Capitolato - Comune di Usini

ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI DI
Usini Cargeghe Muros Tissi Usini
-COMUNE CAPO-CONVENZIONE USINI
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI
“SOL-DIESIS”.
Bando RAS di cui all’Accordo di Programma Quadro, in materia di politiche
giovanili.
Capitolato l’Appalto per la fornitura di strumenti musicali e attrezzature per n. 3 sale di
prova musicali e n. 1 sala registrazione e n. 1 service audio per i Centri Sociali Giovanili
rispettivamente ubicati nei comuni di TISSI, MUROS, CARGEGHE E USINI.
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI USINI N. DEL
ARTICOLO 1
Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato disciplina l’Appalto per la fornitura di strumenti musicali e attrezzature
per n. 3 sale di prova musicali e n. 1 sala registrazione e n. 1 service audio per i Centri
Sociali Giovanili rispettivamente ubicati nei comuni di TISSI, MUROS, CARGEGHE E
USINI.
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 35.716,67
al netto di IVA al 20%,
PREZZO TOTALE COMPRENSIVO DI IVA 20% € 42.860,00.
DESCRIZIONE GENERALE DELLA FORNITURA
SALA DI REGISTRAZIONE
QUANTITA’
Pc adeguato alle esigenze con hard disk
1
Software unendo 4
1
Scheda audio mobu M-audio
1
1 Derivazione audio (ciabatta ) 24+8 canali
1
Microfoni professionali di ripresa
2
Diffusori
2
Microfoni da studio
2
Controller Midi 24 ch
1
Set microfoni per batteria
1
Microfoni per canto
4
Aste microfoniche
6
Distributore per cuffie
1
Cuffie
4
Tastiera
1
Batteria
1
Chitarra acustica amplificata
1
Chitarra elettrica
1
Amplificatore per chitarra
1
Basso
1
Amplificatore per basso
1
Cavi schermati
1
1
DESCRIZIONE GENERALE DELLA FORNITURA
N. 3 SALE PROVA
QUANTITA’
Mixer audio 16+2 canali
3
Casse monitor per sala prova
6
Set microfoni di batteria
3
Microfoni per canto
12
Microfoni
9
Aste microfoniche
21
Chitarra acustica amplificata
3
Chitarra elettrica
3
Amplificatore per chitarra
3
Basso
3
Amplificatore per basso
3
Tastiera
3
Batteria
3
Cavi microfonici
30
Cavi per strumenti
24
DESCRIZIONE GENERALE DELLA FORNITURA
SERVICE AUDIO/IMPIANTO LIVE
QUANTITA’
Diffusori da 500 watt
4
Frusta composta da 24 canali in e 8 out
1
Processori di dinamica e processori di riverbero
1
Derivazione audio (ciabatta) 24+8
1
Mixer 32 ch + supporto
1
Mixer 24+2 canali
1
Compressori
2
Monitor da palco alto
4
Cavi cannon XLR
32
Cavi bilanciati
10
Direct box
4
2
ARTICOLO 2
Variazione della fornitura
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il quantitativo delle forniture da commissionare, nei
limiti del 20%, alle stesse condizioni del contratto sottoscritto, utilizzando l’eventuale residuo sul ribasso d’asta secondo
la normativa vigente, senza che le Ditte aggiudicatarie possano pretendere rimborsi o compensi di sorta.
ARTICOLO 3
Modalità di partecipazione alla gara
La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto da:
A) Bando di gara e presente Capitolato speciale d’Appalto;
B) Vigenti norme di Legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato;
C) Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e Legge Regionale n. 5 del 7/08/2007;
D) Le norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
ARTICOLO 4
Aggiudicazione
L'aggiudicazione sarà effettuata unicamente al prezzo più basso determinato dall’applicazione del ribasso
percentuale unico offerto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 82 e 124, comma 8, del D.Lgs n.
163/2006, con l’elencazione analitica dei prezzi relativamente alle attrezzature di cui all’art. 1 e allegato 1 del
Capitolato Speciale di Appalto al netto del ribasso offerto, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del
decreto medesimo. Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno un’ offerta valida.
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà
preso in considerazione il valore espresso in lettere.
Non è ammesso il subappalto. Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente che risulterà
aggiudicatario della gara e da quello che segue in graduatoria, dovrà essere comprovato dai medesimi - a pena di
decadenza - mediante la consegna di idonea documentazione all'ufficio come previsto del bando di gara, entro il termine
indicato nella specifica richiesta in tal senso.
La non presentazione di tutti gli elementi e documenti richiesti, la non rispondenza anche di un solo elemento e
documento rispetto a quanto richiesto e dichiarato, determinerà l’esclusione dalla partecipazione della gara e
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno
perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni. La non rispondenza dei prodotti offerti alle prescrizioni
tecniche del capitolato comporterà automaticamente la decadenza dall’ eventuale aggiudicazione provvisoria.
ARTICOLO 5
Prezzi
Il prezzo di aggiudicazione è riferito per merce resa franco di ogni rischio e spesa, imballo, trasporto, consegna e
montaggio nei locali dell’Amministrazione indicati nella lettera di affidamento. Il prezzo contrattuale si intende fisso ed
invariabile e non soggetto ad aumento anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, del
costo della manodopera, nonché delle misure degli oneri fiscali e previdenziali poste a carico dell’impresa
aggiudicataria. Le suddette clausole dovranno essere sottoscritte dalla Ditta aggiudicataria in sede di contratto ai sensi
dell’art. 1341 del codice civile.
ARTICOLO 6
Descrizione della fornitura e prescrizioni tecniche
La fornitura ha le prescrizioni tecniche precisate nell’ Allegato 1 come di seguito articolati, parte integrante del
presente Capitolato:
• Allegato 1 “Prescrizioni tecniche strumenti musicali e attrezzature”
ARTICOLO 7
Deposito cauzionale provvisorio e definitivo
Ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, un deposito cauzionale provvisorio pari al 2%
dell’importo a base di gara.
L’importo della garanzia potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7, del Decreto Legislativo
n. 163 del 12 aprile 2006.
A garanzia del contratto : la ditta dovra’ prestare cauzione definitiva nella misura e nelle forme indicate dall’art. 113del
D. Lgs n. 163/2006.
ARTICOLO 8
Contratto – Spese – Imposte e tasse
Dopo l’aggiudicazione si addiverrà alla stesura del contratto. Tutte le spese e tasse inerenti al contratto stesso, anche
quelle di bollo, quietanza, diritti fissi di segreteria, di scritturazione, ecc., sono a carico della ditta aggiudicataria.
ARTICOLO 9
Caratteristiche della fornitura
Gli articoli offerti dalla ditta aggiudicataria dovranno corrispondere a tutte le caratteristiche minime elencate
nell’ Allegato 1. La Ditta aggiudicataria dovra’ presentare in sede di gara documentazione illustrativa o schede tecniche
da cui risulti la rispondenza delle caratteristiche delle attrezzature offerte a quelle contenute nell’ Allegato 1. La non
rispondenza dei prodotti offerti alle prescrizioni tecniche del capitolato comporterà automaticamente la decadenza dall’
eventuale aggiudicazione provvisoria.
ARTICOLO 10
Obblighi dell’appaltatore
La ditta aggiudicataria deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato, a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio
carico tutti gli oneri relativi.
ARTICOLO 11
Collaudi e pagamenti
Il pagamento della fornitura avverrà con Determinazione del Responsabile del Servizio successivamente alla consegna
del materiale dietro presentazione, da parte della Ditta, della fattura (con allegati i relativi D.D.T.).. Il relativo mandato
di pagamento sarà emesso entro trenta giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della regolarita’ della
fornitura.
Il collaudo dovrà attestare la perfetta e totale rispondenza degli articoli forniti alle caratteristiche tecniche di cui all’
Allegato 1 parte integrante del presente Capitolato. Si precisa che la presentazione dei D.D.T., costituisce condizione
necessaria per procedere alle liquidazioni delle relative fatture presentate. Il collaudo della fornitura verrà
eseguito dall’Amministrazione Comunale entro tre giorni dal completamento della fornitura .
Qualora in sede di collaudo la fornitura risultasse anche in minima parte difforme da quanto prescritto,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di respingerla, ovvero laddove ritenga di non esercitare tale facoltà, di obbligare
la Ditta aggiudicataria ad una riduzione del prezzo, ex art. 1492 del C.C., in conseguenza del minor pregio degli articoli
forniti. Tale riduzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1494 del C.C., sarà stabilita insindacabilmente dagli
organi tecnici dell’Amministrazione o di cui l’Amministrazione si avvale. In caso di non accettazione della merce, verrà
data comunicazione alla Ditta dei motivi della contestazione e del conseguente rifiuto. La Ditta dovrà provvedere, a
propria cura e spese, alla sostituzione della merce contestata. Il periodo intercorrente tra la data dell’avvenuta consegna
e la data della lettera di comunicazione della contestazione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità
per ritardo.
ARTICOLO 12
Garanzia
La Ditta garantisce le attrezzature fornite per la durata minima di 24 mesi dalla data della consegna e,
conseguentemente si obbliga ad eliminare senza alcun compenso entro e non oltre 7 giorni dalla relativa notifica, ogni
inconveniente ed a sostituire le attrezzature contestate. Qualora la Ditta non adempia a tali obblighi, l’Amministrazione
si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico della Ditta inadempiente, la spesa all’uopo
sostenuta, rivalendosi ove possibile, su eventuali crediti della Ditta o sulla cauzione.
ARTICOLO 13
Termini di consegna
La fornitura dovrà essere consegnata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di’aggiudicazione della
gara, presso i locali nella suddetta indicati.
Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penalità secondo quanto riportato al successivo art. 14. In caso di ritardo
oltre i 3 gg. sarà applicato quanto riportato al successivo art. 16.
ARTICOLO 14
Inadempienze e Penalità
Qualsiasi ritardo o inadempienza rilevata a carico della ditta, dovrà essere contestata all’impresa aggiudicataria a mezzo
raccomandata A.R. All’impresa è comunque concesso un termine di giorni 10 per controdedurre, trascorso il quale o in
presenza di giustificazioni che non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il Comune di Usini procederà
all’applicazione delle seguenti penali:
• per ogni giorno di ritardo sul termine di consegna indicato al precedente art. 13, verrà applicata una penalità
pari allo 1,5% calcolata sul prezzo di aggiudicazione dell’intera fornitura del lotto cui si riferisce;
• € 200,00 per ogni articolo consegnato non conforme alle prescrizioni contenute nell’ Allegato 1 del capitolato
speciale d’appalto.
Qualora l’appaltatore sia stato sanzionato per tre volte, oltre all’applicazione della sesta penalità, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno all’impresa aggiudicataria, incamerando la
cauzione e con salvezza del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di cui al successivo art. 16.
L’applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo delle fatture da liquidare alla Ditta
aggiudicataria.
ARTICOLO 15
Divieto di Cessione del Contratto
Alla Ditta aggiudicataria è fatto espresso divieto di subappalto e, comunque cedere a terzi, in tutto o in parte il
contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 C.C
ARTICOLO 16
Risoluzione del contratto
E’ in facoltà del Comune di Usini risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile nei
seguenti casi:
• accertato sub-appalto;
• superamento del termine massimo di 3 giorni di ritardo nella consegna di cui al precedente articolo 13;
• grave e reiterata inosservanza delle clausole contrattuali da cui sia scaturita l’applicazione di almeno 3 penalità.
In ogni caso la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della cauzione con riserva del risarcimento dei
danni.
ARTICOLO 17
Elezione Domicilio e foro di Competenza
Per tutte le controversie comunque, dipendenti dal contratto di appalto, è competente il Foro di Sassari. E’ escluso, nella
fattispecie, il ricorso al giudizio del Collegio Arbitrale di cui all’art. 806 e seg. c. p.c. per tutte le questioni che possono
insorgere in merito all’esecuzione del contratto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Vacca Maria Francesca)
ALLEGATO1) “PRESCRIZIONI TECNICHE STRUMENTI MUSICALI E ATTREZZATURE
Descrizione bene o servizio
Studio registrazione
PC di ultima generazione con sistema operativo.
Hard disk da 1 tb e 4000 Mhertz di memoria RAM.
Software di editing audio professionale specializzato per la
postproduzione, per la produzione in studio e per la
registrazione live.
Quantità
1
1
Caratteristiche:
• Nuovo sistema di automazione
• Banca dati MediaBay
• Routing interno per la registrazione attraverso bus interno
• Caratteristiche avanzate per l'editing in post produzione
• 38 nuovi plugin di effetti audio VST3
• Nuovissimi equalizzatori di eccellente qualità
• Side Chaining e Drag & Drop dei plug'in
• Nuovi preset per le tracce
• Controlli ad accesso rapido per le tracce
• Supporto per Windows Vista & Mac-Intel
• Il miglior algoritmo per time stretch e compression MPEX 3
• Supporto Quicktime ottimizzato
• Supporto Apple Remote
• MP3 surround della Fraunhofer incluso
• Nuovo Adapter EuCon (opzionale) per l'Euphonix EuCon e System 5
• Supporto ottimizzato per la superficie di controllo ID e Edit della
WK-Audio.
Scheda audio 96Khz 24bit FW + Software ProTools
Descrizione: Interfaccia per registrazione audio digitale a 24
bit / 96 kHz e 192 kHz (ma solo su In 1-2 e Out 1-4), via
FIREWIRE, costituita da un solo box esterno alimentato dalla
porta FIREWIRE, con 8 In analogici sbilanciati, 4 Out analogici
bilanciati, 2 preamplificatori mic/instrument (su ingressi 1 e 2)
con phantom power, 8 In e 8 Out ADAT Lightpipe, 1 In e 1 Out
stereo digitali S/PDIF coassiali e ottici (con supporto Dolby
Digital AC3 e DTS), MIDI In e Out, Word
Clock In e Out, 2 porte FIREWIRE, 2 Out per cuffia con
regolazione del volume indipendente e selettore di sorgente A/B
assegnabile, regolatore di livello assegnabile, driver per WIN,
2000, XP, ASIO 1 e 2, Gigasampler, Mac OS9 e OSX, incluso
alimentatore (nel caso di utilizzo con porta FIREWIRE a soli 4
poli) e bundle software.
Caratteristiche:



8 x 4 ingressi/uscite analogici di linea a 24bit/96kHz o 2 x 4
a
24bit/192kHz,
con jack da 1/4" TS (ingressi) e TRS (uscite)
2 preamplificatori microfono/strumento (su ingressi 1 e 2),
dotati
di
connettori Neutrik Combo, gain di 66 dB regolabile, 20dB
pad,
LED
signal
e
clip,
phantom power a 48V (inseribile simultaneamente su
1
Prezzo
unitario
offerto
Totale
complessivo
(al netto
dell’IVA)




















entrambi i canali)
8 x 8 ingressi/uscite ADAT Lightpipe, con S/MUX per 4 x 4
ingressi/uscite a 96kHz
Ingresso/uscita digitali S/PDIF coassiali (su break-out cable)
e
ottici,
per
segnali PCM a 2 canali e passaggio di audio surround in
formato AC3 e DTS Ingresso ed uscita MIDI a 16 canali (su
break-out cable)
Ingresso e uscita word clock per la sincronizzazione con altri
dispositivi digitali (su break-out cable)
2 uscite per cuffia con jack 1/4" TRS, controllo di volume
individuale
e
selettore per ascolto sorgente A/B (assegnabile via software)
o
on/off
del
monitoraggio ASIO
2 porte FireWire ad alta velocità per maggiori possibilità di
connessione
Controllo di livello frontale assegnabile a ingressi, uscite,
software
return
e aux send;
Monitoraggio a ASIO a bassissima latenza e monitoraggio
diretto a latenza zero;
Alimentazione via porta FireWire a 6 poli o con
alimentatore
in
dotazione
(in
caso di porta a 4 poli)
Convertitori A/D D/A di alta qualità con dinamica di 107 dB
(A-weighted)
e
banda passante da 20Hz a 80kHz (con SR 192 kHz);
Driver ASIO 2, MME e Direct X per Win 2000 (SP4) e XP (SP1)
o
superiori,
driver ASIO 2, Sound Manager e OMS per Mac OS 9.2.2, driver
ASIO
2,
Sound
Manager e Core Audio/MIDI per Mac OS 10.2.8 e 10.3 o
superiori.
Caratteristiche PROTOOLS mPowered
Offre registrazione, editing e mixing di prima classe
Fino a 32 tracce audio simultanee (fino a 128 tracce
virtuali)
Permette sequencing MIDI completamente integrato con 256
tracce MIDI simultanee
Fornisce 30 plug-in RTAS® e AudioSuite™ gratuiti, fra i quali
EQ,
processori
di dinamica, delay, riverbero e molti altri ancora
Consente agli utenti di collegare direttamente le uscite di
applicazioni
ReWire a Pro Tools M-Powered™ per ulteriore mixaggio e
processamento
Comprende Beat Detective™, lo straordinario strumento di
correzione e analisi automatiche del ritmo
Supporta la superficie di controllo Command|8™ di
Digidesign® per mixaggi con controllo manuale
Consente accesso ad un gran numero di plug-in e
applicazioni opzionali creati da Digidesign e dai Digidesign
Development Partners™
Supporta sistemi operativi Windows XP e Mac OS X
Derivazione audio ( ciabatta) 24+8 canali
Diffusori professionali da studio 50w acustico attivo a 2 vie con
ampio angolo di copertura.
1
2
Microfoni professionali di ripresa.
Microfoni a condensatore professionali di ripresa a condensatore
da studio LARGE DIAPHRAGM CON 5 CARATTERISTICHE POLARI
2
2
VARIABILI
Caratteristiche:
• Diagramma Polare: Omnidirezionale, cardioide largo,
cardioide, ipercardioide, figura a 8
• Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz
• Sensibilità: 23 mV/Pa (-33 dBV)
• SPL max: 140/146/152/158 dB
• Rapporto S/N (pes. A): 88 dB
• Pad: 6 dB, 12 dB, 18 dB
• Filtro passa alto: 12 dB/Ottava a 40 Hz e 80 Hz;
• 6 dB/Ottava a 160 Hz
• Alimentazione: Phantom 48 V
• Dimensioni 58 x 38 x 160 mm
• Peso: 300 g
• Accessori standard: Soundtool Case, H 85, PF 80, W 414 X
• Accessori opzionali: H 50, ST 305
Controller midi 24 ch di ottima qualità.
Set microfoni batteria composto da 4 per tom 1 gran cassa 3
piatti.
Microfoni voce standard professionali: microfono dinamico
unidirezionale (cardioide) per applicazioni vocali realizzato per
l’utilizzo in studi di registrazione ed impianti di amplificazione
professionali.
Caratteristiche:
Microfono
Tipo
Esterno
Tecnologia microfono
Dinamico
Modalità operativa microfono
Mono
Tecnologia di connessione
Cablato
Sensibilità
-54.5 dBV/Pascal
Impedenza
150 Ohm
Risposta in frequenza
50 - 15000 Hz
Dettagli ingresso audio
Cardioide
1
1
4
Connessioni
Tipo connettore
1 x uscita linea audio ( XLR )
Aste microfoniche.
Distributore per cuffie 2 in 8 out.
Cuffie da studio risposta in frequenza da 20-20.000 Hz
Sistema audio professionale, sistema home audio, sistema audio
portatile.
Caratteristiche:
Cuffie
Tipo cuffie
Cuffie - biauricolare
Fattore di forma cuffie
Padiglioni auricolari
Tecnologia cuffie
Dinamico
Tecnologia di connessione
Cablato
Modalità uscita audio
Stereo
Larghezza di banda di risposta
10 - 25000 Hz
Sensibilità
105 dB
Impedenza
24 Ohm
Diaframma
PET - 40 mm
Materiale magnete
Ferrite
Connessioni
Tipo connettore
1 x cuffie ( mini-cuffia stereo 3.5 mm )
Miscellanea
Cavi inclusi
1 x cavo per cuffie - integrato -3m
6
1
4
Accessori in dotazione
Adattatore stereo da 6,3 mm (1/4'')
Tastiera elettronica Sintetizzatore,
1
Caratteristiche: 61 tasti dinamici tipo sint con ingressi
analogici e midi support, ingressi USB, Slot per Smart Media
card, Polifonia a 64 note, Multitimbricità a 17 parti, almeno tre
blocchi di effetti, Sequencer, Pitch bend, Modulation, Foot
Controller, ecc…
Batteria acustica custom composta da: cassa BD-22*18 Tom
tom-12*10, T-13*11, Timpano 16*16, Rullante -14*5,5, 8 strati
di betulla set hardware: (Asta reggipiatto) (Reggirullante)
(supporto Tom) pedale, stand piatti, seggiolino, pelli idrauliche.
1
Cavi adeguati e schermati di ottima qualità.
Chitarra acustica amplificata con corde in metallo di media
qualità.
1
1
Caratteristiche: tastiera in palissandro o ebano, manico in
mogano, preamp.1 via, piezo a barra, EQ a tre bande.
Chitarra elettrica solid body,
1
Caratteristiche: 22 tasti con corpo in mogano, manico in
acero tastiera in acero o palissandro, unburker std2 e singol coil
stds.
Amplificatore per chitarra combo min. 50W cassa con cono
b&c da 12 a due canali indipendenti, preamplificatore e eq.
Effetti digitali (chorus, tremolo, tape echo, riverbero) Midi
IN/OUT, effect send/return.
1
Basso elettrico di media qualità.
1
Caratteristiche: 1 split s.c.+ 1 Straight type,
tastiera in palissandro, 24 tasti, hardware cromo.
Amplificatore per basso combo min. 200W work station white.
1
Caratteristiche: gain, EQ 4 bande, volume, treble, bass, coni da
200w, compressore, Tweeter con attenuatore, tuner out con mute,
presa cuffie, send/return.
Totale
Progetto Sol Diesis
N. 3 Sale prova
Mixer analogico 16/4 canali con effetti integrati.
3
Caratteristiche: tutti i canali d’ingresso mono con ingressi
XLR, insert di canale, visualizzazione dei livelli di
picco,equalizzatore a tre bande, 4 indicatori led, fader di 60mm,
commutatore dei canali on/of.
Casse diffusori per sala prova da 500Watt.
6
Caratteristiche: diffusore acustico attivo a 2 vie con ampio
angolo di copertura;
- Freq: 20-20000 Hz;
- Potenza: 500W (100W High, 400W Low);
- Massima Pressione Sonora: 129 dB.
- Amplificatore di classe H 2Step.
-Woofer da 15” bobina “edgewound” da 3” in filo d’alluminio
con solida struttura magnetica. La tromba a sviluppo
polinominale è caratterizzata dalla soppressione della Ring
Resonance per fornire una dispersione controllata della
eccellente definizione del suono e bassa distorsione.
- Driver a compressione con membrana di 3”in titanio da
0,05mm.
- Magnete in ceramica ad alto flusso ed una bobina
“edgewound” da 75 mm in filo d’alluminio.
- Connettore XLR in ingresso, con interruttore Mic/Line.
- Connettore XLR loop-through.
Set microfoni batteria composto da 4 per tom 1 gran cassa 3
piatti.
Microfoni per voce standard professionali: microfono dinamico
unidirezionale (cardioide) per applicazioni vocali realizzato per
l’utilizzo in studi di registrazione ed impianti di amplificazione
professionali.
Caratteristiche:
Microfono
Tipo
Esterno
Tecnologia microfono
Dinamico
Modalità operativa microfono
Mono
Tecnologia di connessione
Cablato
Sensibilità
-54.5 dBV/Pascal
3
12
Impedenza
150 Ohm
Risposta in frequenza
50 - 15000 Hz
Dettagli ingresso audio
Cardioide
Connessioni
Tipo connettore
1 x uscita linea audio ( XLR )
Microfoni dinamici unidirezionali professionali,
9
Caratteristiche:
Microfono
Tipo
Esterno
Tecnologia microfono
Dinamico
Tecnologia di connessione
Cablato
Sensibilità
-54.5 dBV/Pascal
Impedenza
150 Ohm
Risposta in frequenza
40 - 15000 Hz
Dettagli ingresso audio
Cardioide
Aste microfoniche
Tastiera elettronica, 61 tasti dinamici tipo sint con ingressi
analogici e midi support, ingressi USB, Slot per Smart Media
card, Polifonia a 64 note, Multitimbricità a 17 parti, almeno tre
blocchi di effetti, Sequencer, Pitch bend, Modulation, Foot
Controller, ecc…
21
3
Batteria acustica custom composta da: BD-22*18 T-12*10 T13*11 Ft 16*16 SD-14*5,5 8 strati di betulla set hardware
pedale stand piatti e seggiolino, pelli idrauliche.
Chitarra acustica amplificata con corde in metallo,
3
3
Caratteristiche: tastiera in palissandro o ebano, manico in
mogano, preamp.1 via, piezo a barra, EQ a tre bande.
Chitarra elettrica, 22 tasti con corpo in mogano, manico in acero
tastiera in acero o palissandro, unburker std2 e singol coil stds.
3
Amplificatore per chitarra combo min. 50W cassa con cono
b&c da 12 a due canali indipendenti, preamplificatore e eq.
Effetti digitali (chorus, tremolo, tape echo, riverbero) Midi
IN/OUT, effect send/return.
Basso elettrico di media qualità.
3
3
Caratteristiche: 1 split s.c.+ 1 Straight type,
tastiera in palissandro, 24 tasti, hardware cromo.
Amplificatore per basso combo min. 200W work station white.
3
Caratteristiche: gain, EQ 4 bande, volume, treble, bass, coni da
200w, compressore, Tweeter con attenuatore, tuner out con mute,
presa cuffie, send/return.
Cavi adeguati e schermati per strumenti.
Cavi microfonici.
24
30
Totale
Progetto Sol Diesis
IMPIANTO LIVE
Diffusori acustici amplificati a 2 vie da 500W.
Oppure 2 diffusori acustici a 2 vie da 500W di più alta qualità
(preferito)
Caratteristiche tecniche:
- Freq: 20-20000 Hz;
- Potenza: 500W (100W High, 400W Low);
- Massima Pressione Sonora: 129 dB.
- Amplificatore di classe H 2Step.
-Woofer da 15” bobina “edgewound” da 3” in filo d’alluminio
con solida struttura magnetica. La tromba a sviluppo
polinominale è caratterizzata dalla soppressione della Ring
Resonance per fornire una dispersione controllata della
eccellente definizione del suono e bassa distorsione
4
- Driver a compressione con membrana di 3”in titanio da
0,05mm.
- Magnete in ceramica ad alto flusso ed una bobina
“edgewound” da 75 mm in filo d’alluminio.
- Connettore XLR in ingresso, con interruttore Mic/Line.
- Connettore XLR loop-through.
Frusta composta da 24 canali in e 8 out lunghezza 20 m.
Processori di dinamica e Processori di riverbero
Derivazione audio (ciabatta) 24+8 canali
Mixer 32/4 + supporto.
1
1
1
1
Caratteristiche: tutti i canali d’ingresso mono con ingressi
XLR, insert di canale, visualizzazione dei livelli di picco,
equalizzatore a quattro bande con frequenze medie
parametriche, un filtro passa alto, un commutatore d’inversione
di fase, 4 indicatori led, fader di 100 mm per ingressi, uscite di
missaggio e uscita stereo, matrice con 2 uscite, commutatore dei
canali on/of.
Mixer 24+2 canali.
1
Caratteristiche: tutti i canali d’ingresso mono con ingressi
XLR, insert di canale, visualizzazione dei livelli di
picco,equalizzatore a tre bande, 4 indicatori led, fader di 60mm,
commutatore dei canali on/of.
Compressori
Cavi cannon XLR
2
32
Cavi bilanciati
Direct box
10
4
Totale
Tutti gli strumenti, oggetto della fornitura, ed effettivamente consegnati dovranno recare
etichetta o marchio indelebile riportante i riferimenti della ditta fornitrice.