capitolato speciale d`appalto
Transcript
capitolato speciale d`appalto
Regione Siciliana CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Gara pubblica per la fornitura di hardware, software e accessori per la rete di monitoraggio regionale dei campi elettromagnetici di cui alla misura 1.0.1. az. b2 del P.O.R. 2000-2006 CAPO I OGGETTO, IMPORTO, DURATA E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA Art.1 Oggetto dell'appalto L'appalto ha come oggetto la fornitura, l'installazione, la garanzia delle apparecchiature hardware e del software di base e di produttività individuale riguardanti il progetto della rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici relativo all’attuazione della misura 1.0.1 azione B2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006. Il dettaglio della fornitura hardware e le specifiche relative al software sono nella misura e nella consistenza indicata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati tecnici. Art.2 Denominazioni e riferimenti dell'Appalto Nel seguito viene denominato hardware l'insieme delle forniture, in termini di postazioni di lavoro informatiche, periferiche di input e output, stampanti, apparecchiature e dispositivi fisici atti e necessari al completamento del sistema informativo dell’ARPA Sicilia per i campi elettromagnetici ed alla realizzazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete regionale di monitoraggio regionale dei campi elettromagnetici. Viene denominato genericamente software di base tutto il complesso costituito dai sistemi operativi e dai driver delle periferiche, dalle utilità, dalle componenti per la connessione in rete LAN/MAN/WAN, e dalle componenti che servono alla configurazione ed amministrazione del sistema dal punto di vista informatico. Viene denominato software di produttività individuale il complesso delle applicazioni informatiche relative all’area dell’office automation. Nel seguito, il complesso del software di base e di produttività individuale verrà denominato brevemente software. Verrà denominata Amministrazione l’Arpa Sicilia, titolare e responsabile del progetto quale ente appaltante, mentre la ditta appaltatrice verrà denominata semplicemente Ditta. 1 Art. 3 Descrizione sommaria dell'Appalto L'esecuzione della fornitura, di cui al precedente art.1, è così articolata: − fornitura dell’hardware; − installazione e configurazione della piattaforma hardware di riferimento compresi i relativi accessori; − fornitura della documentazione di dettaglio e dei manuali d'uso delle apparecchiature; − fornitura del software; − installazione e collaudo del software sulla piattaforma hardware oggetto della fornitura; − garanzia di tutto l’hardware per un periodo di tre anni; − garanzia ed aggiornamento del software per un periodo di tre anni. Art.4 Caratteristiche tecniche dei componenti hardware del sistema I progetti di cui all’art.1 prevedono, relativamente all’hardware, la fornitura di computer di classe server da configurarsi sulla rete di interconnessione Direzione generale ARPADipartimenti ARPA Provinciali (DAP) non oggetto del presente capitolato, di postazioni personal computer da potersi interconnettere alla suddetta rete quali Client del sistema, di computer portatili (laptop), oltre ad una serie di periferiche quali masterizzatori, (CD-ROM e DVD, lettori DVD-CDROM, stampanti laser e a getto di inchiostro, scanner, plotter, videoproiettori oltre ai componenti per l’interconnessione in rete ed ai relativi connettori. Le caratteristiche specifiche della fornitura sono descritte nell'allegato tecnico al presente capitolato. Esse devono intendersi, a pena di esclusione dalla gara , come caratteristiche tecniche minime che la fornitura deve soddisfare. Le apparecchiature dovranno essere corredate da cavi di alimentazione, da cavi di collegamento alle periferiche e da cavi per l’interconnessione di rete anche se non espressamente specificato nell’allegato tecnico al presente capitolato. Il produttore dell’hardware deve far parte del consorzio DMTF. Art.5 Descrizione delle componenti del software di base e di produttività individuale Nelle linee generali la fornitura del software, di base e di produttività individuale, comporta il rilascio delle licenze software dei sistemi operativi e delle procedure di utilizzo dei programmi di produttività, nonché la fornitura di driver, utility e quant’altro necessario alla completa e corretta configurazione, gestione e amministrazione del sistema. I requisiti e le caratteristiche del software sono descritte nell'Allegato 1. L'installazione e l'avvio dei software devono essere condotti di norma presso la sede dell'Amministrazione salvo diversa indicazione del responsabile del procedimento. Art.6 Licenza d'uso del software Il software viene dato all'Amministrazione in licenza d'uso perpetua. Il materiale oggetto del presente Capitolato così come i programmi e le procedure, nonché la documentazione sia per l'hardware che per il software all'atto della consegna dovranno essere in lingua italiana. 2 1. 2. Art. 7 Rispetto delle normative tecniche Tutte le apparecchiature devono rispettare le varie normative vigenti applicabili, con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza elettrica, sull'emissione di radiazioni e sulla rumorosità di cui alla direttiva 90/270/CEE come recepita dal D. Lgs. 626/94 e s.m.i., alle specifiche MPRII TCO IS0 9241-3, alle norme tecniche CE1 74-2/EN 60950 e IEC 950 e, relativamente ai monitor, al protocollo svedese SWDAC MPR-I MPR-II. Esse devono inoltre rispondere ai requisiti di standardizzazione riconosciuti dall'Amministrazione regionale e nazionale. A tal fine tutte le attrezzature hardware devono essere munite di marcatura CE e, ove esistente, certificazione I.M.Q. (Istituto Marchio di Qualità) o di altro ente riconosciuto conforme al decreto ministeriale 13/4/89 e direttive CEE 87/308. Il sistema di qualità del produttore delle apparecchiature hardware fornite dovrà essere certificato UNI EN 29001 (ISO 9001). La certificazione dovrà essere stata rilasciata da ente accreditato secondo le norme EN 45000. Il sistema di qualità della Ditta erogatrice dei servizi previsti dal presente capitolato dovrà essere certificato UNI EN 29001 (ISO 9002). La certificazione dovrà essere stata rilasciata da ente accreditato secondo le norme EN 45000. Art. 8 Norme regolatrici della fornitura La fornitura in oggetto deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto: a) dal presente capitolato speciale e dagli allegati; b) dal Capitolato d'oneri generale approvato con Decreto ministeriale 28 ottobre 1985; c) dalle norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923 n° 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924 n° 827 e successive modifiche e integrazioni; d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati; e) dal D.Lgs. 12/2/1993, n°39 e dal D.P.C.M. 6/8/1997 N.452; f) dal D. Lgs. 24/7/1992 n° 358 e s.m.i.. CAPO II CONSEGNA E GARANZIA DELL'HARDWARE E DEL SOFTWARE Art.9 Consegna, installazione e messa in funzione dell’hardware La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna di tutte le attrezzature previste dal presente capitolato, ivi compresi i pacchetti software, entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dal giorno di stipula del contratto. La Ditta assume l'obbligo di dare immediata conferma all’Amministrazione della data anzidetta, a mezzo fax. La consegna dell’hardware deve avvenire nei luoghi specificatamente indicati dall'Amministrazione e dal responsabile del procedimento (sia presso la Direzione Generale 3 che presso i Dipartimenti Provinciali) con trasporto, installazione, configurazione e messa in funzione a cura, spese e rischio della Ditta. Qualora si rendesse necessario, resta in facoltà dell’Amministrazione richiedere che tali prestazioni siano, senza alcun onere aggiuntivo, effettuate successivamente al collaudo presso i locali della Direzione Generale. Le attrezzature dovranno essere nuove e consegnate negli imballi originali di fabbricazione, che dovranno essere ritirati dopo l’installazione. Rimangono pertanto a carico della Ditta le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati a piano terreno. Art.10 Consegna, installazione e messa in funzione del software I software, all'atto della consegna delle apparecchiature, di cui all’art.9, devono essere forniti, installati e configurati nell'ultima versione (version) e nell'ultima distribuzione (release), insieme con le apparecchiature e senza ulteriore addebito. La Ditta assume inoltre l'obbligo di garantire che il software sia conforme sin dall'inizio alle specifiche richieste e che sia idoneo per l'uso delle apparecchiature cui è stato destinato. Il software deve essere consegnato nella versione più recente e sui supporti di memorizzazione previsti. L’installazione del software può essere effettuata preliminarmente alla consegna. La consegna e la configurazione del software devono avvenire nei luoghi specificatamente indicati dall'Amministrazione e dal responsabile del procedimento alle stesse condizioni di cui all’art.9, con installazione e messa in funzione a cura e spese della Ditta. Il trasporto del software è a carico della Ditta, la quale assume l'obbligo in casi di perdita o danni nel corso della consegna, di sostituirli a propria cura e spese con i relativi supporti di memorizzazione. Art.11 Documentazione Con la consegna delle apparecchiature la Ditta assume l'obbligo di fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica originale ed in lingua italiana idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento delle apparecchiature e del software fornito, nonché l'eventuale altra documentazione ritenuta necessaria a giudizio del responsabile del procedimento. Tale documentazione in particolare, comprende i manuali e le istruzioni stabilite dai fabbricanti e dalla Ditta, concernenti: le caratteristiche e la composizione delle apparecchiature e del software e le procedure per l’utilizzo, l’installazione, l’autodiagnostica ecc. degli stessi. Art.12 Garanzia delle apparecchiature e del software di base Le attrezzature ed il software forniti debbono essere nuovi di fabbrica, di ultima produzione ed esenti da difetti di progettazione o di produzione oppure dovuti a vizi dei materiali; essi inoltre debbono possedere tutti i requisisti indicati dalla Ditta nella sua documentazione. La garanzia, della durata di tre anni a partire dalla data del collaudo della fornitura, deve essere di tipo “on site” ovvero la Ditta ha l’obbligo di provvedere al recupero dell’hardware non funzionante presso le sedi indicate dall’Amministrazione (sede centrale e dipartimenti 4 provinciali) ed alla loro riparazione e/o sostituzione con l’equivalente hardware correttamente funzionate senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione. Il produttore dell’hardware deve far parte del consorzio DMTF. Nel caso in cui durante il periodo di garanzia, vizi di materiale o deficienze costruttive o di manutenzione determinino la indisponibilità delle apparecchiature o loro parti accessorie per periodi superiori a dodici ore che, sommati, superino l'ammontare di dieci giorni, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere alla Ditta un prolungamento del periodo di garanzia o un nuovo periodo di garanzia di sei mesi a decorrere dalla data di ripristino del regolare funzionamento senza diritto ad alcun corrispettivo aggiuntivo. Art. 13 Collaudo La fornitura di cui al presente capitolato sarà sottoposta al collaudo da parte dell'Amministrazione. Il collaudo sarà effettuato alla presenza del responsabile tecnico di cui all’art.18, ed eventualmente di altri incaricati della Ditta che debbono controfirmare il relativo verbale, non oltre trenta giorni dalla data di ultimazione della consegna e messa in funzione delle attrezzature nei modi previsti dalla normativa vigente ed indicati nel presente capitolato. Il collaudo deve riguardare la totalità dell’hardware e del software oggetto del contratto. Quando le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i software installati non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'impresa, entro trenta giorni. Sono a carico della Ditta le spese inerenti ad eventuali esami tecnici che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare in sede di collaudo sui beni oggetto della fornitura, per accertarne la rispondenza con le caratteristiche dichiarate e descritte. Le eventuali parti rifiutate dovranno essere sostituite entro 30 (trenta) giorni dal rifiuto a spese e cura della Ditta, con l’applicazione delle penalità previste all’art.14 del presente capitolato per ogni giorno di ulteriore ritardo. Qualora la Ditta ritardi oltre i cinque giorni lavorativi nell’eseguire il ripristino, l’Amministrazione, indipendentemente da quanto previsto in precedenza, ha facoltà di far eseguire a terzi le riparazioni addebitando alla Ditta le spese sostenute. Restano, altresì, a carico della Ditta tutte le spese, oneri, diritti, formalità, permessi, licenze, visti e quanto altro necessario per il collaudo. La Ditta dovrà approntare i beni per il collaudo a sua cura e spese e dovrà prestare assistenza alle operazioni di collaudo. Art. 14 Penali Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione dell’hardware e del software, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari al due per mille dell’importo di aggiudicazione. Le penali di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di ritardo nel collaudo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso fino alla ripresentazione di hardware e software al secondo collaudo. L’applicazione delle penali previste non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. 5 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal presente capitolato l’Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. Qualora la somma delle penali complessivamente applicate superi il 20% dell’importo complessivo di aggiudicazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Art. 15 Licenza d'uso dei programmi Per quanto non disposto nel presente Capitolato, alla licenza d'uso dei programmi si applicano le prescrizioni contenute nel Capo III del D.P.C.M. 6/8/1997, n° 452. Per quanto non disposto nel presente Capitolato, alle prestazioni di manutenzione delle apparecchiature e di assistenza per i programmi si applicano le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 6/8/1997, n° 452. Art. 16 Obbligo di riservatezza La Ditta si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma acquisite successivamente alla stipula del contratto. La Ditta aggiudicataria è tenuta al vincolo di riservatezza di cui al presente articolo anche successivamente alla conclusione del rapporto derivante dal contratto, e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio. Art. 17 Obblighi e Responsabilità della Ditta La Ditta aggiudicataria dell’appalto disciplinato dal presente capitolato d’oneri si obbliga: − ad effettuare la fornitura entro i termini e secondo le prescrizioni tecniche stabiliti dal presente capitolato, e nei luoghi indicati dall’Amministrazione; − a eseguire, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall’Amministrazione, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nell’esecuzione dell’appalto; − ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, a causa di negligenza, imperizia o imprudenza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; − a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; − ad attuare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nella prestazione disciplinata dal presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località in cui viene svolta la prestazione. Art. 18 Responsabile tecnico 6 La Ditta ha l’obbligo di nominare un responsabile tecnico che per tutta la durata del contratto, sarà l’unico interlocutore dell’Agenzia per gli aspetti tecnici relativi alla fornitura. Art. 19 Risoluzione del contratto Nei casi di gravi inadempienze della Ditta, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno. Il contratto si intenderà risolto a partire dalla data nella quale l’Amministrazione dovesse contestare per iscritto l’eventuale inadempienza, dichiarando contestualmente di volersi avvalere della facoltà prevista dal presente articolo. 7 ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI HARDWARE, SOFTWARE E ACCESSORI PER LA RETE DI MONITORAGGIO REGIONALE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI DI CUI ALLA MISURA 1.01 AZ. B2 DEL P.O.R. 2000-2006 Hardware e software per il completamento del sistema informativo dell’ARPA per i campi elettromagnetici N. Tipo di apparecchiatura Caratteristiche tecniche minime Quantità Note Elenco hardware PC desktop • Case m.tower atx 300w + 2 usb frontali 1. • Scheda madre atx, sk.478, agp 8x, fsb800, 3 ddr 400, sata, 4usb • Processore Intel p4 2.6 ghz o superiore, 478 pin 512k 800fsb • HD 160 Gb 7200 rpm serial ata 8mb cache • FD 1,44 mb 3,5 " • RAM DDR 512Mb 400mhz Ad integrazione dell’HW • Scheda video 128 Mb DDR agp 8x acquisito per la • Lettore dvd/cdrom 16x50x costituzione del SIT, in • Masteriz. DVD ± R/RW 8x modo da dotare tutti i • Scheda fast ethernet 10/100 Mbps centri di controllo. • Modem 56K V.92 interno PCI • Monitor LCD TFT, a.v.min. 19 poll. Ris. Min. 1280 x1024, dot. Pitch. Max. 0,294 mm • Tastiera – Mouse optical • UPS min. 600 VA • S.O. Windows XP Professional, marcatura CE • Office XP Professional 7 Masterizzatore • DVD ± R/RW 8x Vedi sopra- da installarsi 2. • marcatura CE 4 nelle macchine esistenti Stampante laser b/n A4 • stampante laser 3. • Dim. Max. carta A4 Vedi sopra • vel.di stampa min. 12 ppm • Ris. Min. 1200 x 600 dpi, USB, 8 MB, marcatura CE 7 Stampante inkjet A3 a • Formato A3 ed A4 11 Vedi sopra 4. 8 colori • • • • • Ris. B/n >= 1440x720 dpi Ris. Col. >= 1440x720 dpi interf. Par. e USB esacromia marcatura CE Hardware e software di base per la realizzazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici Tipo di apparecchiatura Caratteristiche tecniche minime Quantità Note N. progr. hardware PC laptop (portatile) • Processore Pentium 4 2.8 GHz/FSB 800 o 5. superiore • RAM 512 MB DDR • HDD 60 GB UDMA 100 • Sezione video ATI mobility o NVIDIA Geforce con 64 MB DDR o superiore dedicata • Display 15.1" SXGA TFT 1024x768 • Lan 10/100/1000 • Modem 56Kbps L’utilizzo del portatile è • Combo DVD+CDRW finalizzato • FDD 1.44MB integrato alla possibilità di • Porte min. 2 porte USB 2.0, 1 porta Firewire acquisizione diretta dei dati IEE1394, 1 porta irda,1 porta seriale, 1 porta dai sistemi di misura parallela, 1 slot PCMCIA CardBus a 32bit tipo II o tipo III, 1 porta VGA • Lettore integrato o esterno di schede memoria su porta USB con adattatore per smart media, memory stick e multimedia card • S.O. Windows Xp Professional • Office XP Professional • Borsa trasporto antiurto, batteria di ricambio LiIon 3h di autonomia 10 • CPU Intel Xeon Processor 3.2GHz, 1MB Cache, Computer di gestione PC classe SERVER 6. 533MHz FSB 1 centrale della rete locale 9 1. PC desktop • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 GB Ram ECC DDR PC3200, dual-channel HDD 2x36.4GB 10.000 rpm Ultra320 SCSI FDD 1.44MB 3.5” Lettore DVD/CD Scheda video 128 MB DDR Lan Ethernet Gigabit Controller RAID 0,1,5 S.O. Windows XP PRO Office XP Professional Monitor LCD TFT 17 poll. 0,264 1280x1024 Tastiera, Mouse optical cordless UPS min.600 VA Case m.tower atx 300w + 2 usb frontali Scheda madre atx, sk.478, agp 8x, fsb800, 3 ddr 400, sata, 4usb Processore Intel p4 2.6 ghz o superiore, 478 pin 512k 800fsb HD 160 Gb 7200 rpm serial ata 8mb cache FD 1,44 mb 3,5 " RAM DDR 512Mb 400mhz Scheda video 128 Mb DDR agp 8x Lettore dvd/cdrom 16x50x Masteriz. DVD ± R/RW 8x Scheda fast ethernet 10/100 Mbps Modem 56K V.92 interno PCI Monitor LCD TFT, a.v.min. 19 poll. Ris. Min. 1280 x1024, dot. Pitch. Max. 0,294 mm Tastiera – Mouse optical UPS min. 600 VA S.O. Windows XP Professional, marcatura CE Office XP Professional regionale Computer di gestione locale a livello dipartimentale della rete locale dipartimentale 9 Totale 69.390,00 10 11