Contratto Piroscafo Patria III Lotto x pubbl.

PROVINCIA DI COMO
N° 38287 di rep.
CONTRATTO D’APPALTO relativo al servizio di riparazione e
manutenzione straordinaria del piroscafo “Patria”. Terzo Lotto di
esecuzione. CUP G71F11000360005 – CIG 37670804C1=============
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2012 (duemiladodici) il giorno ventuno del mese marzo in Como,
via Borgovico n° 148, nella sede della Provincia, avanti a me Dott. BURTI
LUIGI Segretario Generale, autorizzato a rogare nell’interesse della
Provincia gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i
signori:=================================================
- Dott. Avv. ACCARDI MATTEO,
Dirigente
del Settore Affari
nato a Salemi (TP) il 19.5.1961,
Generali
Istituzionali,
Legali ed
Innovazione Tecnologica, domiciliato per la carica presso la Provincia di
Como, il quale interviene nel presente atto in nome e nell’interesse
esclusivo dell’Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell’art. 54 – c. 5 –
del vigente Statuto della Provincia di Como (C.F. 8000 4650
133)===================================================
-ESPOSITO ANTONELLO, nato a La Spezia il 03.11.1960 e residente in
S. Stefano Magra (SP) via Pascoli n 18 , che con il presente atto dichiara che
ai fini delle comunicazioni derivanti dal contratto la casella di posta
elettronica certificata [email protected] è da intendersi come sostitutiva
dell’elezione del domicilio dell’appaltatore, il quale interviene nel presente
atto nella sua qualità di Rappresentante Legale dell’impresa
Vemar
Industria – Costruzioni Navali Industriali e Affini S.R.L. con sede in La
1
Spezia via Tagliamento n.3
(C.F. – P.I. 01095320113) come risulta dal
certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di
La
Spezia
–
Ufficio
Registro
delle
Imprese
-
in
data
15.02.2012=============================================
I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale
sono personalmente certo.==================================
PREMETTONO:
- che,
con determinazione
dirigenziale
n.
venivano approvati il Capitolato Tecnico
1827 del 28.12.2011 ,
descrittivo ed il computo dei
prezzi relativi al terzo lotto di intervento del servizio di riparazione e
manutenzione straordinaria del piroscafo “Patria”
affidata,
e contestualmente
ai sensi degli artt. 57 comma 5) lettera b) e 204 comma 1-bis
del D.Lgs. n. 163/2006 , l’esecuzione
del
servizio
all’impresa Vemar
Industria s.r.l. con sede in La Spezia, via Tagliamento n. 3,
patti e condizioni con i quali
si era
aggiudicata
agli stessi
l’esecuzione del
servizio di riparazione del Piroscafo Patria – I lotto – e, quindi, con un
ribasso
del
20,50%
(
venti
virgola
cinquanta
per
cento);=================================================
-
che
l’importo
contrattuale,
pari
ad
Euro
956.023,00
(novecentocinquantaseimilaventitre/00) oltre gli oneri per la sicurezza pari
ad Euro 15.810,00 ( quindicimilaottocentodieci/00) , ammonta pertanto ad
Euro
971.833,00
(novecentosettantunomilaottocentotrentatre/00)
già
assestato alla percentuale di ribasso pari al 20,50% offerto dalla Vemar
Industria srl, nonché all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell’art. 8 bis del D.P.R. 633/1972;=============================
2
- che con nota in data 21.02.2012 n. 0004794 la Prefettura di La Spezia ha
rilasciato le informazioni antimafia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
03.06.1998 n.252 che sono risultate negative;======================
- che in data 22.02.2012 dall’INAIL di
La Spezia è stato emesso
Documento Unico di Regolarità Contributiva; =========================
- che
l’Impresa ha prestato cauzione definitiva mediante polizza
fideiussoria n. 56062959 rilasciata da LIGURIA Assicurazioni Ag. di
Genova
Garibaldi
cod.236
in
data
17.02.2012
di
Euro
102.043,00(centoduemilaquarantatre/00);=========================
- che l’Impresa ha stipulato polizza assicurativa n. 80785227 emessa da
Unipol Assicurazioni Ag. di La Spezia in data 21.02.2012 per un importo di
Euro 1.550.000,00 (unmilionecinquecentocinquantamila/00) per eventuali
danni che l’Amministrazione potrebbe subire nel corso dei lavori a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche
preesistenti
e
per
un
massimale
di
Euro
1.550.000,00
(unmilionecinquecentocinquantamila/00) per assicurare l’Amministrazione
contro la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori.==========================================
TUTTO CIO’ PREMESSO
Dovendosi ora perfezionare l’aggiudicazione, i predetti comparenti, previa
ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte
integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
quanto segue:===========================================
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO ED AMMONTARE
- Il Dirigente della Provincia di Como dott. avv. Accardi Matteo, nella sua
3
predetta qualità, affida all’Impresa Vemar Industria srl .il servizio di
riparazione e manutenzione straordinaria del piroscafo Patria terzo lotto
che, nella persona del Rappresentante Legale Sig.Esposito Antonello,
accetta
per
l’importo
netto
contrattuale
(novecentosettantunomilaottocentotrentatre/00),
di
Euro
come
971.833,00
in
premessa
specificato;==============================================
ART. 2 - ALLEGATI
Il presente
contratto impegna le parti contraenti a quanto
esso espressamente stabilito ed all’osservanza dei seguenti
ne
costituiscono
207/2010
che
comparenti
parte integrante
qui
vengono
dichiarano
di
ai
atti
in
che
sensi
dell’art.137 D.P.R.
espressamente
richiamati e che i
ben
conoscere e che si intendono
integralmente trascritti:=====================================
a)Determina
di
aggiudicazione
n.
1827
del
28.12.2011;=============================================
b)Piano operativo di sicurezza;================================
c) DUVRI;==============================================
I comparenti dichiarano poi di avere, al fine di identificare gli elaborati
sopra richiamati, firmato una copia degli stessi che resterà depositata in
Segreteria.==============================================
Vengono invece sottoscritti ed allegati al presente contratto===========
a)
Capitolato
Tecnico
descrittivo
allegato
A)====================================================
b) Computo dei prezzi relativi
al
terzo
lotto
di intervento
allegato B).==============================================
4
ART. 3 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO
Il
pagamento
all’emissione
del
di
servizio
regolare
a favore
fattura
dell’ appaltatore
alle
seguenti
avverrà
cadenze
temporali:==============================================
- entro trenta giorni dal verbale di consegna dei lavori il 20% (venti per
cento) dell’importo contrattuale;==============================
- ulteriori stati di avanzamento mensili quando l’importo contabilizzato sia
superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) calcolati alla fine dei
mesi di aprile 2012, maggio 2012 e giugno 2012;==================
- il saldo alla consegna del mezzo dopo le prove in lago e corredato dal
certificato di regolare esecuzione .==============================
In applicazione dell’art. 3 – comma 7 - della legge n. 136/2010, sarà
effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle
commesse pubbliche presso:==================================
UNICREDIT Banca.– ag. SP D’Azeglio - IBAN IT 76 W 02008 10702
000003136640;===========================================
Banca CARIGE ag. di Sarzana SP IBAN IT 32 K 06175 49840
000002720180;===========================================
BNL ag. di La Spezia IBAN IT 18 D 01005 10700 000000001078; =====
La persona autorizzata dall’Impresa a riscuotere e a quietanzare le somme
ricevute in conto e a saldo è il Signor :==========================
Esposito Antonello, nato a La Spezia il 03.11.1960 e residente in S.Stefano
Magra (SP) in via Pascoli n 18, C.F. SPSNNL 60S03 E463N;=========
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3 – comma 8 – della legge n. 136/2010,
assume l’obbligo inderogabile di utilizzare esclusivamente i suddetti conti
5
correnti per tutti i movimenti finanziari connessi all’esecuzione del servizio,
ivi compresi i pagamenti di cui al comma 2° dell’art. 3 della suddetta legge,
in
modo
da
consentire
la
tracciabilità
dei
relativi
flussi
finanziari.===============================================
ART. 4 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai
sensi
dell’art. 3
di mancato
finanziari
– comma 8 – della legge n. 136/2010,
in caso
adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi
da
parte
dell’Appaltatore,
il
contratto
è
risolto
di
diritto.=================================================
ART.5- RITARDO NEI PAGAMENTI
Gli interessi per ritardato pagamento saranno regolati ai sensi di
legge==================================================
ART. 6 – SUBAPPALTO
E’ vietato il subappalto senza il consenso della Provincia di Como.=======
ART. 7 – ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO
Il termine finale di esecuzione dei lavori è fissato per il 30 giugno 2012
salve le sospensioni e le proroghe di legge=======================
ART. 8 – SPESE DI CONTRATTO – IMPOSTE – TASSE –
E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le
spese relative e conseguenti il presente contratto, per bolli,
imposta di registro ed ogni altra dipendente dall’aggiudicazione e successiva
stipula
del
presente
contratto
sono
a
carico
dell’Appaltatore.==========================================
Il presente atto sconterà l’ imposta di registro in misura fissa ai sensi del
disposto dell’art. 1 del DPR
n. 131/1986 e dell’art. 6 del D.P.R. n.
6
633/1972, essendo il servizio appaltato in esenzione dall’imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. n. 633/72=================
ART. 9 – CONTROVERSIE
La competenza a conoscere le eventuali controversie derivanti dal presente
contratto spetta, ai sensi dell’art.20 c.p.c ,al Tribunale di Como.=========
ART. 10 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto e nei
documenti in esso richiamati valgono le norme di legge e di regolamento
vigenti in materia. =========================================
E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto questo atto ed ho dello
stesso dato lettura ai comparenti, omettendo la lettura degli allegati per
espressa dispensa dei comparenti stessi, che lo dichiarano conforme alla loro
volontà e lo sottoscrivono unitamente a me. ======================
Consta di n. 7 fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia, occupati per
intere facciate n. 6 e sin qui della settima. =======================
F.to Il Segretario Generale (Dott. Luigi Burti)
F.to Il Dirigente Settore Affari Generali, Istituzionali, Legali ed
Innovazione Tecnologica (Dott. Matteo Accardi)
F.to L’Appaltatore (Sig. Antonello Esposito)
7