errori applicativi che provocano il fermo dell’applicazione. Azioni contrattuali L’esistenza di un errore bloccante comporta l’applicazione di una penale pari ad Euro 500,00. 147 Codice 2.e Servizio Progettazione e Sviluppo (ITS, PRG, SVP) Caratteristica Affidabilità, Manutenibilità, Portabilità Indicatore/Misura Rispetto delle Linee Guida di Sviluppo – RLGS Vengono rilevate le non conformità del software realizzato rispetto alle linee guida predisposte per lo sviluppo di sistemi. Sistema di gestione delle misure Ogni non conformità rilevata deve essere analizzata per evidenziarne le motivazioni. Non conformità motivate da “giusta causa” non vengono conteggiate. Tali controlli possono anche essere effettuati con l’analisi dei report prodotti dallo strumento Sonar. Dati elementari da Numero di non conformità rilevate per ogni modulo software prodotto rilevare Unità di misura Numero Frequenza di misurazione Formula di calcolo Regole di arrotondamento Ad ogni rilascio di prodotto software RLGS = Numero di non conformità rilevate per ogni modulo software prodotto N.A. Obiettivi obiettivo: RLGS ≤ 3 Azioni contrattuali Al verificarsi di RLGS > 3 si applicherà una penale pari 500 € moltiplicata per ogni non conformità successiva alla terza. 148 Codice 3.a Servizio Specialista di servizio Caratteristica Efficacia: Rispetto delle scadenze critiche concordate - RSCT Indicatore/Misura Rispetto dei tempi di impegno di volta in volta concordati con il Project Manager CSI Piemonte, di cui, in particolare, quelli verso il Cliente. Pianificazione delle attività di estrazione dati o reportistica nel rispetto dei tempi concordati con CSI (inclusi i tempi impiegati dall’Appaltatore per prendere in carico la richiesta). Sistema di gestione delle misure Gli eventi che determinano l’inizio e la fine del tempo di presa in carico sono: l’invio della mail di richiesta e la registrazione della richiesta su remedy con relativa classificazione di grado di urgenza e l’invio della mail al richiedente per avvenuta presa in carico. A seguito della presa in carico si verifica con CSI la correttezza della classificazione di grado di urgenza e per le attività più critiche si concorda la scadenza con CSI. Unità di misura Percentuale Dati elementari da rilevare • • Formula di calcolo Regole di arrotondamento Obiettivi (valori soglia) Azioni contrattuali numero di scadenze critiche concordate = NC numero di scadenze critiche non rispettate = NC1 RSCT = = 100-100*(NC1/ NC) Il valore di RSCT va espresso in percentuale. Il valore RSCT va arrotondato all’intero più prossimo: - al punto % per difetto se la parte decimale è ≤ 0,5%; - al punto % per eccesso se la parte decimale è > 0,5%. Obiettivo: RSCT = 100% , Valore soglia ≥ 95% Per RSCT < 95, si applica, per ogni giorno di ritardo, una penale giornaliera pari ad Euro 500,00. 149 Codice 3.b Servizio Specialista di servizio Caratteristica Efficienza, Disponibilità, Accuratezza, Comprensibilità Indicatore/Misura Rispetto della continua disponibilità, aggiornamento, completezza e comprensibilità (RTAC) dei documenti relativi a : 15. documentazione della procedura redatta per evadere richiesta trattamento dati o estrazione 16. manuale di gestione e riuso delle attività di trattamento dati o estrazione 17. Pianificazione delle attività Sistema di gestione delle misure Per ogni periodo di misurazione, il numero dei documenti misurati, il numero dei documenti approvati e non approvati alla prima verifica e il numero dei documenti approvati e non approvati in verifiche successive è rilevato mediante evidenze oggettive e con comunicazioni scritte all’Appaltatore). Unità di misura Percentuale Dati elementari da rilevare Formula di calcolo • • • numero di documenti verificati = NDC numero di documenti non conformi (documenti che presentano almeno una non conformità) in prima verifica = NDNC1 numero di documenti non conformi (documenti che presentano almeno una non conformità) in verifiche successive alla prima = NDNC2 RTAC = 100-100*( ( NDNC1+ 2 x NDNC2) / NDC) Il valore RTAC va espresso in percentuale. Regole di arrotondamento Il valore RTAC va arrotondato all’intero più prossimo: - al punto % per difetto se la parte decimale è ≤ 0,5%; - al punto % per eccesso se la parte decimale è > 0,5%. Obiettivi Obiettivo: RTAC ≥ 95% (valori soglia) Valore soglia = 90% Per 90 < RTAC < 95, per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione dall’obiettivo, si applica una penale pari ad Euro 100,00. Per RTAC ≤ valore soglia, si applica, per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione dall’obiettivo, una penale pari ad Euro 200,00. Azioni contrattuali 16. DOCUMENTAZIONE L’appalto in oggetto è documentato secondo i modelli descritti nei paragrafi successivi. 150 16.1 Piano dei ser vizi di appalto Si riporta la struttura del File MS/Excel per la gestione dei servizi professionali e profili, che prevede la tracciatura della data di inizio attività e di eventuali sostituzioni (monitorandone l’iter). Foglio Team ingaggi e sostituzioni Servizio professionale Servizio Data Data Data di Data Data Richiedente professionale previsto avvenuto richiesta prevista avvenuta Note sostituzione identificativo inizio inizio sostituzione sostituzione sostituzione Foglio Servizi Progettazione e Sviluppo nuovi prodotti a fasi Periodo di consuntivo (bimestre) Descrizione fase ciclo min Identificativo fase Data inizio fase Data avvenuta consegna Note 16.2 Rappor to di gestione Si riporta la struttura del File MS/Excel per la gestione dei servizi ed dettaglio attività erogate: Foglio Servizi erogati Servizio erogato in gg uomo Mese 01 Mese 02 .... Mese n Totale Mese 01 Mese 02 .... Mese n Totale Specialista di servizio Progettazione e Sviluppo (Progettista) Progettazione e Sviluppo (Sviluppatore) Progettazione e Sviluppo (IT System Architect) Servizio erogato in Fasi ciclo min Progettazione e sviluppo nuovi prodotti -ciclo min Foglio di Dettaglio per Servizio professionale in gg/uomo: Servizio erogato in gg uomo Dettaglio Attività Servizio Erogato Attività 1 Attività 1.1 … Attività 2 Attività 2.1 151 Mese 01 … Mese n Totale … Attività n Foglio di Dettaglio per Servizio progettazione e sviluppo nuovi prodotti in fasi: Servizio erogato in fasi ciclo min Dettaglio Attività Servizio Erogato Mese 01 … Mese n Totale Servizio di progettazione e sviluppo nuovi prodotti ciclo min Fase 1 Milestone1.1 .. .. Fase n 16.3 Rappor to esito di r ilevazione indicator i di qualità Si riporta la struttura del File MS/Excel inerente l’esito di rilevazione degli indicatori di qualità: Indicatore Acronimo Misura Obiettivi Dati Formula Data Azioni elementari di Valutazione rilevazione contrattuali rilevati calcolo Note 16.4 Ver bale esito monitor aggio e controllo bimestr ale Documento MS/Word che riporterà l’esito del monitoraggio e controllo bimestrale come illustrato nel paragrafo “Monitoraggio & Controllo del Servizio”. 17. DURATA I servizi professionali richiesti nel presente appalto avranno durata dalla data di stipula del contratto o dall’eventuale esecuzione anticipata dello stesso sino al 31 dicembre 2017, secondo il piano di attivazione ed erogazione descritti nei paragrafi precedenti. Il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi, con facoltà, per il CSI-Piemonte stesso, di rinegoziare patti e condizioni migliorative, anche economiche. In particolare il CSI si riserva la facoltà di rinegoziare le condizioni contrattuali (giornate minime garantite ed importo massimo spendibile). 152 Il servizio di assistenza gratuita in garanzia (di cui al precedente paragrafo 13) decorre dall’accettazione finale di ogni singola fase del servizio di sviluppo di nuovi prodotti (ciclo minimo), attestata da apposito verbale di regolare esecuzione, e avrà durata massima pari a 12 mesi ovvero pari al periodo residuo sino allo scadere della durata contrattuale. 18. CHIUSURA DEL SERVIZIO La chiusura del servizio deve permettere di gestire un’eventuale transizione con un altro aggiudicatario. Segue esattamente la stessa logica e gli stessi tempi dell’attivazione del servizio in quanto deve essere graduale e verificabile, garantendo in contemporanea i normali livelli di Servizio. Le suddette attività saranno poste a carico del nuovo fornitore Aggiudicatario entrante a seguito di una nuova procedura senza alcun onere per il CSI Piemonte. La chiusura del servizio è pianificata entro il termine del periodo contrattuale previsto per il presente appalto. Ove richiesto, anche successivamente alla scadenza del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad affiancare, il personale tecnico del nuovo fornitore dei servizi di cui sopra, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei medesimi. 153