ELAB 1 - Portale Trasparenza Provincia di Salerno
Transcript
ELAB 1 - Portale Trasparenza Provincia di Salerno
Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II PROVINCIA DI SALERNO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II RELAZIONE Progettisti : Ing. Paolo Cupo Ing. Marco Donnarumma Geom. Umberto La Sala Servizio Geologico : dott. Sergio Santoro Ing. Giuseppe Scalese Il Responsabile del Procedimento - dott. Domenico Ranesi 1 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II PREMESSA Il dirigente di Settore, dott. Domenico Ranesi, nel mese di Maggio 2016 ha dato incarico ai tecnici in servizio presso il Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Salerno, ing. Paolo Cupo, ing. Marco Donnarumma e Geom. Umberto La Sala, unitamente ai tecnici del Servizio Geologico dell’Ente, dott. Sergio Santoro e ing. Giuseppe Scalese, di redigere il presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica al fine di individuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza della Bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio di Laurito. A seguito di sopralluoghi eseguiti in sito è emerso che il tratto di strada considerato è una strada di proprietà del Comune di Montano Antilia di lunghezza pari a circa 2200 metri lineari, con le caratteristiche di Strada Vicinale Comunale. Tale arteria stradale fin dagli inizi degli anni 2000 è stata inserita all’interno di un più ampio progetto generale, il cui soggetto attuatore è stato la Provincia di Salerno. Tale progetto generale, che si è sviluppato nel corso degli ultimi decenni in diversi lotti funzionali, aveva lo scopo di realizzare una strada di collegamento che si sviluppasse a partire dall’uscita “Montano Antilia – Massicelle” della Strada Provinciale n. 430 “Cilentana” e si collegasse ai Comuni di Montano Antilia e Laurito. All’attualità tale sistema viario è stato realizzato relativamente ai Lotti n. I e n. II e si sviluppa compiutamente fino all’intersezione con la SP 143, per mezzo della quale è possibile collegarsi alla ex SS 18 che attraversa il Centro Abitato del Comune di Montano Antilia e che si collega, successivamente, alla SP 198 “Palombara”, raggiungendo, poi, il Centro Abitato del Comune di Laurito. Nell’ambito del predetto progetto generale era previsto un ulteriore intervento che era finalizzato a collegare il sistema viario descritto, a partire dall’intersezione con la SP 143, direttamente con la SP 198 “Palombara”, evitando di percorrere la SP 143 e la ex SS 18 all’interno del Centro Abitato di Montano Antilia. Si tratta del tratto viario denominato “Bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio di Laurito”. Tale collegamento prevedeva di utilizzare, sostanzialmente, il tracciato di una strada di proprietà del Comune di Montano Antilia, (Strada Comunale Vicinale) che doveva essere adeguato per essere inserito all’interno del progetto generale appena descritto. All’attualità a seguito dei sopralluoghi eseguiti nel corso dei mesi di Maggio e Giugno 2016, nonché dallo studio degli atti di Archivio, è emerso che lungo la Strada Comunale Vicinale da utilizzare per la realizzazione della citata Bretella, lo stato di fatto è il seguente: 2 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II - il tratto viario appena descritto ha una lunghezza di circa 2200 metri lineari (dall’intersezione con la SP 143 fino alla SP 198 “Palombara”), come rappresentato dagli elaborati Grafici dello Stato di Fatto e dalla relativa documentazione fotografica allegata; - con lotto di intervento realizzato agli inizi degli anni 2000 (periodo tra l’anno 2004 e l’anno 2007) è stato realizzato il Ponte sul Fiume Manganatorio (per una lunghezza di circa 60 ml), secondo una piattaforma stradale di categoria tipo F2 per ambito extraurbano, di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2001; - con lotto di intervento appaltato nell’anno 2007 sono state eseguite una serie di opere diffuse lungo i 2200 ml del tratto viario in questione (Numero due Tombini Stradali tra le sezioni 1400 e 1500 – Serie di sbancamenti diffusi – Muri di sostegno per la realizzazione della strada in trincea tra le sezioni 580 e 725, in prossimità del Ristorante Crem Caramel – Muri di sostegno in prossimità del Ponte sul Torrente Manganatorio – Canalizzazioni, rilevati e sbancamenti in prossimità delle sezioni dalla sez. 00 – alla sez. 360). Tuttavia a seguito dell’anomalo andamento dei lavori nell’anno 2010 furono sospesi i lavori. Contestualmente fu disposta dall’Assessore ai Lavori Pubblici e dal dirigente di Settore dell’epoca una segnalazione alla Procura della Repubblica, tenuto conto anche che nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificò il crollo di porzione di un rilevato stradale (tra la sezione 00 – e la sezione 420). Pertanto nel corso dell’anno 2011 si è pervenuti alla risoluzione contrattuale con la ditta aggiudicataria degli interventi. In particolare nell’atto di risoluzione contrattuale sottoscritto in data 03/08/2011 ed allegato alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 264 del 03/08/2011, si legge che: 1) Le somme previste nel progetto esecutivo posto a base di appalto per l’esecuzione dei lavori, non sono sufficienti a consentire l’ultimazione degli stessi lavori a regola d’arte lungo l’intero tratto di strada di lunghezza complessiva pari a 2200 ml, oggetto del Contratto di Appalto; 2) Pende il rilascio dei pareri e i nulla osta necessari per l’esecuzione delle opere, nelle aree gravate dai vincoli di cui al Certificato di destinazione Urbanistica n. 2 del 13/01/2011 rilasciato dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Montano Antilia; 3) Pende la definizione con Enel SPA della delocalizzazione della linea di media tensione per l’esecuzione dei lavori nei primi 500 ml di strada (N.B. che non erano stati oggetto di nessun intervento significativo); 4) Pende il rilascio dell’Autorizzazione in sanatoria da parte del Genio Civile di Salerno delle opere strutturali eseguite in assenza dei relativi nulla – osta, sulla base della procedura attivata dall’Ufficio di direzione Lavori (N.B. che si è poi conclusa successivamente). - a seguito della risoluzione contrattuale, con le economie sul progetto appaltato nell’anno 2007, nel corso dell’anno 2011 è stato redatto progetto per la messa in sicurezza dei primi 300 metri lineari della Bretella di Massicelle, laddove erano presenti scarpate di monte con forte pendenza 3 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II che manifestavano segnali di dissesto. Tenuto conto che nessuna opera era stata realizzata con il precedente appalto dell’anno 2007 nel predetto tratto di 300 metri lineari ed acquisiti i pareri e nulla – osta di legge, con l’intervento eseguito nel periodo compreso tra l’anno 2012 e fino all’attualità, i primi 300 metri lineari della strada in questione, a partire dall’innesto con la SP 143, sono stati adeguati, con la realizzazione di una piattaforma stradale di categoria tipo F2 per ambito extraurbano, di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2001. Si è raggiunto anche l’obiettivo di stabilizzare le scarpate di monte; - All’attualità resta, pertanto, da completare il tratto viario di cui trattasi per ulteriori 1900 metri lineari, come è possibile verificare dagli Elaborati Grafici dello Stato di Fatto. - Prima dell’avvio degli interventi progettati, dovendo operare su aree già oggetto di precedenti interventi, sarà necessario risolvere la questione evidenziata nell’atto di risoluzione contrattuale del 2011 al punto che precede sub. 2), relativamente all’acquisizione dei pareri mancanti , interagendo con le Autorità preposte alla tutela dei relativi vincoli; In appendice alla presente relazione vengono allegati maggiori riferimenti in relazione all’esecuzione dei diversi lotti di intervento già realizzati lungo la predetta Bretella di Massicelle. Pertanto l’incarico conferito ai sottoscritti tecnici è quello di redigere il presente Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, per verificare quale siano gli interventi necessari per poter consentire l’apertura al transito veicolare della predetta Bretella di Massicelle, tenuto conto delle esigue risorse economiche a disposizione. 4 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II LIVELLO PROGETTUALE Il presente progetto viene redatto con il livello progettuale di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. All’attualità è in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che regolamenta, tra l’altro, all’art. 23 i “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”. In particolare l’art. 23 al comma 3 dispone che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.” Il medesimo articolo al comma 5 dispone che “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. L’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) al comma 4 dispone che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) …… , del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207” Alla luce di quanto richiamato dagli articoli 23 e 216 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si rappresenta quanto segue: - Non essendo stato emesso il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti per la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, si applica l'articolo 216, comma 4, ovvero rimangono in vigore le disposizioni di cui al vecchio Regolamento dei Lavori Pubblici – ovvero gli articoli da 14 a 43 del DPR 207/2010. 5 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II Il progetto preliminare – oggi studio di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 17 (Documenti componenti il progetto preliminare) del ) del D.P.R. 207/2010 – Regolamento di attuazione dei Lavori Pubblici, relativamente al D.Lgs 163/2006 – Codice dei Contratti è composto dai seguenti documenti: a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) studio di prefattibilità ambientale; d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate; e) planimetria generale e elaborati grafici; f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; g) calcolo sommario della spesa; h) quadro economico di progetto; i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. Nel caso in questione, considerata la tipologia e la natura dell’intervento da realizzare, sentito il Responsabile del Procedimento, gli elaborati di progetto del presente Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, sono stati organizzati come segue: Elab. 1 Relazione illustrativa, Relazione Tecnica, Studio di Prefattibilità Ambientale, Aspetti Urbanistici Elab. 2 Relazione Geologica Elab. 3 – G.2 Planimetria Generale e Elaborati Grafici – Stato di Fatto – TAVOLA DEI VINCOLI Elab. 4 – G.3.a Planimetria Generale e Elaborati Grafici – Stato di Fatto – G.3.b Elab. 5 – G4.a STATO DI PROGETTO – SEZIONI STRADALI - Planimetria Generale e Elaborati Grafici G.4.b Elab. 6 – G.5. Piano Particellare preliminare delle aree – Soluzione 1 G.5.a Piano Particellare preliminare delle aree – Soluzione 2 Elab. 7 – G.6 Planimetria Generale e Elaborati Grafici – Stato di Progetto – RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NELLA ZONA A RISCHIO FRANA ELEVATO Elab. 8 Prime Indicazioni e misure per la stesura dei Piani di Sicurezza Elab. 9 Calcolo Sommario della Spesa e Quadro Economico di Progetto 6 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II 1. RELAZIONE GENERALE Per quanto espresso nella premessa della presente relazione con il presente Progetto di Fattibilità Tecnico Economica si intende individuare tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. L’esigenza da soddisfare è quella di individuare gli interventi minimi necessari per poter permettere l’apertura al transito veicolare della descritta Strada Comunale, inserendola nel sistema viario descritto in premessa. Lo Stato di Fatto dalla Strada Comunale Vicinale di lunghezza pari a 1900 ml dove è necessario intervenire, come è possibile verificare dall’analisi dei Grafici dello Stato di Fatto, presenta una strada che si presenta come segue: - dalla Sezione 00 – alla Sezione 360 – ovvero dall’incrocio con il Bivio per Laurito sulla SP 198 fino al Ponte sul Torrente Manganatorio è presente un tracciato stradale solo abbozzato. Il tracciato stradale si sviluppa in parte in rilevato ed in parte in trincea. E’ presente solo una pavimentazione in terra di larghezza media di 5,00 ml. Sono presenti delle opere di deflusso delle acque meteoriche realizzate solo in parte, nel corso della realizzazione dei lavori appaltati nell’anno 2007, cui ha fatto seguito la risoluzione contrattuale, che dovranno essere rivisitate. Non sono presenti opere di sostegno delle scarpate di monte, né di valle, se non muri di modeste dimensioni poste subito prima del ponte sul Torrente Manganatorio; - dalla Sezione 360 – alla Sezione 420 – è presente il Ponte sul Torrente Manganatorio, realizzato nel periodo tra gli anni 2005 e 2007, per una lunghezza di circa 60 metri lineari, costituito da una carreggiata stradale di larghezza pari a 8,20 ml con pavimentazione in conglomerato bituminoso, barriere bordo ponte, marciapiedi e rete di recinzione; - dalla Sezione 420 – alla Sezione 485 – è presente il tracciato della strada Comunale Vicinale di larghezza media pari a circa 6,50 ml con banchine in terra di circa 1,00 ml laterali; - dalla Sezione 485 – alla Sezione 550 – è presente il tracciato della strada Comunale Vicinale di larghezza media pari a circa 5,00 ml con banchine in terra di circa 1,00 ml laterali; - dalla Sezione 550 – alla Sezione 725 – è presente il tracciato della strada Comunale Vicinale di larghezza media pari a circa 9,80 ml, che si sviluppa in trincea con la presenza di muri di sostegno a valle e a monte, realizzati sempre a seguito dei lavori appaltati nell’anno 2007. Tale tratto di strada arriva fino in prossimità del Ristorante Crem – Caramel ed è stato oggetto di intervento con l’appalto dell’anno 2006; 7 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II - dalla Sezione 725 – alla Sezione 870 – è presente il tracciato della strada Comunale Vicinale di larghezza media che oscilla tra i 4,50 ml ai 6,50 ml e costeggia il Ristorante Crem Caramel. E’ presente un canale per deflusso delle acque meteoriche nella zona di valle; - dalla Sezione 870 – alla Sezione 1435 – è presente il tracciato della strada Comunale Vicinale di larghezza media che oscilla intorno ai 4,50 ml. Si evidenziano lungo il percorso degli sbancamenti eseguiti per eventuali allargamenti della sede stradale; - dalla Sezione 1435 – alla Sezione 1615 – è presente il tracciato della strada Comunale Vicinale di larghezza media che oscilla intorno ai 5,50 ml. Si evidenziano lungo il percorso degli sbancamenti eseguiti per eventuali allargamenti della sede stradale. Sono stati realizzati anche due tombini stradali per il deflusso delle acque di monte con i lavori appaltati nell’anno 2007; - dalla Sezione 1615 – alla Sezione 1670 – è presente il tracciato della strada Comunale Vicinale di larghezza media che oscilla intorno ai 6,50 ml. Si evidenziano lungo il percorso degli sbancamenti eseguiti per eventuali allargamenti della sede stradale, nonché la presenza di una scarpata di monte; - dalla Sezione 1670 – alla Sezione 1740 – è presente il tracciato della strada Comunale Vicinale di larghezza media che oscilla intorno ai 4,50 ml; - dalla Sezione 1740 – alla Sezione 1850 – è presente il tracciato della strada Comunale Vicinale di larghezza media che oscilla intorno ai 4,50 ml. La scarpata di monte assume una pendenza meno accentuata; - dalla Sezione 1850 – alla Sezione 1900 – è presente il tracciato della strada Comunale Vicinale di larghezza media che oscilla intorno ai 4,50 ml. La scarpata di monte assume una pendenza molto più elevata con altezze maggiori. - A conclusione di tale tratto si trovano i 300 metri che sono stati adeguati con la sezione tipo F2 extraurbana di larghezza pari a 9,50 ml. Intervento eseguito a partire dall’anno 2011, con la messa in sicurezza del tratto stradale, che non ha necessità di interventi ulteriori; La pavimentazione stradale si presenta in parte in terra battuta ed in parte in conglomerato bituminoso fortemente ammalorato come si evince dagli Elaborati Grafici e dalla documentazione fotografica dello Stato di Fatto. 8 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II SOLUZIONI ANALIZZATE NELLA REDAZIONE DEL PRESENTE PROGETTO DI FATTIBILITÀ Soluzione n. 0 La prima soluzione che è stata presa in considerazione è stata quella di realizzare un adeguamento della Strada Comunale esistente in modo da eseguire allargamenti tali da garantire una larghezza della piattaforma stradale conforme a quanto previsto dal D.M. 2001 del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per Strade in ambito extraurbano di categoria F2, ovvero una larghezza della carreggiata stradale pari a 8,50 ml. Considerando anche la larghezza delle zanelle stradali e delle opere di ritenuta (barriere stradali) e, se del caso, delle opere di sostegno, la larghezza minima dell’ingombro della piattaforma stradale è comunque superiore ai 9,50 ml ed oscilla, comunque intorno ad una larghezza media di circa 10,50 ml (considerando l’ingombro delle opere di ritenuta e delle opere di sostegno). Ciò comporta allargamenti stradali mediamente superiori ai 5,00 ml, maggiori oneri per gli espropri, maggiori dimensioni delle opere di sostegno, che, vista anche la geologia e i Rischi Frana presenti, avrebbero portato a costi elevatissimi e non compatibili, attualmente, rispetto ad una condizione disastrosa della viabilità provinciale in genere e alla carenza di risorse economiche. La predetta soluzione non è stata sviluppata nel dettaglio, ma è ricavabile, in termini di costi, dalla soluzione n. 1, che segue, amplificando i costi di circa un 25% - 30 %, considerando in proporzione il maggior ingombro della piattaforma stradale della soluzione 0 rispetto alla soluzione n. 1. Soluzione n. 1 A seguito delle riunioni tenutesi presso la sede della Provincia di Salerno alla presenza del Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Salerno e dei Sindaci del comprensorio, nel corso del mese di giugno 2016 sono stati esposti i primi risultati degli studi condotti e i costi elevatissimi che è necessario sopportare per garantire la soluzione 0. Pertanto, preso atto dei costi molto elevati da affrontare, è stato dato mandato di studiare una nuova soluzione progettuale che prenda in considerazione il fatto che la strada segue un tracciato stradale già esistente e che quindi ai sensi del D.M. 2001 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, non è necessario il raggiungimento pieno di quanto stabilito nel medesimo decreto ma solo un adeguamento dell’esistente, tendendo per quanto possibile al miglioramento della piattaforma stradale. A tale scopo si è studiata una soluzione con la quale garantire per l’intera lunghezza del tratto stradale di 1900 metri lineari una carreggiata stradale di larghezza pari ad almeno 6,50 ml, con 9 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II l’ulteriore ingombro delle zanelle stradali per il deflusso delle acque meteoriche, delle opere di ritenuta stradale, nonché delle opere di sostegno. Tale soluzione progettuale è stata sviluppata nel dettaglio ipotizzando lungo l’intero percorso stradale di progetto da adeguare, sulla base dello stato di fatto, la presenza di numero 20 sezioni stradali tipo di progetto, che a parità di piattaforma stradale, si differenziano per la presenza di minori o maggiori scavi e rinterri, per la presenza di differenti opere di sostegno sia a valle che a monte e per la presenza di diversi sistemi di deflusso delle acque meteoriche. Per ognuna delle differenti Sezioni di Progetto – Sezioni contabili, sono stati sviluppati dei computi metrici parametrici e successivamente sono stati calcolati i costi necessari per eseguire l’intervento. Dallo sviluppo della predetta stima sommaria dei costi, cui si rimanda all’apposito elaborato di progetto e all’apposito paragrafo della presente relazione, si evince, in ogni caso, il raggiungimento di un costo globale dell’intervento piuttosto elevato. Pertanto anche tale soluzione appare non sostenibile dal punto di vista finanziario, viste le condizioni attuali del sistema viario provinciale. Tuttavia si nota che l’incidenza maggiore del costo per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza della Bretella di Massicelle si raggiunge in corrispondenza del tratto che si sviluppa tra la Sezione 0 e la Sezione 420, ovvero dal Bivio per Laurito al Ponte sul Torrente Manganatorio. In tale zona, come si evince dalla Relazione Geologica Preliminare redatta dal dott. Sergio Santoro, è presente la zona a Rischio elevato da Frana che raggiunge i livelli R3 ed R4, per la presenza del tracciato stradale. In particolare tale tratto che va dal vallone Manganatorio fino alla S.P. 198 “Palombara” risulta interessato da forti apporti idrici mal regimentati e da fenomeni di dissesto più o meno diffusi. Inoltre il tracciato stradale per un tratto di circa 100 ml si sviluppa in rilevato proprio in una zona a rischio elevato da Frana R4 e proprio in corrispondenza del punto in cui si verificò il crollo di parte del rilevato durante l’esecuzione dei lavori nell’anno 2010 (lavori appaltati nell’anno 2007 e poi oggetto di risoluzione contrattuale). In tale zona la Soluzione n. 1 di progetto ha previsto i seguenti interventi: - Realizzazione di una palificata di pali estesa per l’intera zona in rilevato in zona a rischio Frana R3 ed R4, di lunghezza media di oltre 100 metri lineari, a sostegno del rilevato nella zona a valle della strada; - Realizzazione di un complesso sistema di drenaggio superficiale consistente in canali e trincee drenanti per l’allontanamento delle acque che vanno ad alimentare i fenomeni di dissesto che si estendono fino alla SP 198 “Palombara”. Tali interventi sono risultati molto costosi ed incidono in grossa percentuale sul costo complessivo dell’intervento come studiato nella soluzione n. 1. 10 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II Tuttavia tali interventi possono essere risolutivi dei fenomeni di dissesto e portare giovamento anche alla limitrofa SP 198 “Palombara”. In conclusione, considerato che nel corso della riunione tenutasi presso la Provincia di Salerno a Luglio 2016 è emersa la possibilità di ottenere un finanziamento dalla Regione Campania dell’ordine complessivo di circa 2.500.000,00 euro (due milioni e cinquecentomila euro) per la messa in sicurezza della Bretella di Massicelle è stata sviluppata anche la soluzione n. 2. Soluzione n. 2 La soluzione n. 2 prevede di limitare l’intervento di progetto alla messa in sicurezza del tratto dalla Sezione n. 0 – alla Sezione n. 800 fino in prossimità del Ristorante Crem - Caramel. In tal modo si raggiunge l’obiettivo di mettere in sicurezza il tratto stradale che attraversa la zona a rischio elevato R3 e rischio molto elevato R4, nonchè di regimentare le acque meteoriche e gli apporti idrici con la realizzazione di un sistema di deflusso delle acque costituito da canali e trincee drenanti. Ciò apporterebbe giovamenti anche alla mitigazione dei fenomeni di dissesto presenti sulla limitrofa SP 198 “Palombara”. Nell’apposito paragrafo di questa relazione e dall’apposito Elaborato per la stima sommaria dei costi si evince che l’importo che potrebbe essere reso disponibile per eseguire la messa in sicurezza della Bretella di Massicelle è strettamente sufficiente per la messa in sicurezza di tale tratto stradale di 800 ml. Rispetto al previsto finanziamento di euro 2.500.000,00, esauriti gli interventi nel tratto considerato di 800 ml, resterebbe a disposizione unicamente una somma pari a poco più di euro 200.000,00. Tale somma sarebbe appena sufficiente per eseguire interventi di manutenzione ordinaria alla sola pavimentazione stradale per renderla transitabile, nel restante tratto di strada esistente di lunghezza pari a circa 1100 ml. In tal caso, in tale tratto, la carreggiata stradale manterrebbe una larghezza media pari a circa 4,50 – 5,00 ml. Evidentemente l’arteria stradale resterebbe nella proprietà del Comune di Montano Antilia, quale Strada Vicinale Comunale, non essendo possibile raggiungere condizioni adeguate ad una viabilità di livello provinciale. In conclusione tale soluzione prevede quanto segue: a) Messa in sicurezza del tratto presente nella zona a rischio Frana R3 ed R4 dal Torrente Manganantorio al Bivio per Laurito, con conseguenti benefici anche sulla viabilità Provinciale SP 198 “Palombara” e contemporaneamente adeguamento della sezione stradale della carreggiata stradale alla larghezza minima di L = 6,50 ml, oltre ingombri delle zanelle stradali, delle opere di ritenuta e delle opere di sostegno; 11 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II b) Sistemazione e messa in sicurezza del tratto dal Ponte sul Torrente Manganatorio fino in prossimità del Ristorante Crem – Caramel dove sono state eseguite, con i precedenti interventi opere di realizzazione dei muri per la realizzazione della strada in trincea; c) Allargamento della curva subito dopo il Ponte sul Torrente Manganatorio in prossimità dell’intersezione con la strada Comunale e in direzione dei muri esistenti per la realizzazione del tratto di strada in trincea; d) Semplice manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale della strada Comunale esistente dalla sezione 800 alla sezione 1900 per circa 1100 ml; e) A seguito della manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale la larghezza della carreggiata stradale resterebbe mediamente pari a circa 4,50 -- 5,00 ml, per un tratto di circa 1100 ml. In tal caso si renderebbe necessario istituire il senso unico di marcia, per le modeste dimensioni della carreggiata stradale; f) La Bretella di Massicelle resterebbe nella proprietà e nella gestione del Comune di Montano Antilia; g) La soluzione progettuale, pur con le limitazioni del caso, non supererebbe l’importo del previsto finanziamento pari ad euro 2.500.000,00, così come richiesto nel corso della riunione tenutasi a Luglio 2016. Sono fatte salve, evidentemente, le risultanze dei successivi approfondimenti consistenti nella campagna di indagini geologiche e gli studi idraulici da commissionare per il definitivo dimensionamento delle opere di smaltimento delle acque meteoriche nel corpo dell’area a rischio Frana R3 ed R4, nonché ulteriori interventi che dovessero rendersi necessari a seguito di eventuali prescrizioni che gli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi Istruttoria dovessero impartire; h) Inoltre, si rende necessario stipulare apposita Convenzione e/o Accordo tra la Provincia di Salerno e il Comune di Montano Antilia per regolamentare i compiti e gli oneri dei due Enti nella realizzazione dell’intervento come progettato nella versione soluzione n. 2. Fermo restando che il tracciato stradale dovrà rimanere nella proprietà del Comune di Montano Antilia che ne curerà la gestione. Per entrambe le soluzioni n. 1 e n. 2 vale quanto segue: Precisazioni in ordine all’intervento di adeguamento e messa in sicurezza della sede stradale Come è noto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” prevedeva inizialmente all’art. 2 afferma che esse “si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e per l’adeguamento di tronchi stradali esistenti”. Successivamente l’art. 1 del Decreto dello stesso Ministero del 22/04/2004 – “Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», ha sostituito il citato art. 2 come segue “Le presenti norme si 12 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali, salva la deroga di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e sono di riferimento per l'adeguamento delle strade esistenti ….”. Pertanto allo stato attuale della normativa vigente, per interventi di adeguamento di strade esistenti l’ambito di applicazione del decreto del 2001 è cogente per la sola costruzione di nuovi tronchi stradali, mentre per interventi di adeguamento di tracciati stradali esistenti il D.M. del 2001 resta solo quale riferimento. In tal caso la progettazione degli interventi di adeguamento è stata condotta perseguendo i seguenti scopi: - Garantire un aumento dei livelli di sicurezza della viabilità esistente rispetto a quelli attuali; - Compatibilmente con i vincoli esistenti e con i costi da sostenere cercare di avvicinarsi quanto più possibile alle regole impartite dal D.M. 2001 per la progettazione plano-altimetrica di un tracciato stradale. Tale decreto è stato assunto, quindi come semplice riferimento. Interventi progettati In conclusione le opere previste nel presente studio di fattibilità nella soluzione generale n. 1, ma anche nella soluzione n. 2 (limitatamente al tratto considerato) sono sommariamente le seguenti: 1) Scavi di sbancamento necessari per l’allargamento del tracciato stradale esistente in modo da raggiungere la larghezza della piattaforma stradale come da sezioni stradali di progetto; 2) Demolizione degli strati superficiali della pavimentazione stradale esistente; 3) Demolizione delle opere in calcestruzzo esistenti e non più utilizzabili poste a margine della sede stradale; 4) Compattazione del piano di posa della piattaforma stradale; 5) Realizzazione di uno strato di fondazione in misto cementato di spessore minimo di 15 cm e fino ad un massimo di 40 cm nella zona di allargamento; 6) Realizzazione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso costituita da strato di base, binder e tappetino di usura (10 + 5 + 3) cm ; 7) Realizzazione di zanelle stradali in conglomerato cementizio, con funzione anche di cordolo perimetrale nel caso di assenza delle opere di sostegno laterali (conglomerato, casseforme e debole armatura); 8) Realizzazione, se del caso, delle opere di sostegno della scarpata di monte, realizzate con Gabbionate rinverdite, di altezza adeguata al fronte della scarpata (due o tre file); 9) Nella zona a rischio elevato e/o molto elevato da frana (R3 ed R4), realizzazione di una palificata di pali in conglomerato cementizio armato a sostegno del rilevato stradale di lunghezza pari ad oltre 100 ml. In attesa della campagna di indagini geologiche e dei relativi risultati, sulla base di interventi similari si è pre – dimensionata, ai fini contabili, una palificata costituita da pali di 13 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II diametro D = 800 mm affiancati con passo pari a 0,90 ml, ammorsata per una profondità di 15 ml; 10) Esecuzione dei rinterri e o rilevati con materiali provenienti dagli scavi, secondo la sezione di progetto stradale; 11) Trasporto a discarica dei materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni; 12) Oneri di discarica per il conferimento dei materiali trasportati a rifiuto; Nel tratto a Rischio Frana R3 ed R4 sono stati previsti anche gli interventi per la mitigazione del rischio Frana costituti dalla pulizia dei canali esistenti, dalla realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, nonchè dalla realizzazione delle trincee drenanti. L’intervento è costituito da: - Interventi di rimozione di detriti e apparati radicali, decespugliamento ed espurgo dei canali esistenti per il ripristino della relativa funzionalità; - Interventi per il potenziamento e il completamento dei canali esistenti per mezzo di realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale, posa in opera di Gabbionate nelle intersezioni e nei salti; - Interventi per la realizzazione di tombini stradali per l’attraversamento delle acque provenienti da monte del rilevato stradale; - Interventi di realizzazione di trincee drenanti per l’allontanamento delle acque captate fino alla profondità di circa 3,50 ml; - Interventi per la realizzazione di briglie per il completamento del sistema idraulico; Tale intervento tipo è stato previsto sia per la soluzione n. 1 per l’intero tratto di L = 1900 ml, sia per la soluzione n. 2 nel tratto di 800 ml. Nella soluzione n. 2 si è previsto, poi, di eseguire un semplice intervento di manutenzione ordinaria alla pavimentazione stradale per il tratto di 1100 ml, dal Ponte sul Torrente Manganatorio al termine della sezione 1900, laddove si intercetta il tratto di 300 metri lineari già oggetto di intervento. Particolare cura bisognerà garantire alle operazioni di trasporto a rifiuto e di smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta delle demolizioni, degli scavi e della scarifica stradale. La direzione Lavori dovrà vigilare che l’impresa assolva a tutti gli adempimenti di legge per un corretto smaltimento delle demolizioni stradali, attraverso l’uso degli opportuni formulari. Per maggiori dettagli si rimandano agli altri elaborati del presente progetto preliminare. 14 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II 1.1. Aspetti geologici Gli aspetti geologici dell’area oggetto di intervento sono stati sviluppati dal dott. Sergio Santoro, Responsabile del Servizio Geologico dell’Ente, che ha redatto apposita relazione geologica preliminare al fine di inquadrare l’area interessata nel contesto geologico e geomorfologico generale, oltre che per definire le caratteristiche idrogeologiche generali e inquadrare il sito in oggetto nell’ambito del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale Sele, per l’Assetto Idrogeologico, definire natura e caratteristiche fisico – meccaniche dei terreni affioranti, caratterizzare la sismicità dei materiali presenti sull’area, compiere valutazioni riguardanti la stabilità dell’area, programmare una adeguata campagna d’indagini geognostiche, ad integrazione dei dati già acquisiti con le precedenti indagini, in modo mirato all’ultimo tratto della bretella. Precisamente tra il viadotto sul vallone Manganatorio e la S.P.198. In particolare dalla relazione geologica si evince che “Particolare attenzione va posta alla circolazione superficiale che avviene in sinistra orografica del vallone Manganatorio, e che interferisce con il tratto di strada in oggetto, fino all’intersezione con la S.P. 198. In questo tratto di versante non sono presenti delle incisioni particolarmente evolute ma vi è la presenza di due canali di scolo delle acque piovane proveniente dalle strutture comunali (campo sportivo e viabilità comunale) poste più a monte e dalla piattaforma stradale della SS18. Il primo canale, più prossimo al vallone Manganatorio, sottopassa la strada di nuova costruzione terminando poco dopo, mentre il secondo canale termina più a monte del tratto finale della nuova bretella. Tale condizione determina l’innesco di dissesti sia nei pressi del tombino di attraversamento del primo canale che sulla sede stradale, nei pressi del secondo canale“ Inoltre viene osservato che “In particolare, volendo prestare maggiore attenzione all’ultimo tratto del tracciato stradale che va dal vallone Manganatorio fino alla S.P. 198 che risulta interessato da forti apporti idrici mal regimentati e da fenomeni di dissesto più o meno diffusi, si può riassumere quanto segue. La prima operazione da mettere in campo è il controllo della funzionalità ed efficienza dei due canali per la raccolta delle acque piovane che si diceva in precedenza. Qualora non risultassero perfettamente funzionanti si dovrà predisporre delle opere tali da garantire il regolare allontanamento delle acque piovane in modo che non interferiscano con la strada di progetto. Altro intervento fondamentale per la stabilizzazione dell’area a monte ed a valle della sede stradale è costituito dalla realizzazione di una serie di trincee drenanti opportunamente approfondite per 15 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II intercettare la falda sub superficiale presente al passaggio tra le coltri alterate ed il substrato argilloso.” Ed inoltre che “La livelletta della strada di nuova realizzazione dovrà essere quanto più prossima all’attuale quota topografica ciò per evitare di sovraccaricare i tratti di strada in rilevato. Realizzazione di una serie di gabbionate poste al piede del versante sul lato monte della strada e al piede della scarpata stradale sul lato di valle. Solo grazie alla realizzazione di tutti gli interventi elencati in precedenza si potrà pensare di superare il tratto che va dall’attuale tombino stradale per circa 100 m in direzione della S.P.198 senza l’utilizzo di una paratia di pali opportunamente dimensionata e posta immediatamente a valle della futura sede stradale. Pertanto nelle prossime fasi progettuali si dovrà procedere ad una adeguata campagna geognostica tesa sia alla definizione delle profondità da raggiungere con le trincee drenanti ed eventualmente con l’installazione di un inclinometro per misurare eventuali movimenti ancora presenti sul versante e la profondità della superficie di scorrimento. In conclusione, si afferma che, nel rispetto delle indicazioni emerse dal presente studio e nell'osservanza della normativa vigente, non si ravvisano elementi che impediscano, dal punto di vista geologico, il prosieguo delle fasi progettuali per la realizzazione delle opere di progetto. Si segnala che le indicazioni tecniche fornite con la presente relazione hanno il solo scopo di suggerire degli interventi possibili tesi alla risoluzione dei problemi riscontrati restando di competenza del progettista la scelta sugli interventi più consoni al caso in esame”. Alla luce delle considerazioni di cui in precedenza sono state adottate le seguenti misure: - Le opere di contenimento delle scarpate di monte sono state dimensionate con gabbionate flessibili idonee alla natura dei terreni in cui si opera; - Sono stati progettati gli interventi di regimentazione delle acque (trincee drenanti e reticolo di canali e tombini stradali) nella zona a rischio frana R3 ed R4; - E’ stata prevista la paratia di pali in conglomerato cementizio armato per il contenimento del rilevato stradale nella zona a rischio frana R3 ed R4; Ovviamente i pre-dimensionamenti eseguiti dovranno essere ulteriormente verificati alla luce dei risultati che saranno ottenuti a seguito dell’esecuzione della campagna di indagini geologiche e dei relativi risultati. 16 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II 1.2. Destinazione urbanistica delle aree, Vincoli presenti, Autorizzazioni e Nulla - Osta Con nota avente prot. PSA201600001046 del 16/05/2016 questo Settore della Provincia di Salerno ha chiesto al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Montano Antilia il rilascio del Certificato di destinazione Urbanistica relativo alle aree poste a confine della sede stradale della Via Comunale Vicinale oggetto di intervento. Ciò al fine di poter verificare i vincoli presenti sulla sede stradale oggetto di intervento, al fine di acquisire gli eventuali pareri e nulla – osta dagli Enti competenti. Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Montano Antilia ha rilasciato in data 20/06/2016 il Certificato di Destinazione Urbanistica n. 5 – 5/A e 5/B relativamente alle aree di cui trattasi. Dal Certificato emerge: che il tratto di strada in questione ricade nella zona “E” agricola del vigente strumento urbanistico, ad eccezione dell’area di sedime del ristorante Crem – Caramel che ricade in zona D dello strumento Urbanistico Comunale. Tutte le aree sono assoggettate a Vincolo Idrogeologico. Tutte le aree sono all’esterno del Parco Nazionale del Cilento. Che alcune aree ricadenti nel foglio 11 del comune di Montano Antilia sono assoggettate a vincolo Paesaggistico. Trattasi delle aree presenti all’interno della fascia dei 150 metri dal Torrente Manganatorio, vincolate per legge. Per le aree ricadenti in zona a rischio Frana R3 ed R4 sarà necessario ottenere le prescritte Autorizzazioni dall’Autorità di Bacino, per la realizzazione della sede stradale. Inoltre, è bene ricordare che pende presso la Procura della Repubblica di Salerno la denuncia effettuata dalla medesima Provincia di Salerno, quale Ente Appaltante, in ordine all’anomalo andamento dei lavori appaltati nell’anno 2007 a seguito del crollo del rilevato stradale durante il corso dell’esecuzione dei lavori, nel periodo 2009 - 2010. A seguito di tali eventi si è pervenuti alla risoluzione contrattuale nell’anno 2011. 17 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II In conclusione vista la particolarità dell’area in cui si interviene e l’anomalo andamento dei lavori eseguiti da altri soggetti negli anni passati, si ritiene necessario che sulla base del progetto preliminare siano approntate le seguenti attività: a) Preliminarmente sia stipulato un Accordo di Programma e/o Convenzione con il Comune di Montano Antilia al fine di definire i compiti di ognuno dei due Enti nell’ambito dell’intervento di messa in sicurezza da realizzare (Soggetto Attuatore, Oneri di Progettazione, Gestione del Finanziamento, Appalto ed Esecuzione dell’intervento, Gestione dell’Infrastruttura dopo la sua realizzazione); b) Sia convocata Conferenza dei Servizi Preliminare Istruttoria sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, alla quale siano invitati, l’Autorità di Bacino competente per territorio, la Soprintendenza per i Beni Paesaggistici, il Genio Civile di Salerno, la Comunità Montana competente per territorio, l’ASL competente per territorio e il Comune di Montano Antilia, in modo da sottoporre gli interventi di progetto per la messa in sicurezza alle Autorità convocate che potranno esprimere indicazioni sul successivo sviluppo progettuale del progetto definitivo al fine di ottenere, successivamente, le prescritte autorizzazioni, nonché per l’attivazione della procedura per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree da espropriare. In tale sede dovrà essere analizzato dettagliatamente lo Stato di Fatto esistente; c) Dell’inizio delle attività di progetto si ritiene debba essere informata la Procura della Repubblica di Salerno dove pende la denuncia a suo tempo depositata dalla stessa Provincia di Salerno, per l’anomalo andamento dei lavori sulle medesime aree su cui è necessario intervenire, esprimendo la volontà degli enti coinvolti a mettere in sicurezza l’area in questione e a giungere ad una opportuna soluzione dell’annosa vicenda; - Al fine di attivare le procedure espropriative per eseguire i lavori sarà necessario apporre il vincolo espropriativo, chiedendo i pareri a tale scopo all’Autorità di Bacino, all’ASL e allo stesso Genio Civile di Salerno. 18 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II 1.3. Disponibilità delle aree da utilizzare - Procedure Espropriative Al fine dell’esecuzione degli allargamenti stradali e per la realizzazione delle opere di regimentazione delle acque meteoriche sarà necessario acquisire la proprietà delle relative aree. Nell’apposito elaborato di progetto dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica - Piano Particellare preliminare delle aree sono state individuate le aree da assoggettare a procedura espropriativa, sia per l’espropriazione definitiva che per l’occupazione temporanea. E’ necessario, pertanto, attivare la procedura espropriativa. Come è noto, ai sensi del DPR 327/2001 – Testo Unico sugli espropri, lo scopo finale della procedura sarà quello di acquisire la proprietà delle aree necessarie alla realizzazione dell’intervento di progetto a favore della Provincia di Salerno, per motivi di pubblica utilità. Ciò potrà avvenire a conclusione della procedura espropriativa per mezzo di emissione di decreto di esproprio oppure di stipula di atto di cessione volontaria. L’emissione di uno dei due atti ablatori potrà avvenire sul presupposto che siano state esperite le seguenti fasi del procedimento espropriativo: a) Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e variazione allo strumento urbanistico vigente per la compatibilità urbanistica dell’intervento. Tale fase dovrà essere preceduta dall’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11 del DPR 327/2001, a mezzo di comunicazione personale agli interessati, essendo gli stessi in numero inferiore a 50. Gli stessi potranno prendere visione del progetto e muovere le proprie osservazioni, che dovranno essere valutate prima degli ulteriori adempimenti previsti. Tale procedura potrà essere attivata con l’utilizzo della procedura di cui all’art. 19 del DPR 327/2001 – variante semplificata. Bisognerà interagire con il Servizio Urbanistica dell’Ente e con i Consigli Comunali dei due Comuni interessati, per concludere il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per ottenere la compatibilità urbanistica dell’intervento. Si noti che la procedura di cui all’art. 19 del DPR 327/2001 ai commi 2 e 3 prevede che il procedimento della variante semplificata, possa essere attivato sulla base del progetto preliminare o del progetto definitivo. Pertanto è possibile sulla base del presente progetto attivare il procedimento di cui trattasi. b) Divenuto efficace il vincolo preordinato all’esproprio e la compatibilità urbanistica sarà necessario attivare il procedimento per la dichiarazione della pubblica utilità, sulla base del presente progetto definitivo. Prima dell’approvazione del progetto definitivo, che comporterà la 19 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II dichiarazione di pubblica utilità, sarà necessario ottemperare a quanto previsto dall’art. 16 del DPR 327/2001, ovvero depositare il progetto definitivo presso l’Ufficio Espropri della Provincia di Salerno e indirizzare gli avvisi di avvio del procedimento agli interessati. Anche in questo caso viene garantita la partecipazione degli interessati al procedimento e sono previste le fasi delle osservazioni e delle controdeduzioni prima dell’approvazione del progetto avente valore di dichiarazione di pubblica utilità. Si noti, inoltre, che ai sensi dell’art. 12 del DPR 327/2001, di norma la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l’autorità espropriante (la Provincia di Salerno) approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera. Tuttavia nel caso in questione non essendo ancora efficace il vincolo preordinato all’esproprio, sempre ai sensi dell’art. 16, la dichiarazione di pubblica utilità diverrà efficace al momento di tale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; c) Divenuti efficaci il vincolo preordinato all’esproprio, la compatibilità urbanistica e la dichiarazione di pubblica utilità, sarà possibile emettere, da parte del dirigente dell’Ufficio Espropri, il decreto che fissa le indennità di esproprio in via provvisoria e attivare le fasi per il pagamento e/o il deposito delle stesse. Esaurite le fasi del procedimento espropriativo descritte in precedenza la Provincia di Salerno potrà emettere il decreto di esproprio oppure stipulare l’atto di cessione volontaria per l’acquisizione delle aree al patrimonio dell’Ente. In particolare, demandando a futuri approfondimenti e stati di consistenza in sito, la determinazione dell’effettiva coltura praticata, si è proceduto in fase progettuale, ad utilizzare i seguenti criteri cautelativi per individuare una somma di progetto presuntiva per gli espropri: - Dai certificati di destinazione urbanistica è emerso che le aree da espropriare sono agricole, ovvero ai sensi dei criteri indennitari fissati del DPR 327/2001, sono classificabili quali aree non edificabili; - La stima di progetto delle indennità di esproprio, in accordo con le novità introdotte con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011, che ha dichiarato incostituzionale l’utilizzo del VAM – Valore Agricolo Medio, deve eseguirsi con riferimento al valore di mercato delle aree da espropriare; - Dalla Tavola - Piano Particellare preliminare delle aree – risulta quanto segue: a) Per la Soluzione n. 2 è stata stimata: - Superficie in esproprio pari a 14.950 mq; - Superficie in occupazione temporanea pari a 7.750 mq. 20 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II Nelle more della redazione della stima delle indennità di esproprio si ritiene cautelativo assumere un valore unitario dell’indennità di esproprio pari ad euro 6,50 / mq (comprensiva anche di eventuali soprassuoli e manufatti da indennizzare). Pertanto si quantifica un importo pari a 14.950 mq x euro 6,50 / mq = euro 97.175,00 per indennità di esproprio. Al fine dell’indennità di occupazione si considera un’indennità per occupazione mensile pari ad 1 / 12 / 12 dell’indennità di esproprio. Si considera un occupazione temporanea delle aree per l’esecuzione delle aree pari a 5 mesi. Pertanto si quantifica un’indennità di occupazione per 5 mesi pari ad euro 97.175,00 / 12 /12 x 5 = euro 3.374,13, a cui aggiungere l’area solo oggetto di occupazione temporanea pari a 7.750 mq per ulteriori (euro 6,50 / mq x 7.750 mq / 12 /12 x 5 mesi) = euro 2.098,95. totale indennità di occupazione pari ad euro (3.374,13 + 1.749,12) = euro 5.123,25. E’ necessario prevedere anche delle somme necessarie per sviluppare la procedura espropriativa dal punto di vista amministrativo e per poter pagare tasse e imposte per la registrazione degli atti di trasferimento della proprietà. Si considera un’incidenza del 15 % dell’importo degli espropri, considerato che le sole tasse di registrazione ammontano, all’attualità al 12% dell’indennità di esproprio. Risulta un ulteriore importo pari ad euro 97.175,00 * 0,15 = euro 14.576,25. Sulla base di tali ipotesi largamente cautelative si è determinata, per l’area totale da espropriare un indennità complessiva pari a circa euro (97.175,00 + 5.123,25 + 14.576,25) = euro 116.874,50 (Vedi Piano Particellare grafico). In conclusione nel quadro economico di progetto viene messa a disposizione una somma pari ad euro 116.000,00 per l’acquisizione delle aree per mezzo di procedure espropriative. Per la soluzione n. 1, che prevede maggiori aree di esproprio e che si sviluppa per l’intero percorso di 1900 ml, è necessario stimare un aumento delle somme per gli espropri. Considerato che mediamente sarà necessario espropriare un’area per allargamento di larghezza pari a 4,00 ml (compreso ingombri delle opere di sostegno) si è quantificata un’area in esproprio pari a 27.700 mq – Tavola G05. Pertanto proporzionalmente risulta un aumento della superficie di esproprio pari al 70 % di quella della soluzione n. 1. In tal caso si prevede proporzionalmente per la soluzione n. 1 un aumento delle somme per le procedure espropriative, che vengono quantificate in euro 220.000,00. Si rimanda per ogni ulteriore dettaglio all’Elaborato – Piano Particellare preliminare delle aree. 21 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II 2. TIPOLOGIE OPERE STRUTTURALI - Le opere strutturali sono state semplicemente pre-dimensionate sulla base di interventi similari eseguiti, rimandando a successivi approfondimenti nei successivi livelli progettuali. 3. RETE DI SMALTIMENTO ACQUE DI PIOGGIA La rete di smaltimento delle acque di pioggia nella zona oggetto di intervento, con relazione alla soluzione n. 1 e n. 2, è stata particolarmente curata nella zona a rischio Frana R3 ed R4 prevedendo: - Interventi di rimozione di detriti e apparati radicali, decespugliamento ed espurgo dei cnali esistenti per il ripristino della relativa funzionalità; - Interventi per il potenziamento e il completamento dei canali esistenti per mezzo di realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale, posa in opera di Gabbionate nelle intersezioni e nei salti; - Interventi per la realizzazione di tombini stradali per l’attraversamento delle acque provenienti da monte de rilevato stradale; - Interventi di realizzazione di trincee drenanti per l’allontanamento delle acque captate fino alla profondità di circa 3,50 ml; - Interventi per la realizzazione di briglie per il completamento del sitema idraulico; Si rimanda all’apposito elaborato progettuale e relativa Planimetria per ogni ulteriore dettaglio. 22 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II 4. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA Il calcolo della spesa è stato condotto utilizzando le voci di prezzo desunte dal Prezziario Regione Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale Deliberazione Giunta Regionale n. 724 del 16/12/2015 – Prezzario dei lavori pubblici - Edizione 2015. Per la voce di prezzo relativa allo smaltimento dei materiali di risulta delle demolizioni stradali, per delle demolizioni di opere murarie, di opere in conglomerato e per movimenti terra, si è tenuto conto che è necessario prevedere nelle somme a disposizione nel Quadro Economico di progetto un importo idoneo a garantire la copertura finanziaria per liquidare all’impresa esecutrice quanto segue: - Oneri per il conferimento in discarica da pagare a fattura aumentati del 15% per spese generali e utili di impresa, nonché comprensivi dell’IVA. Dall’analisi del mercato si è stimato un costo medio complessivo di circa euro 1,10 / quintale – Considerando un peso specifico medio dei materiali di risulta pari a 16 quintali / mc – Risulta un costo degli oneri di discarica pari ad euro (1,10 x 16 ) = euro 17,60 / mc. A tale costo bisogna aggiungere il 15 % per spese generali, per un costo complessivo di euro (17,60 x 1,15) / mc = 20,24 / mc – che è stato arrotondato ad euro 21,00 / mc. Nell’apposito elaborato “Calcolo sommario della spesa” si è proceduto come segue: a) Dall’analisi dello Stato di Fatto, nell’Elaborato Stato di Progetto – Sezioni Stradali, sono stati individuati numero 20 tratti di intervento di tipologia diversa lungo i 1900 ml di Strada Comunale dove intervenire. Si tratta delle Sezioni Stradali denominate anche Sezioni contabili. b) Per ognuna delle 20 Sezioni contabili individuate sono stati sviluppati i computi metrici estimativi a metro lineare di intervento. Pertanto si sono ottenuti numero 20 Costi parametrici a metro lineare di intervento; c) Si è poi determinato il costo per interventi localizzati di smaltimento delle acque meteoriche; d) Si è determinato il costo per l’intervento della regimentazione delle acque meteoriche (canalizzazione e trincee drenanti) nella zona a Rischio Frana elevato o Molto elevato – R3 ed R4; e) Si è determinato il costo per gli oneri di sicurezza diretti, determinati per l’installazione del cantiere mobile stradale; f) Si è determinato il costo per la manutenzione ordinaria alla pavimentazione stradale, nel caso della soluzione n.2; 23 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II Infine nell’Elaborato - Calcolo Sommario della Spesa e Quadro Economico di Progetto, noti i costi parametrici a metro lineare dei singoli interventi sono stati ottenuti i costi globali per l’esecuzione dell’intervento come segue: 1) Per la soluzione n. 1 – come descritta in precedenza è stato ottenuto un costo delle lavorazioni da eseguire pari ad euro 3.007.483,86. Il costo Globale dell’intervento, comprensivo delle somme a disposizione, è risultato pari ad euro 4.267.286,18; 2) Per la soluzione n. 2 – come descritta in precedenza è stato ottenuto un costo delle lavorazioni da eseguire pari ad euro 1.784.542,16. Il costo Globale dell’intervento, comprensivo delle somme a disposizione, è risultato pari ad euro 2.500.000,00; Per maggiori dettagli si allega il quadro economico dell’opera, redatto in accordo con l’art. 16 del DPR 207/2010 per le due diverse soluzioni analizzate. 24 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II SOLUZIONE N. 1 QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO € 2.970.339,46 € 37.144,40 TOTALE LAVORI DA APPALTARE : € 3.007.483,86 a) Importo Lavorazioni Oneri di sicurezza diretti per cantiere stradale [A] b) Somme a disposizione dell'Amministrazione : b.1 Lavori in economia € 10.000,00 b.2 Rilievi, accertamenti, indagini ed arrotondamenti € 30.000,00 b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 10.000,00 b.4 Imprevisti € 150.374,19 b.5 Acquisizione aree o immobili € 220.000,00 b.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice € b.7 Spese tecniche per progettazione, direzione, collaudo e Piano Sicurezza € 60.149,68 b.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione (2%) € 60.149,68 b.9 Eventuali spese per commissione giudicatrice € 1.500,00 b.10 Spese per pubblicità € 1.500,00 b.11 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 7.000,00 Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura - CONTEGGIATI NELLE STIME b.12 PARAMETRICHE PER LE SEZIONI STRADALI - DA CONTEGGIARE PER LE OPERE IDRAULICHE € 10.000,00 b.13 IVA su Oneri di Smaltimento di cui al punto b. 12 € 2.200,00 b.14 IVA su Imprevisti e Lavori in Economia di cui ai punti b. 4 e b. 1 € 35.282,32 b.15 IVA sui lavori (22%) di [A] € 661.646,45 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione : € 1.259.802,32 [B] COSTO TOTALE INTERVENTO : € 4.267.286,18 [A] + [B] (5% di A) - 25 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II SOLUZIONE N. 2 QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO € 1.555.319,96 Importo Lavorazioni manutenzione ordinaria - sez. 800 - sez. 1900 € 210.650,00 Oneri di sicurezza diretti per cantiere stradale € 18.572,20 TOTALE LAVORI DA APPALTARE : € 1.784.542,16 a) Importo Lavorazioni messa in sicurezza sez. 00 - sez. 800 [A] b) Somme a disposizione dell'Amministrazione : b.1 Lavori in economia € 5.740,61 b.2 Rilievi, accertamenti, indagini ed arrotondamenti € 21.000,00 b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 10.000,00 b.4 Imprevisti € 89.227,11 b.5 Acquisizione aree o immobili € 116.000,00 b.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice € b.7 Spese tecniche per progettazione, direzione, collaudo e Piano Sicurezza € 35.690,84 b.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione (2%) € 25.000,00 b.9 Eventuali spese per commissione giudicatrice € 1.500,00 b.10 Spese per pubblicità € 1.500,00 b.11 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura - CONTEGGIATI NELLE STIME b.12 PARAMETRICHE PER LE SEZIONI STRADALI - DA CONTEGGIARE PER LE OPERE IDRAULICHE € 5.000,00 € 10.000,00 b.13 IVA su Oneri di Smaltimento di cui al punto b. 12 € 2.200,00 b.15 IVA sui lavori (22%) di [A] € 392.599,28 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione : € 715.457,84 COSTO TOTALE INTERVENTO : € 2.500.000,00 (5% di A) - [B] [A] + [B] Nel progetto definitivo e in quello esecutivo verrà redatto il computo metrico estimativo definitivo. 26 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II APPENDICE Iter dell’esecuzione dei lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito – III lotto - “Bretella di Massicelle” L’Ufficio Progettazione del Settore Lavori Pubblici e Viabilità ha redatto il presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica sulla base dell’incarico ricevuto dal Dirigente di Settore nel mese di Maggio 2016 per eseguire interventi di messa in sicurezza della Bretella di Massicelle, lungo il tratto di lunghezza pari a 1900 metri lineari, dove altri soggetti sono intervenuti in anni precedenti. In particolare nel tratto di strada considerato di lunghezza pari a 1900 metri lineari sono stati eseguiti in epoche passate i seguenti interventi: A) Realizzazione del Ponte sul Torrente Manganatorio nel periodo compreso tra gli anni 2005 e 2007; B) Realizzazione di opere connesse al progetto appaltato nell’anno 2007, denominato III lotto di intervento del progetto Generale, che furono sospese dal febbraio 2010 per anomalo andamento dei lavori e per i quali si è giunti alla risoluzione contrattuale nell’anno 2011; C) In prosecuzione del predetto tratto di 1900 ml, risulta essere ultimata la realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei primi 300 metri lineari della Bretella di Massicelle, a seguito della risoluzione Contrattuale di cui al punto sub B). Tali lavorazioni sono state concluse e il predetto tratto stradale è stato messo in sicurezza Tutto ciò premesso si ritiene necessario nella presente appendice ricostruire sinteticamente l’iter amministrativo della conduzione dei tre precedenti interventi eseguiti nel tratto considerato. ITER INTERVENTO DI CUI AL PUNTO SUB A 1) 2) Dagli atti di Archivio emerge che nell’ambito del Progetto Generale del sistema viario Generale descritto in premessa, fu stralciato l’intervento per la realizzazione del Ponte sul Torrente Manganatorio, che fu poi realizzato nel periodo compreso tra gli anni 2005 e 2007. I lavori furono seguiti dall’ing. Lizio, dirigente del Settore Viabilità dell’epoca, in qualità di Responsabile del Procedimento e dal Funzionario, ing. Bassano, in qualità di direttore dei lavori; Dagli atti di archivio emerge che le opere furono collaudate nel corso dell’anno 2007; ITER INTERVENTO DI CUI AL PUNTO SUB B 1) Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 636 del 07/11/2006 è stato approvato il progetto esecutivo denominato ”Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della Bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito” per un importo dei lavori comprensivo di oneri di sicurezza pari ad euro 1.167.250,00 oltre le somme a disposizione pari ad euro 332.750,00, per un importo complessivo pari ad euro 1.500.000,00; 2) Il direttore dei lavori è l’ing. Fernando Bassano funzionario dipendente della Provincia di Salerno, attualmente in servizio presso l’Ufficio Patrimonio, il direttore Operativo è il Geom. Gennaro Rizzo, dipendente della Provincia di Salerno, il Responsabile del Procedimento è l’ing. Angelo Michele Lizio, dirigente dell’epoca del Settore Viabilità; 3) Con determinazione dirigenziale n. 2218 del 04/10/2007 del dirigente C.d.R. Viabilità: è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi per un importo pari ad euro 738.852,00 oltre euro 17.250,00 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo di euro 756.102,00, alla ditta DI MARIO STRADE Sas, con ribasso d’asta pari al 35,752%; 4) Con determinazione dirigenziale n. 2554 del 19/11/2007 del C.d.R. Viabilità è stato assegnato l’incarico di Ispettore di Cantiere al Geom. Botti, quale professionista esterno; 5) In data 19 marzo 2008 con rep. 2537 è stato stipulato il contratto di appalto tra la Provincia di Salerno e la ditta DI MARIO STRADE SAS, per l’importo complessivo di euro 756.102,00. E’ stato previsto che la durata dei lavori è stabilito in 270 giorni, decorrenti dal giorno della consegna dei lavori. Ai sensi dell’art. 4 del 27 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) contratto di appalto il contratto è stipulato a corpo. Le voci di Elenco Prezzi allegate al Contratto sono desunte dal Prezziario della Regione Campania per le Opere Pubbliche in vigore per l’anno 2004; In data 13 Maggio 2008 il direttore dei lavori, ing. Bassano ha provveduto a redigere verbale di consegna dei lavori alla presenza del legale rappresentante della ditta Di Mario Strade Sas; In data 22 ottobre 2008 con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 40048 la ditta aggiudicataria dei lavori ha chiesto l’autorizzazione al subappalto per un importo complessivo di euro 149.000,00 a favore della società “G.S. Costruzioni e Servizi Srl”; Il Geom. Gagliotta Gabriele è stato nominato procuratore speciale della ditta DI MARIO STRADE S.a.S., giusta procura del 04/09/2008 rep. 266224 per notaio Perna di Roma; Con determinazione dirigenziale n. 2486 del 10/11/2008 del C.d.R. Viabilità è stato autorizzato il subappalto per lavori di noleggio a caldo e macchinari e posa in opera materiali, fino alla concorrenza di euro 149.000,00 alla ditta “G.S. Costruzioni e Servizi Srl”; Con determinazione dirigenziale n. 1138 del 15/05/2008 del C.d.R. Viabilità è stato nominato l’ing. Gianvittorio Rizzano, professionista esterno all’ente, quale collaudatore amministrativo in corso d’opera; Con determinazione dirigenziale n. 2584 del 16/11/2009 del C.D.R. Viabilità è stata disposta la presa d’atto del parere favorevole alla proroga dei tempi contrattuali di 10 (dieci) mesi relativa ai lavori di cui trattasi; Con determinazione dirigenziale n. 51 del 03/02/2010 del C.d.R. Viabilità è stato revocato l’incarico di Ispettore di Cantiere, precedentemente assegnato al Geom. Botti, quale professionista esterno; Con determinazione dirigenziale n. 50 del 03/02/2010 del C.d.R. Viabilità è stato conferito l’incarico di Direttore Operativo all’ing. Angelo Vertullo, quale professionista esterno; Con determinazione dirigenziale n. 52 del 03/02/2010 del C.d.R. Viabilità è stato conferito l’incarico di Ispettore di cantiere all’ing. Pasquale Trotta, quale professionista esterno; Il direttore dei lavori (ing. Bassano) e il direttore operativo (Geom. Rizzo), con nota prot. n. 262 del 17/02/2010, indirizzata al RUP – ing. Cannoniero e al Presidente della Commissione Verifica Lavori Pubblici, relazionano in merito ai lavori di cui trattasi. In particolare si relaziona quanto segue: - I lavori hanno interessato l’intero tratto dal Bivio di Montano Antilia al Bivio di Laurito; - Le categorie dei lavori eseguiti fino all’ultimo verbale di sospensione n. 3 del 18/02/2010, che presumibilmente ammontano a circa il 90% dell’importo posto a base d’asta, sono i seguenti: a) Scavo di sbancamento generale; b) Rilevato; c) Opere d’arte di attraversamenti stradali (tombini e muri); d) Opere d’arte sul tratto bivio Laurito – ponte sul fiume Manganatorio, ultimamente compromesse a seguito del movimento franoso che ha interessato il tratto di strada in costruzione; Dalla relazione appare che è in corso di redazione una perizia di variante con aumento entro il 20% dell’importo lavori, con la quale, comunque, non si riesce a completare e ad aprire al transito il tratto di strada interessato. Il direttore dei lavori nel corso dell’esecuzione dei lavori ha redatto n. 2 verbali di sospensione dei lavori e successivi verbali di ripresa dei lavori, fino all’ultimo e terzo verbale di sospensione dei lavori, redatto in data 18 febbraio 2010; I lavori furono sospesi a far data dal 18 febbraio 2010. Con nota sottoscritta il 05/11/2010, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 08/11/2010 e acquisita al protocollo interno del Settore LL.PP. al n. 7051 del 10/12/2010, il procuratore speciale della ditta appaltatrice “DI MARIO STRADE SAS” ha comunicato al RUP – ing. Cannoniero (subentrato al RUP originario), al D.L. ing. Bassano, al dirigente Settore Sistemi Viari e all’Assessore ai Lavori Pubblici, quanto segue: a) che i lavori furono sospesi in data 18/02/2010 per avverse condizioni atmosferiche e per la necessità di spostamento di pali Telecom ed Enel; b) che alla data odierna non sono stati presi provvedimenti dall’Amministrazione; c) che la durata della sospensione ha superato la durata complessiva massima prevista dall’art. 24, comma del D.M. 145/2000; d) che la sospensione è illegittima ai sensi dell’art. 25 del D. M. 145/2000; Pertanto si chiede lo scioglimento del contratto rep. 2537 del 19/03/2008 di cui trattasi e si fissa un termine di quindici giorni per gli adempimenti di competenza, chiedendo, comunque, i maggiori oneri per la sospensione illegittima, mettendo in mora l’Amministrazione ai sensi dell’art. 1224 del Codice Civile per le somme dovute a ristoro dei danni subiti e subendi dalla sospensione illegittima. Al fine di verificare quali siano i lavori eseguiti alla data della sospensione dei lavori il direttore dei lavori, ing. Bassano, ha redatto gli atti contabili relativi ad un secondo stato di avanzamento, da intendersi quale stato di consistenza dei lavori eseguiti; A seguito dell’andamento anomalo dei lavori e a seguito del crollo parziale di un rilevato stradale in corso di costruzione, l’Assessore ai Lavori Pubblici e il Dirigente dell’epoca hanno prodotto una segnalazione alla Procura della Repubblica nell’anno 2010; Nel corso dell’anno 2011 si è pervenuti alla risoluzione contrattuale con la ditta aggiudicataria degli interventi. In particolare nell’atto di risoluzione contrattuale sottoscritto in data 03/08/2011 ed allegato alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 264 del 03/08/2011, si legge che: 28 Provincia di Salerno ---- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio Laurito - Lotto 1 – Stralcio II a) b) c) d) Le somme previste nel progetto esecutivo posto a base di appalto per l’esecuzione dei lavori, non sono sufficienti a consentire l’ultimazione degli stessi lavori a regola d’arte lungo l’intero tratto di strada di lunghezza complessiva pari a 2200 ml, oggetto del Contratto di Appalto; Pende il rilascio dei pareri e i nulla osta necessari per l’esecuzione delle opere, nelle aree gravate dai vincoli di cui al Certificato di destinazione Urbanistica n. 2 del 13/01/2011 rilasciato dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Montano Antilia; Pende la definizione con Enel SPA della delocalizzazione della linea di media tensione per l’esecuzione dei lavori nei primi 500 ml di strada (N.B. che non erano stati oggetto di nessun intervento significativo); Pende il rilascio dell’Autorizzazione in sanatoria da parte del Genio Civile di Salerno delle opere strutturali eseguite in assenza dei relativi nulla – osta, sulla base della procedura attivata dall’Ufficio di direzione Lavori (N.B. che si è poi conclusa successivamente). ITER INTERVENTO DI CUI AL PUNTO SUB C 1) 2) Le Economie dell’intervento eseguito di cui al punto sub b.) sono state reimpiegate per la messa in sicurezza dei primi 300 metri lineari della Bretella di Massicelle. In tale tratto di 300 metri lineari, con l’intervento appaltato nell’anno 2007 non era stata eseguita nessuna opera. Pertanto è stato possibile, dopo la risoluzione contrattuale, redigere progetto esecutivo del predetto tratto viario, acquisire i relativi nulla – osta e pareri, ed approvare il progetto esecutivo con determina dirigenziale 5352/RG del 20/10/2011. Successivamente l’opera da realizzare è stata appaltata con determinazione dirigenziale del Settore Gare 377/RG del 10/01/2012. I lavori appaltati, risultano ultimati ed in fase di collaudo e pertanto tale tratto di 300 ml non rientra nel presente studio del progetto preliminare, non essendo necessario eseguire alcun tipo di intervento. 29 COROGRAFIA 1:25.000 Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ World_I m agery/ MapServer I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ Reference/ World_Boundaries_and_Places/ MapServ Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ World_I m agery/ MapServer I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ Reference/ World_Boundaries_and_Places/ MapServ Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ World_I m agery/ MapServer I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ Reference/ World_Boundaries_and_Places/ MapServ Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ World_I m agery/ MapServer I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ Reference/ World_Boundaries_and_Places/ MapServ Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ World_I m agery/ MapServer I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ Reference/ World_Boundaries_and_Places/ MapServ Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ World_I m agery/ MapServer I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ Reference/ World_Boundaries_and_Places/ MapServ Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ World_I m agery/ MapServer I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ Reference/ World_Boundaries_and_Places/ MapServ Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ World_I m agery/ MapServer I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ Reference/ World_Boundaries_and_Places/ MapServ Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ World_I m agery/ MapServer I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ Reference/ World_Boundaries_and_Places/ MapServ Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ World_I m agery/ MapServer I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ Reference/ World_Boundaries_and_Places/ MapServ Catasto ortofoto 30m 1: 1.000 I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ World_I m agery/ MapServer I m possibile recuperare la m appa da ht t p: / / services.arcgisonline.com / arcgis/ rest / services/ Reference/ World_Boundaries_and_Places/ MapServ