capitolato d`oneri - Comune di Masullas
Transcript
capitolato d`oneri - Comune di Masullas
COMUNE DI MASULLAS Provincia di Oristano PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER L’ALLESTIMENTO DI CENTRI GIOVANILI CAPITOLATO D’ONERI CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER L’ALLESTIMENTO DI CENTRI GIOVANILI ARTICOLO 1 Oggetto dell’appalto Il presente Capitolato disciplina l’appalto per la fornitura di arredi e attrezzature per l’allestimento di Centri Giovanili, situati presso i 5 Comuni (Masullas- ente capofila, Mogoro, Siris, Pompu, Gonnostramatza). ARTICOLO 2 Importo dell’appalto Il prezzo dell’appalto, consegnato completo e funzionale in ogni sua parte, realizzato ed installato a perfetta regola d’arte è pari a € 46.654,17 (euro quarantaseimilaseicentocinquantaquattro/17) al netto di IVA di legge. Non sono ammesse offerte in aumento. ARTICOLO 3 Descrizione generale della fornitura Gli arredi proposti e i materiali impiegati dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme tecniche nazionali e comunitarie e devono possedere tutti i requisiti necessari per la loro utilizzazione ed essere testati, certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001 : 2000 e secondo la legge 626/94, tali da non costituire pericolo per l'incolumità e la salute dei fruitori a cui sono destinati. Le caratteristiche minime, gli elementi di natura tecnica e le quantità delle singole componenti da acquisire sono specificati analiticamente nell’Allegato 1 al presente capitolato. ARTICOLO 4 Maggiori forniture e varianti L’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il quantitativo delle forniture da commissionare, nei limiti del 20%, alle stesse condizioni del contratto sottoscritto, utilizzando l’eventuale residuo sul ribasso d’asta secondo la normativa vigente, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere rimborsi o compensi di sorta. ARTICOLO 5 Modalità di partecipazione alla gara La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto da: a) Bando di gara e presente Capitolato d’oneri; b) Vigenti norme di Legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato; c) Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; d) Le norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti. ARTICOLO 6 Prezzi Il prezzo di aggiudicazione è riferito per merce resa franco di ogni rischio e spesa, imballo, trasporto, consegna e montaggio presso i locali individuati dai 5 comuni aderenti al Progetto indicati nella lettera di affidamento. Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile e non soggetto ad aumento anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, del costo della manodopera, nonché delle misure degli oneri fiscali e previdenziali poste a carico dell’impresa aggiudicataria. Le suddette clausole dovranno essere sottoscritte dalla Ditta aggiudicataria in sede di contratto ai sensi dell’art. 1341 del codice civile. ARTICOLO 7 Deposito cauzionale provvisorio e definitivo Ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base di gara al netto di IVA per ciascun lotto per il qaule la ditta concorre. L’importo della garanzia potrà essere ridotto nella misura del 50% ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. La Ditta aggiudicataria sarà obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo contrattuale, al netto di IVA per ciascun lotto per il quale la ditta concorre La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La cauzione potrà essere prestata mediante versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di Masullas, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa dovranno contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante. La cauzione garantisce la perfetta e integrale esecuzione del contratto. La garanzia sarà svincolata al momento in cui tutti gli obblighi saranno esattamente adempiuti. L’importo della garanzia potrà essere ridotto nella misura del 50% ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. ARTICOLO 8 Contratto – Spese – Imposte e tasse Dopo l’aggiudicazione si addiverrà alla stesura del contratto. Tutte le spese e tasse inerenti al contratto stesso, anche quelle di bollo, quietanza, diritti fissi di segreteria, di scritturazione, ecc., sono a carico delle ditte aggiudicatarie. ARTICOLO 9 Caratteristiche della fornitura Gli articoli offerti dalle ditte aggiudicatarie dovranno corrispondere a tutte le caratteristiche minime elencate nell’ Allegato 1 al presente Capitolato. Le Ditte partecipanti alla gara dovranno presentare, una dettagliata documentazione illustrativa o schede tecniche da cui risulti la rispondenza delle caratteristiche degli arredi e attrezzature offerti a quelle contenute nell’ Allegato 1. La non rispondenza dei prodotti offerti alle prescrizioni tecniche del capitolato comporterà automaticamente la decadenza dall’ eventuale aggiudicazione provvisoria. ARTICOLO 10 Obblighi dell’appaltatore L’impresa aggiudicataria deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. ARTICOLO 11 Collaudi e pagamenti Il pagamento della fornitura avverrà con Determinazione del Responsabile del Servizio successivamente alla consegna del materiale dietro presentazione, da parte della Ditta, della fattura (con allegati i relativi D.D.T.), entro 30 giorni dal collaudo avvenuto con esito favorevole. Nel caso si debbano operare delle trattenute per penalità, per quanto previsto dall’art. 14, queste saranno effettuate in sede di pagamento, mediante emissione di reversali d'incasso. Il collaudo dovrà attestare la perfetta e totale rispondenza degli articoli forniti alle caratteristiche tecniche di cui all’ Allegato 1 parte integrante del presente Capitolato. Si precisa che la presentazione dei D.D.T., costituisce condizione necessaria per procedere alle liquidazioni delle relative fatture presentate. Il collaudo della fornitura verrà eseguito dall’Amministrazione Comunale entro tre giorni dal completamento della fornitura . Qualora in sede di collaudo la fornitura risultasse anche in minima parte difforme da quanto prescritto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di respingerla, ovvero laddove ritenga di non esercitare tale facoltà, di obbligare la Ditta aggiudicataria ad una riduzione del prezzo, ex art. 1492 del C.C., in conseguenza del minor pregio degli articoli forniti. Tale riduzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1494 del C.C., sarà stabilita insindacabilmente dagli organi tecnici dell’Amministrazione o di cui l’Amministrazione si avvale. In caso di non accettazione della merce, verrà data comunicazione alla Ditta dei motivi della contestazione e del conseguente rifiuto. La Ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione della merce contestata. Il periodo intercorrente tra la data dell’avvenuta consegna e la data della lettera di comunicazione della contestazione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per ritardo. ARTICOLO 12 Garanzia Le Ditte garantiscono gli arredi e le attrezzature fornite per la durata minima di 24 mesi dalla data della consegna e, conseguentemente si obbliga ad eliminare senza alcun compenso entro e non oltre 7 giorni dalla relativa notifica, ogni inconveniente ed a sostituire gli arredi e attrezzature contestati. Qualora le Ditte non adempiano a tali obblighi, l’Amministrazione si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico della Ditta inadempiente, la spesa all’uopo sostenuta, rivalendosi ove possibile, su eventuali crediti della Ditta o sulla cauzione. ARTICOLO 13 Termini di consegna Gli arredi e le attrezzature oggetto della gara dovranno essere consegnati e montati entro 30 giorni giorni naturali,successivi e consecutivi dalla comunicazione dell’aggiudicazione della gara (che può essere effettuata anche via fax) presso i seguenti Centri: Masullas – Centro di Aggregazione Sociale sito in via Brigata Sassari n. ; Gonnostramatza – Centro di Aggregazione sociale sito in Piazza S.Michele, n. 1; Siris – Presso i locali adibiti alla ex scuola dell’obbligo sito in Via Nazionale n. 19; - Pompu – Centro di Aggregazione Sociale sito in Piazza Capitano Leo n.5; - Mogoro – “Casa Grussu” – come Centro di Aggregazione Sociale, sito in Via Gramsci SNC; Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penalità secondo quanto riportato al successivo art. 14. In caso di ritardo oltre i 3 gg. sarà applicato quanto riportato al successivo art. 16. Il Comune si riserva la facoltà di comunicare per iscritto all’impresa aggiudicataria l’avvio della fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto. ARTICOLO 14 Inadempienze e Penalità Qualsiasi ritardo o inadempienza rilevata a carico delle ditte aggiudicatarie, dovrà essere contestata a mezzo raccomandata A.R. alla ditta è comunque concesso un termine di giorni 10 per controdedurre, trascorso il quale o in presenza di giustificazioni che non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il Comune di Masullas procederà all’applicazione delle seguenti penali: per ogni giorno di ritardo sul termine di consegna indicato al precedente art. 13, verrà applicata una penalità pari allo 1,5% calcolata sul prezzo di aggiudicazione dell’intera fornitura del lotto cui si riferisce; € 100,00 per ogni articolo consegnato non conforme alle prescrizioni contenute nell’ Allegato 1 del capitolato speciale d’appalto. Qualora l’appaltatore sia stato sanzionato per 3 volte, oltre all’applicazione della sesta penalità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno all’impresa aggiudicataria, incamerando la cauzione e con salvezza del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di cui al successivo art. 16. L’applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo delle fatture da liquidare alla Ditta aggiudicataria. ARTICOLO 15 Divieto di Cessione del Contratto Alla Ditta aggiudicataria è fatto espresso divieto di subappalto e, comunque cedere a terzi, in tutto o in parte il contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 C.C. ARTICOLO 16 Risoluzione del contratto E’ in facoltà del Comune di Masullas (OR) risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: • accertato sub-appalto; • superamento del termine massimo di 10 giorni di ritardo nella consegna di cui al precedente articolo 13; • grave e reiterata inosservanza delle clausole contrattuali da cui sia scaturita l’applicazione di almeno 3 penalità. In ogni caso la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della cauzione con riserva del risarcimento dei danni. ARTICOLO 17 Elezione Domicilio e foro di Competenza Per tutte le controversie comunque, dipendenti dal contratto di appalto, è competente il Foro di Oristano. IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA SETTORE SERVIZI SOCIALI (Dedoni Guido) Area Amministrativa Settore Servizi Sociali tel. 0783/990251 fax 0783/991596 E-mail:[email protected] Responsabile del Servizio: Guido Dedoni Operatrici Sociali: Garau Manuela - Alessia Maccioni. Allegato 1 “Prescrizioni tecniche arredi e attrezzature per l’allestimento di Centri Giovanili • Lotto numero 1 Strumenti musicali Articolo Caratteristiche Quantità Processori effetti TIPO LEXICON MX 400 1 TIPO LEXICON MX 400 – PROCESSORE MULTIEFFETTO MOGORO Processore stereo con porta USB • 2-in2/-out configuration • 16 legendary Lexicon reverbs • TIPO Lexicon delays & modulation effects • • • • • • • • • • • • • • dbx compression and de – essing Input Gain Control for stereo inputs Intuitive Navigation/Edition with large LCD screen, Page/Select Wheel, 3 top – level parameter controls plusExit, Tempo and Bypass selectors 5 effect routing options 99 Factory / 99 User programs USB “Hardware Plug – In” feature with VST and Audio Units plug – in software MX- Edit Editori/ Librarian software S/PDIF Digital Input/Output 24-bit, 48kHz/44.1kHz sample rates 1/4” footswitch jack MIDI IN and THRU XLR and 1/4 “ TRS bilance I/O Processore effetti Compressore limiter TIPO ALTO ACL4 – COMPRESSORE LIMITER • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Diffusore attivo Alimentazione:95-120-240V, 60-50Hz 2 MOGORO FUSIBILE:210-240V:T315mALl 250VAC / 95 -120V:630mA 250VAC Assorbimento di potenza: 14 Watt Ingressi: bilanciato attivo XLR E jack da 6,3mm / IMP: bilanciata: 50kOhm – sbilanciata: 25KOhm Uscite: XLR E jack da 6,3mm / IMP bilanciata: 60 Ohm- sbilanciata: 30Ohm Max livello d’ingresso: bilanciato e sbilanciato: +21dBu Livello operativo:+4dBu/-10dBV Livello di uscita:+21dBu Distorsione (THD+N): tipica 0,01% @1kHz, +4dBu/ tipica 0,04%@1kHz,+20dBu Rumore:>-90dBu Risposta in frequenza:20Hz-20kHz+0,-0,5dB Tipo soglia di compressore: compressore interattivo/Soglia: variabile in modo continuo fra -40dB e +20dB Tipo soglia di limitatore: limitatore di picco interattivo/ Soglia: variabile in modo continuo fra +4dB e OFF Tempo di rilascio automatico:tipico 125dB/sec Tempo di attacco automatico: tipico 15ms a 10 dB; 5ms a 20dB; 3ms a 30dB Dimensioni: 483(L) x 194,5 (P) x44(A) mm Peso Netto:3.3 Kg (7.276Ib) Note tecniche: GAIN REDUCTION: scala con 8 led-INPUT/OUTPUT LEVEL: scala con 8 ledPEAK LIMITER THRESHOLD: 1 led( funzione limiter attiva) Interruttore per le funzioni: 1 led per ogni funzione Diffusore attivo a due vie 250W r.m.s tipo Street Audio LWS15A Diffusore monitor attivo a due vie 200 W r.m.s. tipo Strett Audio LWM 12A 4 2 MASULLAS MIXER completo di rack+CAVALETTO Mixer Tipo behringer Varie - MIXER USB TIPO YAMAHA MG 206 C USB - 20 Canali Input - 16 Mics + 4 input Stereo line - Mic preamp di alta qualità - 12 Insert I/O - HPF - Interruttore alimentazione Phantom (+48V) - 8 Compressori - Mid – sweep EQ 3 bande (Ch 1- 12) - Interruttori CH ON luminosi - EQ 3 bande (ch 13/14 – 19/20) - Fader Super smooth 60 mm - 6 bus ( Stereo + 4 groups) - Monitor mix - 4 mandate Aux - Leggero (6.0 kg) - 2 Stereo Aux return - LED misuratori di livello a 12 – segmenti - Connessioni Neutrik TM XLR - Rack Mountable 1 Mixer behringer 8+4 ch stereo tipo XENYX 2222FX 1 MOGORO MASULLAS - Armadio rack 19” 4 moduli 1 - Valigie rack per cavi cm. 100x50x50 complete di maniglie 3 e ruote. - Ciabatte sei posti con protezione rete (spina ind. 16 amp.) - Prolunghe 10 mt. 3x1,5 16 amp. (spina industriale) - Prolunghe 5 mt. 3x1,5 16 amp. (spina industriale) - Ciabatta sei posti con prese e spina industriale 16 amp. 6 3 3 1 MOGORO Batteria standard com- . pleta di meccaniche e Batteria TIPO TAMA SUPERSTAR CUSTOM HYPER – piatti DRIVE 1 MOGORO Colore Satin Cherry Burst Caratteristiche: • • • • • • • • • • • • • • • • Batteria acustica Cassa: 22” Tom: 12” Tom: 13” Timpano 14” Timpano: 16” Asta reggi rullante Pelli Remo Pwerstroke 3 per tutto il set Asta charleston gibraltar 9607 a 2 gambe Doppio pedale cassa Tama Iron Cobra Power Glide 4 aste giraffa gibraltar per piatti Charleston 14” Ufip Bionic Series Crash 16” Ufip Bionic Series Crash 18” Ufip Bionic Series Ride 22” Ufip Bionic Series Splash 10” Ufip Bionic Series Seggiolino Batteria acustica 5 PZ tipo Yamaha con set di piatti 1 MASULLAS Microfono a condensatore Tipo Behringer C1 • microfono professionale a condensatore con un 2 diagramma polare cardioide super affordable large-diaphragm . Microfono a condensatore con risposta di frequen- MASULLAS za piatta, ultra-low-noise trasformatore FET e circuiti di ingresso per audio trasparente. Trasduttore di alta qualità e le uscite XLR placcate in oro. • Indicatore LED di alimentazione impanto. 1 Kit Microfoni batteria TIPO SAMSON SADK8 KIT MICROFONI BATTERIA 8 KIT (2 piatti, 1 cassa, 1 rullante, 4 tom) completo di cavi per ogni singolo microfono, in più un microfono panoramico TIPO Samson C02 per il charleston MOGORO 3 aste giraffa per i panoramici 1 asta giraffa con base in ghisa per il microfono della cassa 2 shock mount per microfono SP01 TIPO Samson Kit luci TIPO X-Light Next Kit luci tipo X-Light Next Composto da n. 4 fari parr 56 da 500 W e dimmer Microfono per strumenti 2 MASULLAS 2 PICKUPS PER SRTUMENTI ACUSTICI TIPO SCHERTLER BASIK MOGORO Comprende il microfono TIPO Basik, l’adattatore Jack mono, la pasta removibile ed inerte allo strumento per l’applicazione e l’adattatore pianto power con batteria 1.5V Microfono voce -MICROFONO A FILO DINAMICO PER VOCE TIPO SHURE SM 58 2 - Dinamico cardioide Risposta in frequenza: 50-15.000 Hz - RADIOMICROFONO AUDIO TECHNICA ATW 1663 EX 1 MOGORO Tastiera + borsa 1 Tipo ROLAND E60- TASTIERA ARRANGER • • • • • Tastiera 76 tasti Polifonia 64 voci, Wave rom da 512 Mbit Oltre 1000 suoni da pannello, 32 drumkit Display grafico touchscreen Effetti: 8 reverb, 8 chorus, 40 MFX • Oltre 120 styles( 4 Intro/4Endings/4 Main/6 Fill in) User style composer Sequencer a 16 tracce, Digiscore, Lyrics & Chords Funzioni Cover e Make Up Tools per songs e Styles Guitar Mode Potente sistema audio incorporato con Base Reflex e digital Bass Enhancer. Memoria interna da 16 Mbyte, floppy disk e slot per memory card PCMCIA. D Beam Porta USB per trasferimento files e interfaccia MIDI Software PC Database Manager in Bundle • • • • • • • • • MOGORO Tastiera + Borsa TIPO YAMAHA PSRS550 – TASTIERA ARRANGER 1 Caratteristiche: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Colore : Silver Dimensioni 946mm (37-1/4”)x130mm(5-1/8”)x402mm (15-7/8”) Peso 7.5 kg (16Ibs., 9oz) 61 tasti dinamici Pitch Bend Yes Display Full Dot LCD 320X 240 dots, monocromatico Contrasto Score/Partitura su Display Lyrics/karaoke su Display Generazione Sonora: AWM Stereo Sampling Polifonia: 64 Suoni: 294+480XG +22 Drum/ SFX Kits Incluse: 11 Regional Voices, 8 Regional Drum/ Percussion kits, 11 Sweet! Voices, 16 Cool! Voices, 13 live! Voices Compatibilità: XG,XF,GM Effetti: Reverb 35 – Chorus 44 – DSP Master EQ 5 Preset Dual/Layers Voicelayer (RIGHT 1,2) Split- Punti si split separate per Chord and Left Voice Panel Sustain Mono Poly Accompagnamenti/Ritmi: Preset Styles 176 Inclusi 4 Arabic Styles, 2 Indian Styles, 2 Chinese Styles, 2 Mexican Styles, 3 Latin Styles and 1 Brazilian Style Fingering Multi/Full Keyboard Controlli Style: INTRO x 3, MAIN VARIATION x4, FILL x 4, ENDING x3 Custom Style Style Creator Music Database 600+ External Files One Touch Setting (OTS) 4 for each style Songs Recording Song Massime in memoria 5 Numero di tracce: 16 Capacità approssimativa: 10,000 note (registrazione solo con tracce suono), 5,400 chords (registrazione solo con tracce “chord”) Modalità di registrazione : Quick Recording, Multi Recording Compatibilità: riproduzione SMF (Format 0 & 1), Style File- Registrazione SMF (Format 0) Registration memory: 64 (8x8 Banchi) Demo/Help Demo Metronomo, Tempo 5- 280 MOGORO • • • • • Tastiera elettronica Masullas Microfono voce Trasporto Tuning Regolazione Ottave Memoria Interna 800KB Memoria USB optional(pen drive..) va USB TO DEVICE • DC IN 16V • Presa Cuffia/Line Out • AUX Pedal 1Footswitch (optionale) • USB TO DEVICE x1 • USB TO HOST • Amplificazione interna: 12W + 12 W Tipo Yamaha PSR – S900 • Workstation digitale a 61 tasti con schermo LCD a colori • Registratore audio USB • Porta LAN per la connessione diretta a Internet • Armonizzatore vocale e uscita video MICROFONO DINAMICO PER VOCE tipo MASULLAS SHURE SM 58 MOGORO- MASULLAS Dinamico cardioide Risposta in frequenza: 50- 15.000Hz Cavetteria varia 1 2 +4 - Cavi microfonici 10mt XLR – XLR 15 - Cavi fonorete XLR 15mt. Proel 2 - Cavi fonorete XLR 10 mt. Proel 6 - Cavi Jack – Jack mono 5mt. 4 - Cavi Jack – Jack stereo 5mt. 10 - Cavi microfonici XLR 2 mt. 6 MOGORO Cavetteria varia - Cavo microfonico 10 mt. XLR m - XLR f 7 Masullas - Cavo microfonico 6mt.XLR m – XLR f 5 - Cavo phono – rete TIPO Street Audio CARCC733-10 M 2 2 - Cavo phono – rete TIPO Street Audio CARCC734– 2 15 M - Cavo di segnale jack m – jack m 10 mt - Cavo di segnale jack m – jack m 6 mt - Cavo di segnale 3 mt mini jack st- due jack mono - Cavo di segnale 3 mt jack st – due jack mono - Cavo di segnale 3 mt due rca – due jack mono - Direct box attivo 4 ch TIPO Behringer DI4000 - Cavo rete 3x1,5 mm con spina a presa 16A mt.5 - Cavo rete 3x1,5 mm con spina e presa 16A mt. 15 - Ciabatta rete sei prese 16 A Max - Power box 32 A 20 KW 380 V con spina 5 poli 32A – presa 5 poli 32 A – 5 prese 16A 220 V - Ciabatta audio TIPO Street Audio 25 mt 12+4 ch SB1126 - Prolunga elettrica con avvolgicavo 50 mt 2 1 1 1 1 2 2 5 1 1 2 MASULLAS Sub Woofer TIPO JBL EON518S – SUBWOOFER AMPLIFICATO 2 Features: • Incredible Performance to Weight Ratio • Differential Drive transducer technology State-of- the-art Class-D amplifiers Waveguide design with lower distortion and exceptional coverage Full protective grille coverage • • • MOGORO Specifications: • • • • Casse acustiche Low Frequency Driver: 18 inch (Differential Drive) Low Frequency Power: 500 watts Hi Pass Outputs: yes Weight:65 Ibs TIPO YAMAHA MSR 400 – CASSA ATTIVA 400 WATT 2 Amplificazione portatile e compatta sistema bass reflex a 2 MOGORO vie 200W. Chitarra elettrica • Frequency Response 50 Hz-20kHz • Maximum SPL 121dB(@1 meter) • Dispersion 90° (H), 40° (V) • Bass reflex enclosure • Output power 225 watts LF, 75 watts HF • Burst Power 400W total • Inputs XLR, 1/4” TRS • Level control • EQ: Low +/- 3dB at 55 Hz, High +/- 3dB at Hf • Pwer Switch with LED indicator • Red LED clipping indicator CHITARRA ELETTRICA TIPO IBANEZ GSA 60 BK Completa di borsa e sup- Amplificatore per chitarra da 300 Watt porto da terra 3 1C MOGORO Chitarra elettrica Chitarra classica Aste per casse Chitarra Elettrica tipo IBANEZ SA260FM Amber Burst 1 Caratteristiche: MASULLAS • Humbucker True Duo bucker(ponte) + single coil AHS2 + single coil AHS1(manico) • Tastiera a 22 tasti medium • Ponte SAT Pro con leva Chitarra Classica Elettrificata amplificata con equalizzatore a 4 bande. 1 TIPO PROEL FREE 300 BK – ASTE PER CASSA 2 MASULLAS MOGORO Pedaliera per chitarra Completa di effetti TIPO BOSS ME 70 – PEDALIERA MULTIEFFETTO • • • • • Manopole dedicate per ogni parametro per operazioni facili e rapide. Sezione COSM Preamp derivata dalla GT-10 e dai pedalini serie “Legend” EZ TONE per un editing semplice e veloce 4 pedali footswitch e pedale d’espressione Funzione PHRASE LOOP nella sezione DELAY, con 38 secondi di registrazione. 3 MOGORO Basso elettrico completo di cassa e testata borsa e supporto da terra + custodia TIPO IBANEZ SRX 350 1 BASSO ELETTRICO TIPO IBANEZ SRX 350 HARTKE TRANSPORTER 410 TP- CASSA PER BASSO Ex-Demo MOGORO Cassa per basso Hartke Systems serie Transporter, modello 410TP con coni in alluminio. Caratteristiche: • • • Precision-tuned and calibratyed cabinet design 4 Hartke 10 in. TP aluminum-cone bass drivers Power Handling: 300 Watts @ 8 Ohms • • Frequency Response: 40 Hz to 4 kHZ • • • • • • • • • Basso elettrico 4 corde Single 1/4 in. input Technical Description Precision-tuned and calibrated cabinet design 4 Hartke 10 in. TP aluminum- cone bass drivers Power Handling: 300 Watts @ 8 Ohms Frequency Response: 40 Hz to 4 kHz Sensitivity: 96 dB @ 1 W/1 M Voice Coil: 1.5 in. Magnet Weight: 40 oz. Single 1/4 in. Input Dimensions (H x W x D): 24 x2 4 x 15 in. • Weight: 65 Ibs. Tipo YAMAHA BB614 1 MASULLAS Supporto doppio per tastiera TIPO PROEL SPL252 – SUPPORTO DOPPIO PER TASTIERA 2 MOGORO Supporto professionale a doppio telaio per tastiera con sistema di regolazione “SNAP LOCK” a due piani. Caratteristiche: • • • • • • Leggio Dimensione tubi: 25 x 25 x 1.2 mm Altezza minima: 560 mm (22.047inch) Altezza massima: 970 mm ( 38.189inch) Colori disponibili: Grigio antracite Confezione standard: 1 pcs Note tecniche: Lunghezza braccia: 400 mm (1); 400 mm (2) Capacità max per coppia bracci: 80 kg (1); 20 kg(2) LEGGIO tipo PROEL RSM 300 3 MOGORO Aste microfono ASTA MICROFONICA TIPO POEL PRO 200 BK 10 A GIRAFFA MOGORO Complete di supporto per microfono PROEL APM 35B Asta microfonica Tipo Street Audio SMG252 6 Asta a giraffa per microfono, regolazione dell’altezza con sistema a nylon, piedini in gomma antiscivolo, base in metallo, giraffa telescopica. altezza da 970 a 1620mm. Braccio da 625mm. MASULLAS TIPO ALTO MS8MA – CASSA MONITOR 4 Spia da palco a due – vie, altoparlante coassiale con woofer da 8” e driver a compressione da 1” al neodimio. MOGORO Spie palco • • • • • • • • • • • • • • Potenza continua amplificatore: 150Watt EIAJ bassi 65Watt EIAJ alti Impendenza di ingresso: 30kOhm bilanciato- 15kOhm sbilanciato Sensibilità di ingresso: +4dB/1,23V Massimo valore di uscita(picco): 115 dB @ 1m Componente Bassa Frequenza: Woofer da 203mm. (8”) – voice coil 1,5” Componente Alta Frequenza: 1 driver a compressione al neodimio da 1”- voice coil 1” Processamento interno: Circuito di modeling con 15 preset + bypass Angolo di copertura orizzontale (-6dB) : 70° Angolo di copertura verticale (-6dB): 70° Alimentazione: 230Volt/115Volt 50 /60 Hz Connettori: COMBO per ingresso linea- XLR per uscita linea Peso Netto: 7.7 kg(16.978Ib) Dimensioni (L x A x P): 300x210x356 Protezioni: Limiter analogico per gli alti Strumenti a percussione Strumenti a fiato - Coppia congas Remo RC 110N con supporto 1 - Timbales Peace da 10” e da 20” con supporto 1 - Chimes Latin Percussion 449 con supporto - Latin Percussion Mike Portnoy percussion kit più supporto - Latin Percussion Jam Block Blu e Jam Block Rossa con aggancio - Latin Percussion Rock Shaker nero - TROMBA - Campana in gold-brass - Campana: 123mm (4-7/8”) - Canneggio ML: 11.65mm(0.459”) - Finitura: laccato argento - SASSOFONO TENORE TIPO YAMAHA YTS 475 1 TIPO ROLAND FR1 1 SCAVINO LUSSO 120 BASSI 1 FISARMONICA MOGORO 1 MOGORO MGOORO Chitarre acustiche 2 TIPO YAMAHA FX 310 A- CHITARRA ACUSTICA ELETTRIFICATA Caratteristiche: • • • • • • • • • • • Body: Gloss Strings Scale: 634 mm (25”) Body Depth: 96 -116 mm(3 3/4”- 4 9/16”) Finger Board Width (Nut/Body): 43 mm (1 11/16”) Pick Up System 53 1 way Top: Spruce Back: Meranti Side/Rib: Meranti Neck: Nato Finger Board: Rosewood Bridge: Rosewood Importo a base d’asta Lotto n. 1 : €. 26.087,50 (al netto di Iva). MOGORO • Lotto numero 2 Attrezzature informatiche Articolo Caratteristiche Quantità P.C. portatile Tecnologia di Processore Intel® Centrino® 2. 1 Processore Intel® Core™ 2 Duo T9400 (2,53 GHz, 6 MB cache L2, 1066 FSB). RAM 4096 MB. Hard Disk 320 GB. Masterizzatore DVD±RW Super Multi Dual Layer. Pompu Scheda Grafica nVidia GeForce 9300GS con 512 MB di memoria dedicata. Wireless LAN 802.11 a/b/g. Display 15,4” WXGA. WebCam. HDMI out. Windows Vista Home Premium. P.C. portatile Windows Vista ® Home – premium autentico con service Pack 1 (64-bit) – Processore Intel ® Core TM 2 – Duo P8600 – 2,40 GHz – 4096 Mb – 500 GB – Blu – Ray ROM con Double – Layer Super Multi DVD +- R/W – Batteria a 6 celle agli ioni di litio (Li – lon) 25,5 cm (L) x 37,85 cm (P) x 3,32 cm (H min) / 4,32 cm (H). Multifunzione Fotocopiatrice, Stampante e Scanner. Tecnologia e tipo di stampa: laser colore; Connessioni Ethernet LAN USB 2.0 ; Velocità massima di stampa e copiatura (B/N) 26 ppm; velocità massima di stampa e copiatura (Colori) 5ppm; Risoluzione 2400x600 Dpi. Velocità 16 ppm in bianco/nero e 4 ppm a colori. Risoluzione massima di stampa e copiatura (B/N) 600x 600 dpi; Risoluzione massima di stampa e copiatura 600 x 600 dpi. Formato massimo di cpoiatura: 216 x 356 mm; Stampante 2 Siris Gonnostramatza 1 Gonnostramatza Altezza: 66,7 cm; larghezza 46 cm; Profondità 46,7 cm; Weight: 33,1 kg. Stampante Stampa laser a colori. Risoluzione 2400x600 Dpi. 2 Velocità 16 ppm in bianco/nero e 4 ppm a colori. RAM 32 Pompu, Siris MB. Scanner Scanner documenti, utilizzabili con carta comune, risoluzio- 1 ne max.600x600 dp, max. formato supportato legal (216 x 356 mm), connessioni hi-speed USB, compatibile con si- Siris stemi pc, dimensioni 30.1x56.7x22.9 cm, peso kg. 8,8. Scrivania Postazione lavoro composta da 1 scrivania operativa cm 2 140 x 80 x 72 h: + 1 portacomputer cm 80 x 80 x 72 h; + 1 cassettiera 3 cassetti (cm 42 x 52 x 60 h); + 1 raccordo angolare a 90° (cm 80 per lato); + 1 sedia operativa. Postazione lavoro - in melaminico (sp. 22 mm); - piani antigrafio ed antiriflesso con bordatura in Abs; - cassettiera a 3 cassetti, il primo con serratura. Color noce. Sedia operativa (certificata 626) - rivestimento sedile e schienale in tessuto acrilico 100%; - schienale sagomato con supporto lombare scavato; - sedile regolabile in altezza mediante alzata a gas, escursione di 11 cm; - meccanismo di contatto permanente per la regolazione di altezza, profondità ed oscillazione dello schienale; - base (diametro 60 cm) a 5 razze, ruote pivotanti; - colore blu. Dimensioni: sedile 44 x 40 cm; schienale 44 x 49 cm; ingombro con braccioli 57 cm; altezza sedile regolabile da 42 a 53 cm; altezza max 107 cm. Importo a base d’asta Lotto n. 2 : €. 5.666,67 (al netto di Iva) Gonnostramatza, Pompu • Lotto numero 3 - Arredi e Attrezzature Articolo Caratteristiche Quantità Condizionatore Sistema split Montaggio a muro Raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione. Controllo elettronico Timer Riavvio automatico, telecomando, tecnologia inverter, modalità di risparmio energetico 1 Schienale con rivestimento in tessuto acrilico o in microfibra anche ignifugo. Sedile con rivestimento in tessuto acrilico o in microfibra anche ignifugo. Struttura in acciaio tubolare ovale verniciata a polvere nera. Colore blu. Braccioli con tavoletta scrittoio reclinabile e coppia di braccioli – antipanico- certificazione di stabilità. Larghezza 50 cm Altezza 80 cm Profondità 60 cm 10 Sedie con scrittoio, impilabili Sedie impilabili Tavoli da lavoro Armadio Pompu Pompu Sedia impilabile Iso 940E – con telaio in acciaio verniciato 180 nero, dimensioni 30X16 per 1,5 mm di spessore. Sedile e schienale in polipropilene ignifugo con finiture antisdrucciolo e agganci fissi in acciaio per unione sedie. Gonnostramatza Colori verde, bianco, rosso. Misure: Altezza 81 cm, profondità 55 cm, larghezza 54 cm Tavolo pieghevole con base in acciaio verniciato a polveri 13 termoindurenti antigraffio colore nero. Piano colore avorio in nobilitato melamminico di dimensioni 180x80 cm. Bordi Gonnostramatza rinforzati in pvc nero antiurto. Piedi regolabili in altezza Armadio alto caratterizzato da parte superiore a giorno e 2 parte inferiore ad ante battenti. Realizzati in robusto melaminico finitura legno, antigraffio dello spessore di 18 mm. Componibili per affiancamento. Maniglie in ABS finitura cromo-platinato e verniciato alluminio Ante munite di serratura. Dotato di 4 ripiani: 3 posizionabili a piacere e 1 fisso. Dimensioni: cm 90 x 46,5 x 200 h. Pompu Color noce Armadio ante battenti Armadio alto con ante battenti realizzati in robusto melami- 2 nico finitura legno, antigraffio dello spessore di 18 mm. Componibili per affiancamento. Maniglie in ABS finitura cromo-platinato e verniciato alluminio Dotato di 4 ripiani: 3 posizionabili a piacere ed 1 fisso. Pompu Ante munite di serratura. Dimensioni: cm 90 x 46,5 x 200 h. Color noce. Importo a base d’asta Lotto n. 3 : €. 7.833,34 (al netto di Iva) • Lotto numero 4 Attrezzature - Audio Video Articolo Proiettore Proiettore Caratteristiche - Luminosità: 2600 ANSI lumen - Durata lampadina 4000 ore - Rapporto di contrasto: 600:1 - Risoluzione XGA: 1024 x 768 - Native Aspect Ratio: 4:3 - Ingresso video: RGB, S-video, Video Composito, Component video (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60) - Modalità video: 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p - Uscita video: RGB - Visibile immagine: 1,8 m - 2,5 m - Distanza di proiezione: 0,9 m - 1,7 m - Distanza di proiezione medio: 1.5 - 1.8:1 - Altoparlanti integrati - Potenza: 325 watt durante il funzionamento Cavo VGA mt.10 Cavo S- Video mt.10 Luminosità: 1600 ANSI lumen - Rapporto di contrasto: 16000:1 - Durata lampada: 4000 ore - Risoluzione 1920x1080 pixel ( HD): - Native Aspect Ratio: 16:9 - Ingresso video: 2X hdmi 1.3 1 S-Video 1 VGA 1 RGB vga 1 video composito Modalità video: 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p - Uscita video: RGB - Visibile immagine: 1,88 m – 19.15 m - Distanza di proiezione: 0,9 m – 9.03 m - Distanza di proiezione medio: 1.5 - 1.8:1 - Altoparlanti integrati - Potenza: 390 watt durante il funzionamento Videoproiettore tipo Acer P5260E Quantità 1 Pompu 2 2 2 Siris Gonnostramatza Cavo VGA mt.10 4 Cavo S- Video mt.10 4 Luminosità immagine: 2700 lumen ANSI Distanza di proiezione da 1m a 12 m Tipo di lampada P-VIP 230 Watt Ciclo di vita lampada 3000-5000 ora/e Cavo VGA mt.10 Cavo S- Video mt.10 1 Masullas 2 2 Schermo da proiezione diagonale di 92 pollici per offrire un'immagine retro- 2 proiettata Caratteristiche: - Diagonale dell'immagine: 2337 mm - Dimensioni del'immagine: 2130 x 1490 mm - Dimensioni della tela: 2030 x 1140 mm - Peso: 8,5 Kg. Siris Gonnostramatza Schermo da pavimento a salita manuale, dimensioni 200x 200 - Custodia in alluminio anodizzato di colore bianco o grigio Telo ignifugo ed antistatico adatto alla proiezione frontale e con il retro del telo nero, per impedire disturbi dovuti a sorgenti di luce posteriori. 1 Registratore Cd Registratore CD – DVD da tavolo 1 Masullas Sistema Home Theatre Sistema Home Theatre 5.1 con sintoamplificatore lettore DVD –DVX e diffusori , 500 Watt minimo. 1 Schermo da proiezione Pompu Masullas Okyweb3 Super Sound: caratteristiche principali: Impianto karaoke • • • • • • • • • • 1 riproduce basi musicali General MIDI, MP3, MF3, MF5 (MIDI a 32 tracce) visualizza i testi delle canzoni su TV, con sillabazione anche nel file MP3 legge le memorie Compact Flash e memorizza più di 5.000 basi e tantissimi MP3 le basi musicali sono elencate per titolo, interprete, genere musicale. La ricerca è veloSIRIS cissima tramite database intelligente expander interno con suoni Innovativi, 32 canali MIDI e polifonia a 124 Note mixer digitale: canale microfono, controlli live ed effetti professionali Sezione Voce con EQ parametrico 4 Bande Echo con Midi Synch e Riverbero Collegamenti: USB per PC - MIDI In/Thru/Out TV OUT – Video IN Software per PC Windows incluso: Editing grafico di Suoni, Effetti, Mix. Conversione dei formati e Memorizzazione Presets Impianto amplificazione Mixer 8 canali (4 mono & 2 stereo) rimovibile dall'al- 1 toparlante ospite (posizionabile su stand per microfono) 2 amplificatori x 150W class D EQ 2-bande SIRIS Effect (Ch 1-4) ST out (phone) per monitor Due altoparlanti a 2 vie (1’’ compression driver & 8’’ woofer) Custodia su rotelle disponibile microfoni Caratteristiche: • Alimentazione: 230V - 50Hz • Consumo: 50 VA • Potenza 8 Ohm: 2 x 5W • Potenza 4 Ohm: 2 x 10W • Distorsione armonica: < 0,5 % • Sensibilità/Impedenza in ingresso: 120mV / 50 Ohm • Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 Khz ( 1 Khz +/3db) Importo a base d’asta Lotto n. 4 : €.7.066,66 (al netto di Iva) 1 Microfoni SIRIS