capitolato d`oneri particolare
Transcript
capitolato d`oneri particolare
AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI DI TRES COMUNE DI PREDAIA (Provincia di Trento) con sede in Via Nazionale 8 – frazione TRES ’ -38012 PREDAIA - Tel. (0463) 468123 - Fax 467097 – Codice fiscale 83004970220 Allegato A) alla delibera n 29 del 6.11.2015 Il Segretario Il Presidente Maccani dottor Mario Stefano Zadra CAPITOLATO D’ONERI PARTICOLARE PER L’AFFIDO DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE DEL LEGNAME DEL LOTTO "TOVAZ" Articolo 1 CERTIFICAZIONI Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate della proprietà dell'Asuc di Tres, aderenti alla PEFC con numero di certificazione PEFC/18-21-02/222. L'impresa appaltatrice dei lavori dovrà utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione. Articolo 2 OGGETTO DELL'APPALTO L’appalto riguarda l’espletamento, per conto dell’Amministrazione di tutte le attività operative e specialistiche necessarie a: provvedere al taglio, allestimento ed esbosco con gru a cavo forestale (due linee individuate dai Custodi Forestali) del legname uso commercio (comprensivo del legname non recuperato dal precedente lotto "Sasdel-Are") ed al trasporto dello stesso dai cantieri di utilizzazione al piazzale di accatastamento in località "Rifugio Sores-Strada Mont". provvedere al taglio ed esbosco con gru a cavo forestale della legna assegnata (comprensiva di bottoli, cimali, piante secche non guaste, con eslusione della ramaglia) Per il legname uso commercio le operazioni dovranno essere eseguite con il seguente ordine: TAGLIO-SOMMARIO ALLESTIMENTO CON MOTOSEGA-ESBOSCO CON GRU A CAVOALLESTIMENTO CON PROCESSORE-TRASPORTO CON TRATTORE E AUTOCARROACCATASTAMENTO A PIAZZALE. Per la legna da ardere le operazioni dovranno essere eseguite con il seguente ordine: TAGLIOESBOSCO CON GRU A CAVO-PARZIALE ALLESTIMENTO-ACCATASTAMENTO IN CATASTINE NEI PRESSI DEL PIAZZALE DI SCARICO DELLE LINEE DI GRU A CAVO. L’appalto ha per oggetto i lavori di utilizzazione dei seguenti lotti: di legname uso commercio per complessivi 429 mc lordi di cui 256 mc netti stimati, come da Progetto di Taglio 235/2015/2 e Progetto di Taglio Supplettivo al Lotto "Sasdel-Are" 235/2015/3. Alle quantità sopra indicate sono compresi circa 100 mc. tariffari di legname che non è stato possibile recuperare (con trattore e verricello) dal precedente lotto uso commercio "Sasdel-Are". Questi vanno quindi recuperati con linea di gru a cavo forestale individuata sul posto dai Custodi Forestali ed accatastati con il presente lotto "Tovaz". di legna per complessive 105 tonnellate come dai Progetti di Taglio (questo dato però, include tutta la legna dei lotti comprensiva di rami), si stima invece l'esbosco di cimali, bottoli e piante secche per un totale di circa 80 mc. lordi di legna da accatastare in catastine da circa 4 mc. lordi l'una (si stimano quindi, circa 20 catastine). AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI DI TRES COMUNE DI PREDAIA (Provincia di Trento) con sede in Via Nazionale 8 – frazione TRES ’ -38012 PREDAIA - Tel. (0463) 468123 - Fax 467097 – Codice fiscale 83004970220 L'Amministrazione mette in vendita, il materiale legnoso posto in piedi in località “Tovaz" e "Sasdel-Are" e di seguito descritto, come dai Progetti di Taglio: DENOMINAZIONE Supplettivo PROGETTO Lotto SasdelLotto Tovaz TOTALE TAGLIO Are N° piante 13 139 152 ABETE ROSSO Massa presunta (mc.) 5 131 136 N° piante 35 62 97 ABETE BIANCO Massa presunta (mc.) 11 34 45 N° piante 15 26 41 LARICE Massa presunta (mc.) 4 21 25 N° piante 63 227 293 piante Massa presunta (mc.) 20 (+50)* 186 256 mc. netti stimati TOTALE Volume tariffario 42 (+100)* 287 429 mc. tariffari (mc.) * la cifra fra parentesi indica la quantità presunta di legname rimasto da esboscare dal precedente lotto che deve essere recuperata e venduta con il presente lotto. SPECIE Il prezzo per l'appalto dei lavori del lotto è suddiviso come segue: 39,98 € al metro cubo per il legname da opera (256 mc. netti stimati); 24,98 € al metro cubo lordo per la legna da ardere recuperata ed accatastata in loco (cimali, bottoli, piante secche) (80 mc. lordi stimati); DATI LINEE GRU A CAVO N° LOTTO GRADI LUNGHEZZA LUNGHEZZA QUOTA QUOTA DISLIVELLO LINEA CARTOGRAFICA REALE PARTENZA ARRIVO Are264° 500 m 506 m 1.570 m 1.650 m 80 m 1 Sasdel Tovaz 166° 300 m 327 m 1.480 m 1.610 m 130 m 2 Articolo 3 CONTRATTO Alla Ditta verrà richiesto: un deposito cauzionale provvisorio nella misura del __% del valore di lavorazione calcolato sulla base del volume presunto di legname da opera. n. 2 marche da bollo di € 16,00 per la stipula del contratto. Sono a totale carico della Ditta appaltatrice tutte le spese derivanti l'appalto: spese d'asta, di contratto, di consegna, di misurazione, di riconsegna, imposte, tasse, ecc.. Articolo 4 CONSEGNA DEI LAVORI La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta all'Ente proprietario direttamente dalla Ditta appaltatrice. La Ditta utilizzatrice dovrà utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili. Articolo 5 SICUREZZA AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI DI TRES COMUNE DI PREDAIA (Provincia di Trento) con sede in Via Nazionale 8 – frazione TRES ’ -38012 PREDAIA - Tel. (0463) 468123 - Fax 467097 – Codice fiscale 83004970220 L'Ente venditore consegnerà alla Ditta appaltatrice un documento relativo ai "Rischi e limitazioni specifici nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le ditte esecutrici dei lavori e sulle relative vie d'accesso" per informarla sui rischi esistenti nell'area dove andrà ad operare. Articolo 6 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI L’impresa appaltatrice deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo dei lotti che risultano specificate nei Progetti di Taglio ai quali l’appalto si riferisce, nonché nel presente Capitolato d’Oneri Particolare e Generale. E’ vietata l’introduzione di legname proveniente da altri lotti. L’utilizzo della viabilità forestale interessata dai lavori avverrà con le seguenti modalità: nel caso di eccessiva piovosità è fatto divieto di percorrere la viabilità con mezzi pesanti. L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di avvertire preventivamente l’Ente proprietario ed il Custode Forestale di zona in ordine ai tempi in cui procederà al trasporto a piazzale del legname. Per le utilizzazioni di accidentali, non sono previste variazioni e quindi varranno le prescrizioni contenute nel Capitolato d'Oneri Generale. Articolo 7 ASSORTIMENTAZIONE ED ACCATASTAMENTO Il legname deve essere sezionato ed assortimentato secondo le impartizioni fornite dalla Ditta acquirente. Il legname, dovrà essere accatastato in cataste stabili eseguite a regola d’arte con le modalità riportate nella seguente tabella. Elenco assortimenti: Diametro Volume Prezzo N. Piazzale di Lotto Assortimento min. Lunghezza presunto base catasta accatastamento punta (mc.) vendita Come da Assortimento Rifugio Sores indicazioni 1 Tovaz unico di abete 20 cm 256 80,00 € inizio Strada della Ditta e larice Mont acquirente Le cataste non eseguite correttamente dovranno essere rifatte a spese dell'impresa appaltatrice. La Ditta utilizzatrice dovrà effettuare il recupero della legna da ardere residua del lotto (cimali, bottoli, piante secche), ed il rispettivo accatastamento nei pressi della zona di scarico in cataste di circa 4 mc. lordi. La misurazione verrà eseguita al momento dai Custodi Forestali. Il legname con eccessiva presenza di marciume non verrà conteggiato (si consiglia si "sanare" il legno avariato nel bosco). I rami saranno lasciati in loco sul letto di caduta delle piante e gli eventuali cumuli di ramaglia dovranno essere disfatti in modo che non rechino danno all'affermazione della rinnovazione naturale. Articolo 8 MISURAZIONE La misurazione dei prodotti legnosi, previsti nella tabella di cui all’articolo 7 del presente capitolato, al fine della liquidazione del corrispettivo verrà effettuata secondo la seguente modalità: 1. per il legname da opera: volume netto utilizzato da intendersi come misura piena senza corteccia, applicando le seguenti percentuali: AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI DI TRES COMUNE DI PREDAIA (Provincia di Trento) con sede in Via Nazionale 8 – frazione TRES ’ -38012 PREDAIA - Tel. (0463) 468123 - Fax 467097 – Codice fiscale 83004970220 10% per abete; 16% nel larice. 2. per la legna d’ardere la misurazione avverrà: sul posto al momento della predisposizione delle singole catastine e conteggiata a metro cubo lordo. Le operazioni di misurazione del legname da opera verranno eseguite presso il piazzale di accatastamento in località "Rifugio Sores - inizio Strada Mont". Sono escluse dalla misurazione: le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura di cm 10 (dieci) per testata. Articolo 9 CONCLUSIONE DEI LAVORI - PENALITA’ Le operazioni di cui all’articolo 1 debbono essere eseguite ed ultimate entro il giorno 15 Giugno 2016. L'Amministrazione si riserva di spostare il termine oltre alla data indicata in caso di prolungamento dello scioglimento delle nevi o per consistenti fenomeni atmosferici verificati nel periodo. L’impresa appaltatrice dovrà comunicare e giustificare eventuali ritardi nell’esecuzione dei lavori. Nel caso di ritardo nell’ ultimazione dei lavori senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall’Ente proprietario si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale di Euro 60,00 mediante ritenuta sul corrispettivo. Articolo 10 NOMINA DEL COLLAUDATORE Il collaudo del lotto verrà eseguito dal personale dell'Ufficio Distrettuale Forestale di Cles. Articolo 11 PAGAMENTO Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall'impresa appaltatrice, con le seguenti modalità: Primo acconto nella misura del _30__% ad avvenuta esecuzione del 50% dei lavori in bosco, sulla base di certificazione rilasciata dal tecnico responsabile individuato nella persona del custode forestale . Secondo acconto nella misura del 50_% ad avvenuto conferimento del legname a piazzale, sulla base di certificazione rilasciata dal tecnico responsabile. Saldo dei lavori previo accertamento da parte del tecnico incaricato del collaudo della corretta applicazione delle norme di esecuzione dei lavori, sulla base delle risultanze del Verbale di Misurazione redatto dal Custode Forestale o da altro personale incaricato dall’Ente proprietario. Viene individuato come responsabile unico del procedimento (RUP)__Il segretario Maccani dottor Mario Articolo 12 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni di cui al Capitolato d’Oneri Generale e del Progetto di Taglio. Per qualsiasi altra informazione relativa al lotto rivolgersi al Custode Forestale di zona Erlicher Dario (cell.338 9913430) o al Presidente dell'Asuc di Tres Sig. Zadra Stefano (cell 335 5614687). LETTO E SOTTOSCRITTO La Ditta appaltatrice Prevedel Marco Il Presidente dell'Asuc di Tres Zadra Stefano