pdf, tipo
Transcript
pdf, tipo
Amsa S.p.A. a socio unico Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di A2A S.p.A. Via Olgettina, 25 - 20132 MILANO RACCOLTA E IGIENE DEL SUOLO Ingegneria e Manutenzione Automezzi CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - N. 13 CARRELLI ELEVATORI CON FORCHE, DI CUI 1 CON ROTORE IDRAULICO; - N. 2 CARRELLI ELEVATORI CON PINZA IDRAULICA E GRIGLIE DI PROTEZIONE; PER UN PERIODO DI 60 MESI DALLA DATA DI CONSEGNA, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE. 1 27-09-11 Prima emissione RIS/IMA Acquisti Rev. Data Descrizione revisione Preparato Controllato Amsa S.p.A. F.TO FOGLIO N.° 0 0 REV. 1 DI A4 0 2 0 1 0 Amsa S.p.A. SOMMARIO Art. 1 - Oggetto dell’Appalto ....................................................................................... 3 Art. 2 - Definizioni ....................................................................................................... 4 Art. 3 - Durata del Contratto ed importo a base di gara .............................................. 4 Art. 4 – Modalità di offerta .......................................................................................... 5 Art. 4.1 – Documentazione Amministrativa (Busta A – Formato cartaceo) ............. 5 Art. 4.2 – Offerta Economica on line (Busta B)........................................................ 7 Art. 4.3 - Listino prezzi parti di ricambio (busta C) .................................................. 9 Art. 5 - Prezzi .............................................................................................................. 9 Art. 6 - Validità dell’offerta .......................................................................................... 9 Art. 7 - Criteri di aggiudicazione.................................................................................. 9 Art. 8 - Consegne ..................................................................................................... 10 Art. 9 - Descrizione modalità delle operazioni di manutenzione ............................... 11 Art. 10 - Obblighi dell’Appaltatore ............................................................................. 12 Art. 11 - Garanzie ..................................................................................................... 14 Art. 12 - Responsabilità del locatore ......................................................................... 14 Art. 13 - Pagamenti................................................................................................... 14 Art. 14 - Collaudo...................................................................................................... 14 Art. 15 - Penali per ritardata consegna ..................................................................... 15 Art. 16 - Penali per difetto delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni............. 15 Art. 17 - Penali per indisponibilità operativa ............................................................. 15 Art. 18 – Clausola risolutiva espressa ...................................................................... 16 Art. 19 – Cauzione definitiva..................................................................................... 16 Art. 20 - Cessione contratto ...................................................................................... 17 Art. 21 – Corsi di addestramento personale Impresa Appaltante ............................. 17 Art. 22 – Norme di Sicurezza .................................................................................... 17 Art. 23 - Garanzie ..................................................................................................... 19 Art. 24 – Scorrimento della graduatoria .................................................................... 19 Art. 25 – Documenti a cui non si concede l’accesso ................................................ 19 Art. 26 - Foro competente......................................................................................... 19 Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -2/20- Amsa S.p.A. Art. 1 - Oggetto dell’Appalto Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto la locazione, per un periodo di 60 mesi dalla data di consegna, comprensiva di manutenzione full service, dei seguenti mezzi: • n. 13 carrelli elevatori con forche, di cui n. 1 con rotore idraulico; • n. 2 carrelli elevatori con pinza idraulica e griglia di protezione; Le unità sopra indicate dovranno essere nuove di fabbrica, e dovranno rispettare tutte le caratteristiche citate nella specifica tecnica allegata al presente capitolato, pena l’esclusione. Costituiscono parte integrante della documentazione di gara, oltre al presente Capitolato Speciale d’Appalto, i seguenti allegati: Allegato A – Scheda Offerta Allegati B – Specifiche tecniche Allegato C – Verbale di Sopralluogo di cui al seguente art. 4.1 Allegato D – Dichiarazione Sostitutiva dell’impresa offerente (D.P.R. 28.12.2000 n°445) Allegato 1 – Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui al successivo art. 22 Allegato 2 – Stima oneri di sicurezza Allegato 3 – Amsa S.p.A. Piano della sicurezza Gli automezzi saranno destinati ad Amsa S.p.A. Amsa S.p.A. potrà applicare a proprie spese il proprio logo, numero verde, e tutto quanto opportuno per il riconoscimento e la promozione dell’immagine di Amsa stessa. Fanno parte integrante dell’appalto i seguenti oneri e servizi: a) oneri gestionali connessi: 1. copertura assicurativa R.C. generale, incendio e furto, senza franchigia (massimale non inferiore a 5 milioni euro); 2. copertura assicurativa R.C.A., incendio e furto, senza franchigia, per n. 3 carrelli elevatori destinati ai dipartimenti Primaticcio e Watt (massimale non inferiore a 5 milioni euro); 3. gestione dei sinistri di cui sopra; 4. tasse, modifiche e adeguamenti alle nuove normative e provvedimenti che richiedessero di apportare alle macchine oggetto della gara. b) full service - operazioni di manutenzione programmata/preventiva e su guasto, compresi gli pneumatici; gli interventi su guasto dovranno essere garantiti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, festivi compresi; c) operazioni di manutenzione/riparazione a seguito di fatti accidentali; d) disponibilità di veicolo sostitutivo similare a quello oggetto della fornitura (inteso con analoghe caratteristiche) che registri un fermo macchina tale per cui lo stesso mezzo non sia reso disponibile entro le 36 ore (24 per la presa in carico del mezzo fermo per manutenzione/guasto/sinistro + 12 ore per la consegna del mezzo riparato o del mezzo sostitutivo) dalla comunicazione dell’Impresa Appaltante. Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -3/20- Amsa S.p.A. È riconosciuta in favore di Amsa S.p.A., senza vincolo alcuno nei confronti della Società Aggiudicataria, l’opzione di disporre la locazione di ulteriori automezzi con i relativi servizi ed oneri sopra indicati, alle medesime condizioni, previa comunicazione scritta alla società aggiudicataria, per i seguenti quantitativi: • n. 2 carrelli elevatori con forche; • n. 1 carrello elevatore con pinza idraulica e griglia di protezione. Tale opzione potrà essere esercitata dall’Impresa Appaltante o da altra Società del gruppo A2A entro 12 mesi dalla data di aggiudicazione. Art. 2 - Definizioni Si conviene che le seguenti definizioni, menzionate nel presente capitolato, stanno ad indicare rispettivamente: Impresa Appaltante: Appaltatore: Amsa S.p.A. L’impresa, il Raggruppamento o il Consorzio d’Imprese con il quale verrà stipulato il contratto. Art. 3 - Durata del Contratto ed importo a base di gara La locazione avrà una durata di 60 mesi dalla data di consegna di ciascuna unità con un utilizzo indicativo di 3.500 ore motore nell’intero periodo di locazione per ciascuna macchina oggetto dell’appalto (pari ad un utilizzo annuo indicativo di 700 ore motore/cad). L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 839.131,00 IVA esclusa, come suddiviso di seguito: Euro 786.000,00 IVA esclusa importo a base di gara, così ripartito: o o o Euro 612.000,00 IVA esclusa per la locazione di n. 12 carrelli elevatori con forche per un periodo di 60 mesi dalla data di consegna (pari a Euro 850,00 IVA esclusa al mese) comprensiva di servizio di manutenzione full-service; Euro 57.600,00 IVA esclusa per la locazione di n. 1 carrello elevatore con forche e rotore idraulico per un periodo di 60 mesi dalla data di consegna (pari a Euro 960,00 IVA esclusa al mese) comprensiva di servizio di manutenzione full-service; Euro 116.400,00 IVA esclusa per la locazione di n. 2 carrelli elevatori con pinza idraulica e griglia di protezione, per un periodo di 60 mesi dalla data di consegna (pari a Euro 970,00 IVA esclusa al mese) comprensiva di servizio di manutenzione full-service; Euro 51.900,00 IVA esclusa importo a base di gara per gli interventi a seguito di incidenti o rotture per uso improprio; Euro 1.231,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (riferimento D.lgs 81/2008), relativi ad attività per le quali si sono riscontrate interferenze e per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Poiché il presente contratto viene stipulato anche per garantire le obbligazioni derivanti dal Contratto di Servizio concluso tra il Comune di Milano e l’Impresa Appaltante, in caso di Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -4/20- Amsa S.p.A. risoluzione del predetto Contratto di Servizio, Amsa si riserva di recedere unilateralmente dal contratto senza che l’appaltatore possa avere alcunché a pretendere a qualsiasi titolo per effetto di tale recesso. Art. 4 – Modalità di offerta I concorrenti che hanno richiesto ed ottenuto l’abilitazione alla partecipazione per via telematica (si veda a tal proposito il paragrafo “Fase 1 – Domanda di Abilitazione” del Disciplinare di Gara) devono inviare all’Impresa Appaltante entro e non oltre il termine indicato nel Bando la seguente documentazione: - Busta A (in formato cartaceo, recante all’esterno la dicitura “Busta A: Documentazione Amministrativa ”); - Busta B (offerta economica, compilata on line); - Busta C (in formato cartaceo, recante all’esterno la dicitura “Busta C: listino prezzi parti di ricambio”). La documentazione in formato cartaceo dovrà essere inviata all’Impresa Appaltante in un plico sigillato contenente la Busta A (recante all’esterno la dicitura “Busta A: Documentazione Amministrativa”) e la Busta C (recante all’esterno la dicitura “Busta C: listino prezzi parti di ricambio”). Art. 4.1 – Documentazione Amministrativa (Busta A – Formato cartaceo) All’interno della “Busta A: Documentazione Amministrativa” dovrà essere presente la seguente documentazione, redatta in lingua italiana: a) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, resa sulla base dell’allegato D “Dichiarazione Sostitutiva dell’impresa offerente” del presente Capitolato; la dichiarazione di cui sopra, sottoscritta dal Legale Rappresentante, non sarà assoggettata ad autenticazione, purché presentata unitamente a copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000. b) dichiarazioni (ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 163/2006) di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, ai fini di dimostrare la capacità economica e finanziaria dell’impresa; se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare la seconda idonea dichiarazione bancaria, dovrà essere presentata apposita dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni d.p.r. 445/00, concernente il fatturato globale d’Impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, corredata da copia degli estratti di bilancio dell’Impresa. c) Garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006 di € 16.780,00 redatta nelle forme di legge e in particolare conforme alle prescrizioni di quest’ultima norma, con validità dal 26/03/2012 al 22/09/2012 contenente l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per la cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (la garanzia a corredo dell’offerta sarà Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -5/20- Amsa S.p.A. incamerata dall’Impresa Appaltante in caso di rinuncia da parte dell’aggiudicatario ad accettare il contratto); d) Capitolato Speciale d’Appalto e Specifiche Rappresentante in ogni pagina per accettazione; Tecniche sottoscritti dal Legale e) Il/i documento/i (ove presente), disponibile sul sito www.amsa.it, sezione bandi e fornitori, all’interno dell’area di gara, contenente le risposte ai quesiti posti dai concorrenti, nonché i chiarimenti agli atti di gara, sottoscritti dal Legale Rappresentante in ogni pagina per accettazione; f) quietanza di versamento in originale, di € 80,00, del “contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, secondo le modalità previste dalla Deliberazione del 15.02.2010, art. 2 comma 1, dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative in vigore dal 1 Maggio 2010 presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture http: //www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione. Codice d’identificazione Gara attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (CIG): 3853307985; g) documento “dichiarazione di esonero responsabilità”, disponibile sul sito www.amsa.it, sezione bandi e fornitori, all’interno dell’area “documenti comuni/area informativa”, debitamente firmato per accettazione dal Legale Rappresentante; h) Verbale di avvenuto sopralluogo nei luoghi oggetto d’intervento, per meglio comprendere e valutare l’entità dell’attività, verificando quanto stimato e descritto nel presente atto (da effettuarsi prima della presentazione dell’offerta contattando il servizio Ingegneria e Manutenzione Automezzi – Sig. Bissi Luigi 02/2729.8990 Dott. Santoro 02/2729.8094 o Ing. Maffioletti 02/2729.8878); i) la Visura Camerale in copia originale o autenticata anche ai sensi del DPR 445/2000, o certificato iscrizione CCIAA. Se l’offerta è sottoscritta da un Procuratore, occorrerà produrre originale o copia dell’atto attributivo dei relativi poteri. Amsa si riserva di chiedere chiarimenti/integrazioni in merito alla documentazione presentata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 46 d.Lgs. 163/06. Sono ammessi a partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (anche se non ancora costituiti). Sono ammessi a partecipare alla gara i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (anche se non ancora costituiti). Gli stessi sono sottoposti alla disciplina vigente ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese la dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun Concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento ad accezione dei punti 15, 16 e 17 (dell’allegato D) che verranno valutati in riferimento all’intero raggruppamento. Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -6/20- Amsa S.p.A. Ogni impresa associata dovrà presentare le dichiarazioni di cui all’art. 4.1 lettera b), i). La documentazione di cui all’art. 4.1 lettera f) e il verbale di sopralluogo di cui al punto h) dovranno essere presentati da una delle Imprese facenti parte del raggruppamento. La garanzia a corredo dell’offerta, comprensiva dell’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’art. 4.1 lett. c) dovrà essere intestata a tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento. Il Capitolato Speciale d’Appalto e le Specifiche Tecniche di cui all’art. 4.1 lett. d), l’eventuale/i documento/i di cui all’art. 4.1 lett. e) e il documento di cui all’art. 4.1 lett. g) dovranno essere sottoscritti da tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento. L’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande o consorziate e dovrà specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno a quanto previsto all’art. 37 D.lgs.163/2006. Art. 4.2 – Offerta Economica on line (Busta B) I concorrenti dovranno compilare on-line, a pena di esclusione, l’offerta economica “Busta B” e allegare on-line la Scheda Offerta Economica, una volta scansita, completa in ogni sua parte, sul sito www.amsa.it, sezione bandi e fornitori nell’apposita area di gara (accesso tramite nome utente e password), timbrata e sottoscritta per completa accettazione dal Legale Rappresentante. Tale offerta è espressa in conformità alla Scheda Offerta allegata al Capitolato. L'offerta dovrà essere tassativamente formulata utilizzando la "Scheda Offerta" allegata, che dovrà essere restituita sottoscritta dal Legale Rappresentante secondo le seguenti indicazioni: Sezione 1 - Locazione comprensiva del servizio di manutenzione full-service Dovrà essere indicato, per ciascuna delle righe A, B e C, nella colonna 4 della Scheda Offerta l’importo unitario mensile, IVA esclusa, offerto per la locazione, comprensiva di manutenzione full service e di quanto previsto all’art. 1 del presente Capitolato, dei mezzi oggetto dell’appalto indicati, per ciascuna tipologia, nelle righe A, B e C della Scheda Offerta, per un periodo di 60 mesi dalla data di consegna. Non verranno ammesse offerte superiori agli importi unitari mensili a base di gara indicati in colonna 3, pena l’esclusione. L’importo totale di locazione, per ciascuna delle righe A, B e C, da indicare in colonna 5, sarà il prodotto dell’importo unitario mensile offerto, indicato in colonna 4, moltiplicato per i 60 mesi di locazione predeterminati in colonna 2 ed il quantitativo di mezzi indicato in colonna 1. Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -7/20- Amsa S.p.A. L’importo totale di locazione relativo alla Sezione 1 dovrà essere indicato in corrispondenza della casella “IMPORTO TOTALE SEZIONE 1” e dovrà indicare la somma degli importi totali indicati alla colonna 5 in corrispondenza delle righe A, B e C, quest’ultime compilate secondo quanto indicato ai commi precedenti. Sezione 2 - Interventi a seguito di incidenti o rotture per uso improprio Dovranno essere indicati: • alla riga D in colonna 3, il prezzo unitario IVA esclusa offerto, relativo al costo orario della manodopera per interventi a seguito di incidenti o rotture per uso improprio; in colonna 4 l’importo totale ottenuto dal prodotto del precedente importo unitario offerto per il n° ore di manodopera indicato nella Scheda Offerta in colonna 1 (sempre nella riga D) stimate nel periodo della locazione; • alla riga E in colonna 3, il prezzo unitario, IVA esclusa, offerto, relativo alla presa e resa (intendendosi la presa e la resa come un’unica operazione) solo per interventi a seguito di incidenti o rotture per uso improprio; in colonna 4, e l’importo totale ottenuto dal prodotto del predetto importo unitario offerto per il numero di prese e rese indicato nella Scheda Offerta in colonna 1 (sempre nella riga E) stimati nel periodo della locazione; • Non verranno ammesse offerte superiori agli importi unitari mensili a base di gara indicati in colonna 2, pena l’esclusione. • Alla riga F l’importo IVA esclusa relativo ai ricambi viene posto fisso dall’Impresa Appaltante, e la società dovrà indicare nell’apposito spazio in calce alla scheda gli sconti che applicherà sul listino parti di ricambio, che non dovrà essere inferiore al 10%, pena l’esclusione; L’importo totale del servizio di manutenzione per interventi di riparazione non coperti da garanzia dovrà essere indicato in corrispondenza della casella “IMPORTO TOTALE SEZIONE 2” e dovrà indicare la somma degli importi totali indicati in colonna 4 in corrispondenza delle righe D, E ed F. L’importo relativo agli oneri di sicurezza indicato alla riga G è posto fisso dalla Impresa Appaltante. L’importo totale offerto per il complessivo servizio appaltato, somma degli importi indicati nelle caselle “IMPORTO TOTALE SEZIONE 1”, “IMPORTO TOTALE SEZIONE 2” e dell’importo indicato alla riga F dovrà essere indicato nell’apposita casella “IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA (IMPORTO TOTALE SEZIONE 1 + IMPORTO TOTALE SEZIONE 2 + ONERI DI SICUREZZA)”. Le quantità esposte nella sezione 2 della Scheda Offerta sono indicate ai soli fini della valorizzazione della gara e verranno riconosciuti i compensi relativi alle effettive ore motore di utilizzo e agli interventi effettivamente prestati. Pertanto, si precisa che le quantità indicate nella sezione 2 della Scheda Offerta sono quantificate solo ai fini dell'aggiudicazione della gara. Dunque l’Appaltatore potrà esigere il corrispettivo contrattuale delle sole prestazioni effettivamente svolte a favore di Amsa SpA e da questa accettate e ritenute conformi al presente Capitolato. Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -8/20- Amsa S.p.A. Non saranno ammesse offerte con importi unitari superiori alle basi di gara indicate in Scheda Offerta, pena l’esclusione. Sulla Scheda Offerta dovrà essere apposto timbro e firma del Legale Rappresentante della stessa o di un suo procuratore e non vi potranno essere correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. Non sono ammesse offerte contenenti condizioni relative a modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le norme del presente Capitolato sul presupposto che la formulazione dell’offerta tiene conto di tutti gli elementi previsti in capitolato. Art. 4.3 - Listino prezzi parti di ricambio (busta C) All’interno della “Busta C : Listino prezzi parti di ricambio” dovrà essere presente il listino prezzi parti di ricambio relativo ai mezzi offerti. La documentazione sopra menzionata potrà essere fornita in forma cartacea o anche su supporto elettronico, purché leggibile da Amsa. Art. 5 - Prezzi I listini prezzi di riferimento saranno quelli in vigore alla data di emissione di ogni ordine, entro i limiti della revisione prezzi prevista ex lege, ferma sempre l’applicazione dello sconto offerto in gara. I suddetti prezzi di listino, sui quali sarà applicato lo sconto offerto, e i prezzi della manodopera e di presa e resa si intendono comprensivi di tutti gli oneri, anche fiscali, ad eccezione della sola IVA di legge. Art. 6 - Validità dell’offerta L’Impresa concorrente è vincolata all’offerta presentata per 180 giorni, con decorrenza dal termine di presentazione dell’offerta stessa. Art. 7 - Criteri di aggiudicazione L’Appalto sarà aggiudicato, secondo il criterio di cui all’art. 82 comma 2 lett. b) D.lgs 163/06 al concorrente che avrà espresso l’offerta complessiva più bassa, indicata nella casella “IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA (IMPORTO TOTALE SEZIONE 1 + IMPORTO TOTALE SEZIONE 2 + ONERI DI SICUREZZA)” della Scheda Offerta, fatta salva la presentazione e la verifica di conformità alla specifica tecnica di gara della seguente documentazione che verrà richiesta al migliore offerente: a) Specifiche Tecniche entrambi recanti la colonna “Caratteristiche automezzo offerto” compilata e sottoscritta per accettazione dal Legale Rappresentante. b) Descrizioni tecniche particolareggiate delle caratteristiche geometriche, funzionali e deplian con disegni dei mezzi offerti. Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -9/20- Amsa S.p.A. c) Indicazione dei luoghi ove verranno effettuate le operazioni previste ubicati all’interno di un raggio di 100 km dalla sede Amsa di via Olgettina, 25 – Milano. d) Elenco dettagliato delle operazioni previste nei tagliandi di manutenzione programmata dei mezzi offerti e dichiarazione del fatto che il servizio di manutenzione full-service dovrà comprendere almeno le prestazioni indicate all’art. 9 del presente Capitolato. e) Tempi e modalità che si intende attuare circa i corsi di addestramento nei confronti del personale di Amsa S.p.A., che verranno comunque concordati con l’unità Ingegneria Manutenzione Automezzi dell’Impresa Appaltante. In caso di esito negativo della verifica di conformità alla Specifica Tecnica della documentazione elencata ai precedenti punti a), b), c), d), e) il concorrente primo in graduatoria sarà escluso e si procederà all’esame della medesima documentazione presentata dal soggetto che segue in graduatoria. L’Impresa Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di offerte uguali, esperita la procedura per l’ulteriore ribasso di cui all’art. 77 del R.D. 827/24, si procederà all’estrazione a sorte se gli sconti risultassero ancora uguali oppure nel caso in cui nessuno dei pari offerenti offrisse sconto. Restano salve e insindacabili le decisioni dell’Impresa Appaltante che si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ovvero alla stipula del contratto per irregolarità formali o per qualsiasi altro motivo di opportunità e convenienza, senza che i concorrenti possano chiedere indennità o compensi di sorta. Art. 8 - Consegne Gli automezzi dovranno essere consegnati (intendendosi per tale la consegna completa di tutti i documenti), tutti dal 01/11/2012 al 15/11/2012, presso i seguenti dipartimenti Amsa: - - n. 2 carrelli elevatori con forche, n. 1 carrello elevatore con rotore idraulico e n. 1 carrello elevatore con forche, pinza idraulica e griglia di protezione presso il sito Amsa Olgettina (via Olgettina, 25 - Milano); n. 1 carrello elevatore con forche presso il sito Amsa Zama (via Zama, 33 - Milano); n. 2 carrelli elevatori con forche (e copertura assicurativa R.C.A) presso il sito Amsa Primaticcio (via Primaticcio, 205 - Milano); n. 1 carrello elevatore con forche (e copertura assicurativa R.C.A) presso il sito Amsa Watt (via Bussola, 2 - Milano); n. 5 carrelli elevatori con forche presso il sito Amsa Silla (via Silla, 205 - Milano); n. 1 carrello elevatore con forche, pinza idraulica e griglia di protezione presso il sito Amsa Muggiano (via Riccardo Lombardi, 13 - Milano); n. 1 carrello elevatore con forche presso il sito Amsa Gerenzano (via Giacomo Matteotti, 103 - Varese); Qualora i mezzi oggetto della gara non possano essere consegnati entro i termini di cui sopra, l’appaltatore dovrà comunque mettere a disposizione dell’Impresa Appaltante e per non più di 40 gg (oltre i quali dovrà necessariamente fornire i mezzi definitivi promessi in gara), altrettanti mezzi in ottimo stato di equivalenti caratteristiche. Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -10/20- Amsa S.p.A. L’Impresa Appaltante, ad insindacabile giudizio, valuterà lo stato del/i mezzo/i. Gli eventuali oneri di ritiro del/i mezzo/i provvisorio/i e contestuale consegna del/i mezzo/i definitivo/i saranno a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore. In caso di esercizio delle opzioni previste all’art. 1 del Capitolato, i tempi di consegna sono stabiliti in 120 giorni consecutivi dalla data di comunicazione scritta da parte di Amsa . Art. 9 - Descrizione modalità delle operazioni di manutenzione Le operazioni di manutenzione programmata dovranno essere effettuate presso gli impianti dell’Impresa Appaltante. FULL SERVICE A) MANUTENZIONE PROGRAMMATA Gli interventi minimali di manutenzione programmata saranno effettuati ogni 300 ore di funzionamento motore. Sono comprese nel contratto full service : sostituzione e riparazione pneumatici; i materiali di consumo e minuterie (lampadine, fusibili, spazzole del tergicristallo, etc); i ricambi di maggior consumo; lubrificanti,grassi e liquidi funzionali; filtri; lavaggio per manutenzione o riparazione; piccoli interventi sulla carrozzeria; oneri di smaltimento lubrificanti ,filtri ,batterie e in generale parti sostituite; presa e resa dei veicoli c/o dipartimenti Amsa S.p.A., se necessario; Sono escluse dal contratto full service : rifornimento carburante; controlli e rabbocchi; ingrassaggio. Se nel corso della manutenzione programmata vengono rilevati danni il cui costo di riparazione (ricambi + intervento), siccome verificato da Amsa S.p.A., non supera la somma di Euro 60,00, i.v.a. esclusa, l’Appaltatore effettuerà la riparazione e si farà carico di tale spesa, la quale dunque è compresa nel corrispettivo contrattuale per la locazione e non può dare adito ad alcuna pretesa da parte del medesimo Appaltatore verso l’Impresa Appaltante. B) MANUTENZIONE SU GUASTO È compresa nel full service la manutenzione su guasto per eventi accidentali, non causati da uso improprio, e la relativa assistenza presso gli impianti dell’Impresa Appaltante per veicolo fermo e per l’eventuale riparazione. MANUTENZIONE ESCLUSA DAL FULL SERVICE Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -11/20- Amsa S.p.A. C) MANUTENZIONE A SEGUITO DI INCIDENTI O ROTTURA PER USO IMPROPRIO Le operazioni di manutenzione/riparazione a seguito di incidenti, rotture o danneggiamenti dovuti ad utilizzo improprio dell’automezzo dimostrabile, saranno precedute dalla formulazione del preventivo tecnico/economico e potranno avere luogo solo dopo benestare alla riparazione da parte dell’Impresa Appaltante. Nessuna variazione al preventivo potrà essere autorizzata, senza nuovo benestare dell’Impresa Appaltante. Le prestazioni tecniche e i tempi necessari ad effettuarle, costituenti il quadro di riferimento per gli interventi di manutenzione, sono quelli indicati nei tempari delle case costruttrici, ove esistenti. In tutti i casi il costo orario della manodopera sarà quello di aggiudicazione, senza che mai l’Appaltatore possa vantare alcuna pretesa ulteriore. Nel caso di manutenzione a seguito di incidenti o uso improprio l’Appaltatore provvederà alla presa in carico e alla successiva resa del mezzo necessitante manutenzione, a fronte del riconoscimento da parte di Amsa del corrispettivo contrattuale per questo servizio. Art. 10 - Obblighi dell’Appaltatore Il servizio di manutenzione verrà effettuato dal locatore su richiesta dell'Impresa Appaltante nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato. A seguito di ogni intervento di manutenzione o riparazione il locatore è tenuto a compilare e trasmettere, contemporaneamente al rilascio del mezzo o componente dell’attrezzatura, un modulo con indicate le operazioni effettuate, i ricambi/materiali utilizzati e il tempo impiegato per l’effettuazione del lavoro. Il locatore è tenuto ad impiegare per tutti gli interventi di riparazione/manutenzione ricambi appartenenti alle tipologie sottonotate: ♦ componenti direttamente prodotti dalla casa costruttrice; ♦ componenti forniti di primo equipaggiamento; ♦ componenti perfettamente compatibili con i ricambi originali e a questi equivalenti, reperibili sul mercato; In questo caso il locatore dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, l’assoluta conformità del particolare di ricambio alle caratteristiche tecniche del ricambio originale e sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni (guasti meccanici, fermo macchina ecc.) subiti dall’Impresa Appaltante in conseguenza dell’impiego dei suddetti componenti. L'Impresa Appaltante avrà facoltà di effettuare verifiche del lavoro svolto, tramite propri incaricati, in qualsiasi momento, e a tal fine potrà richiedere di accedere all'officina dell’Appaltatore in qualsiasi momento dell'orario lavorativo. L’Appaltatore deve indicare un Responsabile Tecnico del Servizio che, con funzioni di ispettore e coordinatore, collaborerà con i Responsabili di Manutenzione della Impresa Appaltante che di volta in volta richiederanno l’attivazione dei servizi oggetto del presente capitolato e definiranno con il medesimo Responsabile Tecnico del Servizio indicato dall’Appaltatore per definire i programmi di lavoro. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Impresa Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia di Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -12/20- Amsa S.p.A. inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore, tramite il proprio Responsabile Tecnico del Servizio, dovrà concordare con il singolo Responsabile di Manutenzione dell’Impresa Appaltante che richiederà l’attivazione del singolo servizio, le date e gli orari in cui effettuare la manutenzione programmata che non potrà richiedere più di 12 ore. A) Manutenzione programmata: L’appaltatore dovrà concordare con il Responsabile preposto della Stazione Appaltante le date e gli orari in cui effettuare la manutenzione programmata. B) Manutenzione su guasto non riconducibile ad uso improprio (compresa nel fullservice del canone di locazione) La presa in carico del mezzo o componente dell'attrezzatura da parte del locatore dovrà essere effettuata entro le 24 ore successive alla comunicazione, telefonica, via E-mail o a mezzo fax, dell’Impresa Appaltante. Entro le 12 ore successive verrà consegnato all’Impresa Appaltante il mezzo riparato o il mezzo sostitutivo. C) Manutenzione a seguito di incidenti o rottura per uso improprio La presa in carico dell’automezzo da parte dell'Appaltatore dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore solari successive alla comunicazione o a mezzo fax. Il preventivo tecnico/economico dovrà essere trasmesso entro le 24 ore solari successive alla presa in carico dei beni da riparare. L’automezzo dovrà essere reso disponibile in piena efficienza nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal benestare alla riparazione, fatte salve revisioni particolarmente gravose riconosciute dall’Impresa Appaltante e come tali, richiedenti più di 5 giorni lavorativi: in questo caso i relativi tempi di intervento saranno specificamente concordati. L’Appaltatore si impegna comunque a rendere disponibile a titolo gratuito, un mezzo sostitutivo equivalente a quello oggetto del presente capitolato speciale entro le 36 ore dall’indisponibillità del mezzo comunicata dall’Impresa Appaltante, per tutto il periodo necessario alla riparazione, qualora per necessità particolari fosse richiesto dal Responsabile di Manutenzione della stessa. Al termine di ogni intervento sugli automezzi (sia esso relativo a prestazioni in full service che a interventi a seguito di incidenti o rotture per uso improprio) l’Appaltatore rilascerà all’Impresa Appaltante un verbale di intervento dettagliato in cui saranno particolareggiate le operazioni effettuate, le ore impiegate e i ricambi eventualmente utilizzati, distinte a seconda del contratto di riferimento. I preventivi dovranno essere tassativamente compilati dall’Aggiudicatario con chiarezza sulla base dei tempari forniti ad Amsa S.p.A. dall’Aggiudicatario, indicando i ricambi utilizzati con i relativi codici identificativi, le ore di manodopera e il costo dei materiali necessari e gli sconti di aggiudicazione. In caso si rivelasse necessario eseguire operazioni non comprese nei tempari dovranno essere indicate con chiarezza le ore di manodopera e il costo dei materiali necessari; dovranno essere inoltre indicati tutti gli elementi utili per valutare la congruità del preventivo stesso. In mancanza di queste informazioni di dettaglio le spese esposte non saranno riconosciute. Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -13/20- Amsa S.p.A. Il preventivo dovrà riportare la data (in termini di giorni naturali consecutivi) di resa disponibilità dell’automezzo a partire dal benestare alla riparazione. Art. 11 - Garanzie In relazione all'operazione manutentiva effettuata l’Appaltatore si impegna a fornire adeguate certificazioni dei materiali riparati e/o sostituiti a garantirli per sei mesi a decorrere dall’accettazione da parte dell’Impresa Appaltante dell’intervento manutentivo effettuato. Art. 12 - Responsabilità del locatore L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la perfetta esecuzione del Servizio di manutenzione, in conformità alla normativa vigente e alle regole di buona tecnica. L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni provocati a persone e/o a cose di terzi (ivi tra questi compresa la stessa Impresa Appaltante) in relazione o comunque in occasione dell'effettuazione del Servizio oggetto del presente capitolato. La movimentazione dei mezzi da e per gli stabilimenti dell’Impresa Appaltante deve avvenire con copertura assicurativa R.C.A. a carico del locatore. Art. 13 - Pagamenti Alla fine di ogni mese l’Appaltatore, ricevuta l’attestazione di conformità delle prestazioni effettuate, che verrà rilasciata a cura del responsabile incaricato dell’Impresa Appaltante, emetterà regolari fatture relative alla locazione dell’automezzo. Le fatture relative alla locazione saranno saldate, mediante bonifico bancario, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle stesse. Le fatture relative ad eventuali importi dovuti a seguito di incidenti o rottura per uso improprio saranno saldate, mediante bonifico bancario, a 120 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle stesse. E’ vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto. Art. 14 - Collaudo Il collaudo degli automezzi offerti dall’aggiudicatario verranno effettuati ciascuno presso le sedi di Amsa S.p.a. indicate all’articolo 8 del presente Capitolato, al momento della consegna degli stessi automezzi, previo accordo con il Responsabile dell’Unità Investimenti e Manutenzione Automezzi. Qualora vengano riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nelle allegate specifiche tecniche e dichiarate dall'Appaltatore in sede di Offerta, a quest’ultimo verrà data facoltà una volta, ed una soltanto, di modificare a proprie spese tutti gli automezzi forniti per renderli conformi a tutte le previsioni contrattuali, specifiche tecniche comprese. I mezzi così modificati saranno sottoposti a nuovo collaudo, che verrà effettuato soltanto dopo che tutti gli automezzi forniti siano stati modificati, procedendo secondo quanto indicato negli Artt. 15 e 16 del presente Capitolato. Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -14/20- Amsa S.p.A. Art. 15 - Penali per ritardata consegna Nel caso di ritardi rispetto ai termini di consegna, considerando come termini di consegna quelli indicati all’art.8, sarà applicate a carico dell'Appaltatore la seguente penalità: ♦ per ogni giorno solare di ritardo dai termini prima definiti lo 0,30% dell'importo relativo al canone di locazione del singolo automezzo consegnato in ritardo; L'eventuale fornitura di automezzi sprovvisti della documentazione per l'utilizzazione (contrassegni, permessi, collaudi, ecc.) sarà considerata come non avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla consegna dei documenti verrà considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna dell’automezzo, se eccedente il termine di consegna indicato nello specifico articolo predetto. Art. 16 - Penali per difetto delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni Nel caso che in sede di collaudo, che verrà effettuato dall’Impresa Appaltante alla consegna dei mezzi oggetto della fornitura ai sensi dell’art. 14 del presente Capitolato Speciale, vengano riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nelle allegate specifiche tecniche e dichiarate dall'Appaltatore in sede di Offerta, verrà data facoltà una volta, ed una soltanto, all'Appaltatore di modificare a proprie spese gli automezzi forniti per renderli conformi e sottoporli ad un nuovo collaudo, che verrà effettuato soltanto dopo che tutti i mezzi forniti siano stati modificati. Se l'esito del 2° collaudo sarà positivo, nel caso la riconsegna degli automezzi sia compresa tra: ♦ il 2° ed il 15° giorno dall'esito del 1° collaudo negativo, verrà applicata una penale per ogni giorno solare di ritardo pari allo 0,1% del complessivo conone di locazione degli automezzi forniti; ♦ il 16° ed il 30° giorno dall'esito del 1° collaudo negativo, verrà applicata una penale per ogni giorno solare di ritardo pari allo 0,15% del complessivo canone di locazione degli automezzi forniti. In ogni caso, in aggiunta alle penali sopraccitate, sono fatti salvi i maggiorni danni che potranno ammontare sino ad un massimo del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale relativo alle macchine operatrici oggetto del presente Capitolato. Art. 17 - Penali per indisponibilità operativa Qualora il mezzo non sia restituito funzionante decorse trentasei ore dalla comunicazione dell’Impresa Appaltante (24 ore per la presa in carico + 12 per la ripristinata disponibilità operativa del mezzo) della necessità di provvedere o a manutenzione programmata ovvero alla riparazione di un guasto o di un sinistro di un mezzo, sarà addebitata all'Appaltatore una penale pari a Euro 100,00 al giorno per ciascun veicolo , per 8 giorni. In ogni caso, in aggiunta alle penali sopraccitate, sono fatti salvi i maggiorni danni che potranno ammontare sino ad un massimo del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale relativo alle macchine operatrici oggetto del presente Capitolato. Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -15/20- Amsa S.p.A. Art. 18 – Clausola risolutiva espressa L’Impresa Appaltante avrà facoltà di considerare risolto il contratto nei seguenti casi: • Oltre i 30 gg di ritardo (anche per un solo veicolo) nella consegna degli automezzi oggetto del presente Capitolato è facoltà dell’Impresa Appaltante risolvere il contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore con l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo residuo della fornitura, fatti salvi i maggiori danni; • In caso di riconsegna dell’automezzo oltre il 30° giorno dall'esito del 1° collaudo negativo, è facoltà dell’Impresa Appaltante risolvere il contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà tenuto a versare una penale complessiva del 10% del valore globale della fornitura, fatti salvi maggiori danni; • In caso di esito negativo anche del secondo collaudo di cui all’art. 16 comma 2 del presente Capitolato; • Qualora decorrano oltre 8 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 17 ovvero i termini stessi siano violati per due volte anche non consecutive (vale a dire ove i mezzi siano restituiti decorse trentasei ore dalla comunicazione dell’Impresa Appaltante e due volte anche non consecutive); • Nel caso di apertura di una procedura di fallimento, liquidazione ovvero qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata a carico dell’Appaltatore; • Nel caso di messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività dell’Appaltatore. In tutti questi casi l’Impresa Appaltante avrà facoltà di considerare risolto il Contratto per inadempienza dell’Appaltatore dandogliene semplice comunicazione, applicando una penale pari al 10% dell’ammontare residuo del servizio di riparazione su guasto e comunque non inferiore alla penale per ritardi. In ogni caso, in aggiunta alle penali sopraccitate, sono fatti salvi i maggiorni danni che potranno ammontare sino ad un massimo del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale relativo alle macchine operatrici oggetto del presente Capitolato. Le parti convengono, inoltre, che costituisce motivo per la risoluzione del contratto, per fatto e colpa dell’Appaltatore, con l’applicazione dei danni conseguenti, la mancata assunzione e/o rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. In caso di risoluzione del contratto, previa semplice comunicazione scritta, verrà addebitata una penale pari al 10% dell’importo contrattuale residuo, con riserva di addebito dei maggiori danni. In caso di violazioni delle prescrizioni del Codice Etico AMSA e dei principi/contenuti del Modello Organizzativo, che il contraente attesta di conoscere ed accettare, l’Impresa Appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione in tronco del rapporto contrattuale per fatto e colpa dell’appaltatore, con applicazione dei danni conseguenti, che potranno ammontare sino ad un massimo del 10% (diecipercento) dell’importo cntrattuale relativo alle macchine operatrici oggetto del presente Capitolato. Art. 19 – Cauzione definitiva A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dal presente Capitolato, ai sensi dell’art. 113 D.lgs. 163/06 l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, a costituire una garanzia fidejussoria Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -16/20- Amsa S.p.A. conforme a quanto previsto da quest’ultima norma e dalle disposizioni da essa richiamate, in ragione del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatti salvi gli aumenti previsti nello stesso articolo. La garanzia di cui sopra potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le vigenti normative e in specie secondo le previsioni ex art. 113 D.lgs. 163/06 e le norme da esso richiamate anche indirettamente. L’importo della garanzia è ridotto della metà per le imprese alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso della certificazione potrà essere provato mediante esibizione dell’originale della certificazione ovvero di sua di copia autenticata anche ai sensi del d.p.r. 445/00. La cauzione sarà restituita all’impresa fornitrice alla scadenza del periodo predetto, salvo incameramento nel caso di applicazione delle penali di cui agli Artt.15, 16 e 17 del presente Capitolato. Art. 20 - Cessione contratto In qualsiasi momento, anche nel corso del periodo contrattuale, Amsa S.p.a. avrà facoltà di cedere il contratto ad altre Società del gruppo A2A, con la sola formalità della comunicazione scritta, fermo restando che la valutazione delle penali sarà effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 17 del presente Capitolato. E vietata la cessione del Contratto da parte dell’Appaltatore. Art. 21 – Corsi di addestramento personale Impresa Appaltante I corsi di addestramento saranno tenuti a cura della ditta fornitrice presso stabilimenti dell’Impresa Appaltante e saranno indirizzati agli operatori/manutentori negli orari stabiliti dall’ Impresa Appaltante per la durata di n°14 ore/ anno suddivise in diverse sessioni. Art. 22 – Norme di Sicurezza L’intervento appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore deve inoltre osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi dei quali intenda avvalersi, le “Disposizioni riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori e norme ambientali a cui devono attenersi le imprese appaltatrici/lavoratori autonomi a cui vengono affidati lavori da Amsa S.p.A.”. In relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Impresa Appaltante precisa che è stato predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali). L’Appaltatore dovrà recepire i rischi individuati dall’Impresa Appaltante nella Sezione B del DUVRI ed inserire nel “Modulo Informativo” allegato al DUVRI gli elementi della propria Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -17/20- Amsa S.p.A. attività che potrebbero determinare rischi interferenziali nell’ambito dell’intervento appaltato e le misure di sicurezza e contenimento da adottare. Il DUVRI, compilato nella Sezione A.5 e A.6 e firmato nella Sezione F, ed il “Modulo Informativo”, compilato e firmato, devono essere obbligatoriamente consegnati prima della formalizzazione del contratto/ordine all’ufficio Acquisti Amsa, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte dell’Impresa Appaltante, risultando ciò condizione necessaria per la formalizzazione/stipula del contratto/ordine. Nel caso l’Appaltatore intenda avvalersi di imprese esecutrici o lavoratori autonomi, deve provvedere a consegnare a questi ultimi il DUVRI ed il “Modulo Informativo”. Le imprese esecutrici o lavoratori autonomi, prima della consegna delle attività, restituiranno il “Modulo Informativo”, compilato e firmato, all’impresa affidataria, la quale provvederà a consegnarlo all’Impresa Appaltante. Il DUVRI allegato al presente Capitolato forma parte integrante dello stesso. Si precisa che, in caso di intervenute variazioni delle condizioni operative, si dovranno apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze, previo incontro di coordinamento. L’Appaltatore dovrà in ogni caso rispondere dell’applicazione dei principi generali e particolari di prevenzione in materia di salute, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. All’Appaltatore verrà riconosciuto un importo di Euro 1.231,00 IVA esclusa, non soggetto a ribasso d’asta, pertinente gli apprestamenti necessari ad eliminare/ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle attività. Tali oneri sono computati nell’Allegato “Stima oneri di Sicurezza” al Capitolato. Si ribadisce l’obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento per tutte le maestranze impiegate durante l’esecuzione delle attività. In seguito dell’aggiudicazione, l’Appaltatore dovrà consegnare all’Impresa Appaltante, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della stipulazione del contratto, la documentazione richiesta nell’Allegato “Piano della Sicurezza” al Capitolato, concernente i rischi specifici legati all’attività oggetto dell’appalto, redatto secondo la specifica di cui all’allegato stesso. L’Appaltatore è tenuto a consegnare all’Impresa Appaltante la documentazione prevista per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi, previa verifica della sua completezza e conformità, entro gli stessi termini assegnati all’Appaltatore medesimo. Qualora per le attività da affidare alle imprese esecutrici si configuri il subappalto, l’Appaltatore dovrà ottenerne autorizzazione scritta dall’Ufficio Appalti dell’AMSA S.p.A., presentando la documentazione che verrà indicata dall’ufficio stesso. Le attività oggetto dell’appalto potranno avere inizio solo dopo che l’Impresa Appaltante abbia verificato, in contraddittorio con l’Appaltatore, la congruità di tutta la documentazione presentata. Qualora la documentazione di cui ai paragrafi precedenti risulti incompleta o difforme, l’Impresa Appaltante assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio di 15 Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -18/20- Amsa S.p.A. giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della raccomandata medesima, trascorso il quale inutilmente avrà il diritto di risolvere il contratto, salva e riservata l’azione per gli eventuali maggiori danni. La consegna delle attività verrà effettuata contestualmente alla prima riunione di coordinamento per la sicurezza, durante la quale l’Impresa Appaltante provvederà a completare, congiuntamente all’Appaltatore e ad eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi, la Sezione C del DUVRI e a redigere il “Verbale della riunione di coordinamento per la sicurezza”. In tale sede l’Impresa Appaltante consegnerà all’Appaltatore e ad eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi il/i “Piano di emergenza integrato con emergenze di tipo ambientale” relativo/i al/i sito/i Amsa interessato dalle attività. Art. 23 - Garanzie L'Appaltatore si impegna a fornire adeguate certificazioni dei materiali riparati e/o sostituiti e a garantirli per sei mesi in relazione all'operazione manutentiva effettuata. Art. 24 – Scorrimento della graduatoria In caso fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto, l’Impresa Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. L’Impresa Appaltante procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Art. 25 – Documenti a cui non si concede l’accesso Ciascun concorrente dovrà indicare motivatamente, in sede di presentazione della documentazione per la procedura selettiva cui afferisce il presente Capitolato, quali atti da esso prodotti egli voglia siano sottratti all’accesso degli altri concorrenti poiché contenenti segreti tecnici e/o commerciali. Si segnala che, in mancanza di detta indicazione, l’Impresa Appaltante consentirà accesso integrale a chiunque lo richiederà avendovi interesse. Art. 26 - Foro competente Foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie relative al presente contratto sarà quello di Milano. Milano, 27/09/2011 Letto, approvato e sottoscritto. Data ___________________ Firma__________________________ Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -19/20- Amsa S.p.A. (firma del Legale Rappresentante della Soc. concorrente o firma dei Legali Rappresentanti facenti parte dell’eventuale Associazione Temporanea d’Imprese) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il concorrente dichiara espressamente di conoscere, accettare, sottoscrivere le condizioni di cui agli artt. 1 - Oggetto dell’Appalto 3 - Durata del Contratto ed importo a base di gara 4 – Modalità di offerta 5 - Prezzi 8 - Consegne 10 – Obblighi dell’Apaltatore 11 - Garanzie 12 – Responsabilità del locatore 13 – Pagamenti 14 – Collaudo 15 – Penali per ritardata consegna 16 – Penali per difetto delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni 17 - Penali per indisponibilità operativa 18 – Clausola risolutiva espressa 19 – Cauzione definitiva 20 – Cessione contratto 22 – Norme di sicurezza 23 - Garanzie 26 - Foro competente Data ___________________ Firma__________________________ (firma del Legale Rappresentante della Soc. concorrente o firma dei Legali Rappresentanti facenti parte dell’eventuale Associazione Temporanea d’Imprese) Capitolato Speciale d’Appalto RIS/IMA Pag. -20/20-