DD. 997 ALL1 - Comune di Vittoria

COMUNE DI VITTORIA
- UFFICIO TECNICO –
- SETTORE MANUTENZIONI -
------------------------------------------------------------------FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
-------------------------------------------------------------------
Manutenzione parti meccaniche, elettriche, di carrozzeria e parti
accessorie Scuolabus per trasporto alunni e Fiorini trasporto cibi per la
refezione scolastica
Affidamento diretto alla ditta Officina Lombardo di Lombardo
Giuseppe & C. s.a.s.
IMPORTO LAVORI..(scontati del 14%)........................
€. 4.958,67
IVA 21%................................................................... €. 1.041,33
----------------------IMPORTO TOTALE ........................................
€. 6.000,00
Vittoria lì,
Il Collaboratore Tecnico
_________________________
(G. AMARU’)
Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto:
-la “MANUTENZIONI PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE, DI CARROZZERIA, E PARTI
ACCESSORIE SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI PER REVISIONE
Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo è fissato in €. 6.000,00 di cui €. 4.958,67 al netto del ribasso offerto
del 14% oltre €. 1.017,45 per iva al 21% (diconsi seimilaeuro).
Gli importi parziali delle prestazioni potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò, sia in
via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni
che l'Amministrazione Appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto), senza
che la Ditta aggiudicataria possa trarne argomenti per chiedere compensi non contemplati nel
presente Foglio Patti e Condizioni.
Art. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.22 del D.M. 29 maggio 1895 modificato con D.C.P.S. 15 luglio
1947 n.763 e degli artt. 7 e 13 del D.P.R. 16 luglio 1962 ultimo e quinto comma rispettivamente,
le forniture e/o prestazioni che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come
appresso:
“MANUTENZIONI PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE, DI CARROZZERIA, E PARTI ACCESSORIE
SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI PER REVISIONE
Ai pezzi di ricambio verranno applicati i prezzi in vigore alla data di stipula del contratto, tratti
dai prezzari ufficiali delle ditte costruttrici, ed allegati all'ordine di lavoro cui fa riferimento.
Per la qualità ed accettazione dei ricambi, essi si intendono ricambi esclusivamente originali.
Solo in caso di esplicita disposizione della direzione lavori potranno essere utilizzati ricambi
non originali nel rispetto di quanto previsto al successivo art.12, in questo caso il prezzo di
applicazione sarà quello del listino della ditta fornitrice.
L'incidenza della manodopera occorrente per le singole prestazioni verrà desunta dai tempari
ufficiali delle ditte costruttrici in vigore alla data di stipula del contratto ed allegati in fotocopia
all'ordine di lavoro cui fa riferimento, La retribuzione oraria é stabilita in €. 25,00.La Ditta appaltatrice si impegnerà a fornire i materiali di ricambio e la manodopera,
applicando ad entrambi lo stesso ribasso d'asta indicato nell'aggiudicazione della gara.
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere inoltre, a prelevare e consegnare i mezzi oggetto
dell'asta, franco rimessa comunale.
Tutte le prestazioni e/o forniture, non previste nel tempario nazionale degli interventi, o non
inserite nel listino prezzi, verranno concordate preventivamente con l'Ufficio e successivamente
liquidate, applicando ad ogni singola nuova voce concordata lo stesso ribasso d'asta
dell'aggiudicazione della gara.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all’Appaltante di
risolvere il contratto per colpa dell’appaltatore.
Art. 4
CONDIZIONI D'APPALTO
Nell'accettare le prestazioni e/o forniture sopra designate l'Appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza delle prestazioni e/o forniture presuntive da eseguire, di aver
visitato la località interessata dalle prestazioni e/o forniture e di averne accettato le condizioni;
b) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono
tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.
L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione delle prestazioni e/o forniture
la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non
considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o che si
riferiscano a condizioni soggette a revisione.
Art. 5
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE
L'appalto è disciplinato dal Regolamento comunale per l’affidamento in economia di lavori,
forniture e servizi giusta delibera consiliare n. 135 del 06/10/2010, nonché dalle leggi e dai
regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA in materia di opere e forniture pubbliche .Art. 6
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO.
a) Relazione Tecnica.
b) Foglio Patti e Condizioni.
Art 7
CAUZIONE DEFINITIVA
Non è prevista nessuna garanzia all’affidamento di cui al presente foglio
Patti e Condizioni.Art. 8
INIZIO E TERMINE DEI LAVORI E FORNITURE
La consegna dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni della data di stipula del contratto o
scrittura privata non registrata.
La consegna potrà, comunque, essere effettuata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 153,
comma 1 parte seconda del D.P.R. 207/2010.
Il tempo utile per dare ultimati le prestazioni e/o forniture in appalto, resta fissato
presuntivamente in gg. 30 .-
Art. 9
PENALE PER IL RITARDO
La Ditta appaltatrice, darà inizio immediatamente alle prestazioni e/o forniture in
affidamento, ad ogni modo non oltre 5 giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà
applicata una penale giornaliera di Euro 100,00 (cento/00 cent.), ove il ritardo dovesse eccedere
i 20 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione in danno del contratto.
Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente
valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito della Ditta
appaltatrice negli atti contabili.
Art.10
PAGAMENTI
All'appaltatore saranno corrisposti i pagamenti dovuti ad ultimazione dei lavori e/o
forniture entro 30 giorni data fattura.-
Art. 11
QUALITA', PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali delle forniture dei ricambi, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in
commercio ed esclusivamente originali, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente
capitolato o degli altri atti contrattuali.
Salvo diversa indicazione i materiali proverranno da quelle località che la ditta appaltatrice
riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia
riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti richiesti.
La ditta appaltatrice è obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a farsi
eseguire dal laboratorio presso gli stabilimenti di produzione o presso gli istituti autorizzati, tutte
le prove prescritte dalla Direzione Lavori sui materiali forniti.
I materiali non accettati dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio ritenuti non
idonei, saranno immediatamente ritirati a cura e spese della ditta appaltatrice.
Art. 12
ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE - CONTO FINALE
Non appena avvenuta l'ultimazione delle prestazioni e/o forniture, la ditta appaltatrice
informerà per iscritto la Direzione Lavori che, previo preavviso, procederà alle necessarie
contestazioni in contraddittorio, redigendo, ove le forniture vengano riscontrate regolarmente
eseguite, l'apposito certificato.
La contabilità finale delle prestazioni e/o forniture verrà effettuata entro e non oltre mesi 1
(uno) dalla data di ultimazione. Oltre agli oneri previsti nei precedenti articoli sono a carico della
ditta fornitrice tutte le spese del contratto.
Art. 13
MISURE COERCITIVE
L'Amministrazione è in diritto di adottare provvedimenti quando l'Appaltatore si rende
colpevole di frodo e di grave negligenza, o contravvenga agli obblighi convenuti. In tal caso la
D.L., stabilita la giusta causa si riserva il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento
in corso sino a definizione della controversia.