schema disciplinare - Comune di Crespino
Transcript
schema disciplinare - Comune di Crespino
e-mail: [email protected] Piazza Fetonte, 35 – 45030 Crespino (Tel. 0425.780490 – 1) - [Fax 0425.785043] P.IVA 00192710291 Sito Internet: www.comune.crespino.ro.it COMUNE DI CRESPINO Provincia di Rovigo Piazza Fetonte n.35 – 45030 (RO) *** ALLEGATO A: Schema di disciplinare di affidamento incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera e finale dei “Lavori di Ristrutturazione ed ampliamento della Casa di Riposo Comunale San Gaetano di Crespino”. TRA Il Comune di Crespino con sede legale in Crespino (RO) Piazza Fetonte, 35 - C.F. 001927100291 nella persona del Signor Dall’Ara P.I. Gianfranco, responsabile dell’area tecnica, e il …………………………………………………… quale ………………………. Premesso che con determinazione n. … del … è stato disposto di affidare a … … … con studio in … (…) presso … /al raggruppamento temporaneo costituito da … … … (capogruppo – mandatario), da … … …, da … … … e da … … … (mandanti)/ l’incarico del collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale e l’incarico del collaudo statico in corso d’opera e finale dei “Lavori di Ristrutturazione ed ampliamento della Casa di Riposo Comunale San Gaetano di Crespino”, per il corrispettivo a base di gara di € 3.000,00 contributo integrativo previdenziale ed I.V.A nella misura di legge comprese; con la presente scrittura privata non autenticata redatta in duplice originale SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO Il Comune di Crespino affida, l’incarico per il collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale ed il collaudo statico dei “Lavori di Ristrutturazione ed ampliamento della Casa di Riposo Comunale San Gaetano di Crespino”. L’importo delle opere oggetto di appalto ammonta a complessivi € 740.011,10. L’incarico dovrà essere svolto ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. del DPR 207/2010 e del DPR 380/2001 e s.m.i. nonchè della vigente normativa in materia. ART. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO L’incarico dovrà essere espletato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento del suo espletamento e nel rispetto degli impegni stabiliti nel presente atto e delle direttive impartite dal responsabile del procedimento. Collaudo statico All’organo di collaudo fanno carico tutti gli obblighi di cui al DPR n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. nonché dell’ulteriore normativa in materia vigente durante l’espletamento dell’incarico. L’organo di collaudo dovrà svolgere un numero di visite in corso d’opera sufficiente a seguire lo svolgimento delle lavorazioni nel suo complesso con particolare attenzione a quelle ritenute più complesse e delicate. L’attività connessa al collaudo statico dovrà essere espletata in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi nei lavori e nel procedimento amministrativo connesso. Il certificato di collaudo dovrà essere redatto in tre copie cartacee di cui una andrà depositata presso l’ufficio CA del Comune di Crespino. Il certificato di collaudo statico dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione. Collaudo tecnico amministrativo AREA TECNICA RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DALL’ARA P.I. GIANFRANCO ℡ 0425 171507 0425 785043 [email protected] PAG. 1 e-mail: [email protected] Piazza Fetonte, 35 – 45030 Crespino (Tel. 0425.780490 – 1) - [Fax 0425.785043] P.IVA 00192710291 Sito Internet: www.comune.crespino.ro.it All’organo di collaudo fanno carico tutti gli obblighi di cui al DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. con particolare riguardo agli artt. Da 215 a 238 e di cui all’art. 141 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché dell’ulteriore normativa in materia vigente durante l’espletamento dell’incarico. L’attività di collaudo di un’opera pubblica ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alle varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. L’organo di collaudo dovrà svolgere un numero di visite in corso d’opera sufficiente a seguire lo svolgimento delle lavorazioni di cantiere nella loro complessità sino all’ultimazione lavori. Il certificato di collaudo dovrà essere redatto in tre copie cartacee, ART. 3 - ONORARIO E SPESE Affidamento a dipendente pubblico L’importo delle competenze professionali, trattandosi di incarico affidato a tecnico dipendente di pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. è remunerato in conformità al vigente regolamento per gli incentivi di progettazione dell’Ente con riferimento a quanto stabilito nell’art. 92 c. 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed a quanto normato dalla L 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008. A seguito di specifica intesa con l’Amministrazione di appartenenza all’espletamento dell’incarico di collaudo al tecnico incaricato verrà riconosciuta una somma lorda di € …………. oltre al rimborso delle spese documentate per l’espletamento dell’incarico nella misura massima del 60% del corrispettivo. Nel caso in cui l’importo delle opere oggetto di collaudo e di quelle strutturali dovessero subire variazioni in più o in meno rispetto agli importi stabiliti nell’Avviso esplorativo, i corrispettivi saranno rideterminati, applicando gli stessi criteri descritti nell’Avviso pubblicato. Affidamento a professionista privato Il compenso per lo svolgimento dell’incarico, verrà riconosciuto sulla base dell’offerta presentata (in ragione del ribasso offerto pari al ……,….%) ed ammontante a complessivi € ………………….. di cui € ………………. per onorari e spese e di cui € ……… per oneri previdenziali ed IVA nella misura del 20%. Tale somma complessiva è ripartibile nel seguente modo: - onorari e spese per collaudo statico € …………… …. al netto di oneri previdenziali ed IVA - onorari e spese per collaudo tecnico amministrativo € ……………… al netto di oneri previdenziali ed IVA Il corrispettivo per il collaudo statico e tecnico amministrativo sarà liquidato in un’unica soluzione, a saldo, dopo la consegna all’Amministrazione committente delle copie cartacee dei certificati di collaudo con l’attestazione dell’avvenuto deposito e della copia cartacea dei certificati di collaudo finali dell’opera.. ART. 4 - PENALI NEL CASO DI RITARDATO ADEMPIMENTO DELL’INCARICO Nel caso di ritardato adempimento dell’incarico, rispetto alla tempistica definita all’art. 2, saranno applicate penali pari all’uno per mille del relativo corrispettivo, per ogni giorno di ritardo. L’importo complessivo delle penali sarà trattenuto sulle rate di saldo dei corrispettivi ai quali si riferiscono le penali medesime. Le penali non escludono il contraente dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico. AREA TECNICA RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DALL’ARA P.I. GIANFRANCO ℡ 0425 171507 0425 785043 [email protected] PAG. 2 Piazza Fetonte, 35 – 45030 Crespino (Tel. 0425.780490 – 1) - [Fax 0425.785043] P.IVA 00192710291 Sito Internet: www.comune.crespino.ro.it e-mail: [email protected] ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA Saranno a carico del professionista incaricato le eventuali spese di bollo, imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. ART. 6 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell’incarico dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l’intervento del Responsabile di Procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si raggiunga l’accordo fra le parti si procederà con le modalità indicate dal Codice di Procedura Civile: sarà competente il Foro di Rovigo a dirimere le controversie che possano insorgere fra le parti; la risoluzione delle controversie sarà devoluta all’Autorità Giurisdizionale secondo il rito ordinario, restando esclusa la competenza arbitrale. ART. 7 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE La presente convenzione sarà sottoposta alla registrazione soltanto in caso d’uso e le eventuali spese saranno a carico della parte richiedente. Letto, approvato e sottoscritto in segno di totale accettazione, senza riserva oggi come appresso. Crespino, lì ......................... IL COLLAUDATORE IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Collaudatore, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione : Art. 2 (direttive e prescrizioni per o svolgimento dell’incarico), Art. 3 (onorari e spese); Art. 4 (Penali nel caso di ritardato adempimento dell’incarico) (Art. 5 (oneri ed obblighi a carico del professionista) e Art. 6 (risoluzione delle controversie) Crespino, lì..................... Il Collaudatore ……………………… AREA TECNICA RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DALL’ARA P.I. GIANFRANCO ℡ 0425 171507 0425 785043 [email protected] PAG. 3