Specifica Tecnica

SPECIFICA TECNICA
Edizione giugno 2015
Fornitura di dispositivi di protezione individuale
CALZATURE DI SICUREZZA
Acea Ato2 SpA
ST - Fornitura di dispositivi di protezione individuale (Calzature di Sicurezza) – Ed. giugno 2015
INDICE
1 OGGETTO DEL CONTRATTO ................................................. 3
2 LUOGO DI CONSEGNA ........................................................ 3
3 DURATA DEL CONTRATTO ................................................... 3
4 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO ....................................... 3
5 OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE .............................. 4
6 TERMINI DI CONSEGNA ...................................................... 4
7 MODALITA’ DI CONSEGNA................................................... 4
8 CONFEZIONAMENTO, IMBALLO E TRASPORTO ....................... 4
9 COLLAUDO ........................................................................ 4
10 PENALI PER RITARDATA CONSEGNA ..................................... 5
11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ........................................... 5
12 GESTORE DEL CONTRATTO ................................................. 5
ALLEGATI:
All. 1 – Elenco Siti di Consegna
Acea Ato2 SpA
2 di 5
ST - Fornitura di dispositivi di protezione individuale (Calzature di Sicurezza) – Ed. giugno 2015
1
OGGETTO DEL CONTRATTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura di calzature di sicurezza (dispositivi di protezione
individuale) da assegnare in dotazione al personale di Acea Ato2 SpA.
Nello specifico il contratto consisterà nella fornitura calzature di sicurezza di un quantitativo
presunto annuo pari a n. 1200, secondo le caratteristiche tecniche riportate nella Scheda
Tecnica “7266990” allegata agli atti di gara.
Le quantità indicate sono meramente orientative, potendo esse variare in relazione al
mutato fabbisogno. Il Committente garantisce, tuttavia, all’Appaltatore un quantitativo
minimo di acquisto pari al 50% della suddetta quantità presunta.
L’aggiudicazione della gara non impegna il Committente all’acquisto dell’intera fornitura, né
all’utilizzo degli interi importi contrattuali, nè all’acquisto in esclusiva degli articoli oggetto di
gara. L’appaltatore pertanto, non potrà sollevare eccezione alcuna relativamente alle
quantità sopra indicate, garantendo l’evasione di qualsiasi ordinativo, mantenendo in ogni
caso inalterati prezzi e condizioni di fornitura.
2
LUOGO DI CONSEGNA
Vista l’articolazione organizzativa della Committente, la distribuzione delle Sedi di Lavoro sul
territorio della provincia di Roma, la consegna dovrà essere effettuata presso i Siti indicati
nel documento “Elenco Siti di Consegna” (All.1), secondo le modalità che saranno
comunicate con i singoli ordini.
3
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del Contratto è fissata in 12 mesi a decorrere dalla data del suo perfezionamento
e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora tale condizione si
verifichi prima della naturale scadenza.
Decorso il suddetto termine, il Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio,
di rinnovare il contratto, di anno in anno, per ulteriori due annualità agli stessi prezzi, patti
e condizioni.
4
CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
L’importo totale del Contratto sarà corrispondente al valore di aggiudicazione della gara.
L’Appaltatore si impegna a mantenere i prezzi, proposti in fase di gara, fissi ed invariabili
per l'intera durata della convenzione.
Qualora, comunque, nel corso di validità del contratto dovessero sopraggiungere per Acea
situazioni tali da far venir meno i presupposti di validità del contratto stesso (es. altre
tecnologie che comportano l'utilizzazione di materiali di nuova generazione, cessazione di
alcune attività, etc. etc.), il contratto potrà essere risolto senza alcun onere aggiuntivo.
Le forniture saranno richieste all'occorrenza da Acea Ato2 SpA con singoli Ordini.
L’aggiudicazione della gara non impegna il Committente all’acquisto in esclusiva degli
articoli oggetto di gara.
Nel corso della durata contrattuale, il Committente potrà aggiornare la “Scheda Tecnica” in
funzione di sopravvenute esigenze aziendali e/o tecnico-normative: in tali circostanze il
Fornitore sarà chiamato a valutare la possibilità di sostituire il prodotto inizialmente quotato
con altro prodotto conforme alla nuova Scheda Tecnica, il tutto agli stessi prezzi, patti e
condizioni originari.
Acea Ato2 SpA
3 di 5
ST - Fornitura di dispositivi di protezione individuale (Calzature di Sicurezza) – Ed. giugno 2015
Nel caso in cui il Fornitore non fosse disponibile alla fornitura del nuovo prodotto, il
Committente si riserva la facoltà di provvedere diversamente.
5
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
Il Fornitore si impegna a garantire la conformità della prestazione rispetto a quanto richiesto
dal Committente, in caso contrario sarà suo obbligo procedere al ritiro ed alla riconsegna del
materiale non conforme entro i termini di consegna contrattuali.
Qualora la riconsegna del materiale non conforme superasse i termini di consegna previsti
dall’art.6 del presente Disciplinare, il Fornitore sarà soggetto all’applicazione della penale
prevista per le partite in ritardo di cui all’art. 10 del presente Disciplinare.
6
TERMINI DI CONSEGNA
La consegna dei materiali dovrà avvenire:
entro 90 giorni solari dalla ricezione di ogni singolo ordine applicativo.
7
MODALITA’ DI CONSEGNA
L’Appaltatore dovrà comunicare la consegna della fornitura presso i Siti indicati dal
Committente, con un preavviso di almeno 5 giorni, fornendo comunicazione scritta riguardo:
la programmazione della consegna;
l’individuzione dell’eventuale Servizio di Consegna (corriere).
La consegna della fornitura presso i Siti dovrà essere effettuata dal Lunedi al Venerdi, nella
fascia oraria che va dalle ore 09,00 alle ore 13,00, concordando, in anticipo, con il referente
individuato dal Committente, per ciascun Sito, data e orario.
Il Committente non garantisce il ricevimento della fornitura effettuata senza preavviso e non
risponde di eventuali spese di giacenza per forniture respinte.
L’Appaltatore dovrà avere cura che siano rispettate dal Servizio di Consegna le modalità di
cui sopra e predisporre il documento di trasporto che dovrà essere rilasciato
contestualmente alla consegna.
8
CONFEZIONAMENTO, IMBALLO E TRASPORTO
L’imballo, da eseguirsi puntualmente secondo quanto riportato nella Scheda Tecnica
“7266990”, il trasporto e la consegna, compreso lo scarico a terra, saranno a totale cura e
spesa dell’Appaltatore.
9
COLLAUDO
Il collaudo della fornitura avverrà secondo quanto disposto nella Scheda Tecnica “7266990”.
Il Committente, per l’esecuzione dei collaudi, si riserva la facoltà di avvalersi anche di
Istituti esterni certificati.
Acea Ato2 SpA
4 di 5
ST - Fornitura di dispositivi di protezione individuale (Calzature di Sicurezza) – Ed. giugno 2015
10 PENALI PER RITARDATA CONSEGNA
In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti, l’Appaltatore sarà soggetto
all’applicazione di una penale(1) giornaliera pari al 1% del valore della partita in ritardo.
Il limite massimo consentito di ritardo viene fissato a 30 giorni solari. Trascorso invano
detto termine, il Committente potrà esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente il
contratto.
Qualora l’importo complessivo delle penali superi il 10% dell'intero ammontare netto
dell'appalto, il Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il
contratto. In alternativa il Committente potrà proseguire il rapporto contrattuale
continuando ad applicare le penali fino ad un massimo del 30% dell’intero ammontare netto
dell’appalto, una volta raggiunto tale limite il contratto è da intendersi automaticamente
risolto per grave inadempimento dell’Appaltatore.
11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fermo restando quanto indicato nel Titolo 9 “Collaudo” e Titolo 10 “Penali per Ritardata
Consegna”, qualora nel corso di validità del Contratto dovessero sopraggiungere per il
Committente situazioni tali da far venir meno i presupposti di validità del Contratto stesso,
esse potranno risolvere il contratto senza che l’Appaltatore abbia nulla a che pretendere.
12 GESTORE DEL CONTRATTO
Il Gestore del Contratto, nominato dal Committente per espletare tutti i compiti e le funzioni
connessi alla fase di esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le
comunicazioni relative al Contratto medesimo, sarà comunicato all’Appaltatore in seguito al
perfezionamento del Contratto.
(1)
Nel calcolo dei tempi di consegna effettivi non si terrà conto del periodo dell’anno compreso fra il 23 dicembre ed
il 1 gennaio e del periodo dell’anno che va dal 10 agosto al 25 agosto.
Acea Ato2 SpA
5 di 5