Capitolato speciale d`appalto

~
Bambino Gesù
O,:>I ' L IJALI: l' I:DIA I NICt)
"CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO"
Indagine di mercato per la fornitura di gas medicale ossido di azoto con apparecchiature ed accessori per
l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
1/9 "
Bambino G ù
o
1'l: I)AL~
l'HlIAI HICU
INDICE
Art.1 - Oggetto dell'indagine di mercato .........................................................................3 Art.2 - Definizioni ..............................................................................................................3 Art.3 - Durata della fornitura ............................................................................................3 Art.4 - Dati di riferimento ..................................................................................................3 Art.5 - Consegna delle bombole di ossido di azoto e materiali di consumo .............. .4 Art.6 - Requisiti tecnologici per erogatori di NO ........................................................... .4 Art.7 - Consegna dell'apparecchiatura ...........................................................................5 Art.8 - Modalità di presentazione dell'offerta ................................................................. 5 Art.9 - Documenti di partecipazione ................................................................................5 Art.10 - Documentazione tecnica .....................................................................................6 Art.11 - Compilazione offerta economica .......................................................................6 Art.12 - Aggiornamento Tecnologico ..............................................................................7 Art.13 - Penali ....................................................................................................................8 Art.14 - Pagamenti ............................................................................................................8 Art.15 - Fatturazione ..........................................................................................................8 Art.16 - Divieto di cessione del contratto .......................................................................8 Art.17 - Divieto di cessione del credito ...........................................................................8 Art.18 - Continuità delle prestazioni.. .............................................................................. 8 Art.19 - Subappalto ............................................................................................................9 Art.20 - Natura dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" ........................................... 9 Art.21 - Controversie e foro competente ........................................................................9 Art.22 - Riservatezza e trattamento dei dati personali.. ................................................. 9 2/9 "
Bambino Gesù
,))rl ' Lli\L~
l'tUI'' I Rito
Art.1 - Oggetto dell'indagine di mercato
L'indagine di mercato ha per oggetto la fornitura del gas medicale ossido di azoto e relative apparecchiature
per la somministrazione, materiali di consumo, bombole e accessori per l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Si precisa fin da ora che la fornitura delle apparecchiature e dei relativi accessori è da intendersi in comodato
d'uso gratuito.
Art.2 - Definizioni
Ai fini del presente capitolato si intende per: - Ospedale, Istituto: l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" I.R.C.C.S. - Società, Ditta, Società aggiudicataria, Ditta aggiudicataria, Impresa, Azienda: la Ditta concorrente alla quale sarà eventualmente affidata la fornitura della presente indagine di mercato. - Indagine: gara per aggiudicazione fornitura Art.3 - Durata della fornitura
La fornitura avrà durata di 36 (trentasei) mesi che inizieranno a decorrere dalla data di collaudo positivo
dell'apparecchiatura
Art.4 - Dati di riferimento
AI fine di valutare la consistenza della fornitura, si riportano i dati relativi ai consumi annuali di ossido di azoto,
da intendersi puramente indicativi::
Tipologia
di
fornitura
Litri a
pressione
atmosferica
PPI\II
Ossido di
azoto
525.000
800
Prezzo a base
d'asta per litro
espanso alla
concentrazione
di 800 PPM
0,78000
Unità Operative
Terapia Intensiva Cardiochirurgica (TIC)
Terapia Intensiva l\Jeonatale (TIN)
Area Rossa del Dipartimento Emergenza
e Accettazione (DEA)
La fornitura annuale prevista è di 525.000 litri, considerati come volume espanso alla concentrazione di 800 ppm. Si precisa fin da ora che, nel caso di concentrazioni in PPM diverse da quelle richieste, il prezzo dovrà essere normalizzato secondo la seguente formula: Prezzo al litro espanso offerto I PPM del prodotto offerto * 800
L'IRCCS si riserva di incrementare/decrementare i volumi sulla base delle esigenze effettive, che non possono
essere esattamente determinabili alla data di indizione della presente indagine essendo legati al bisogno di
salute della popolazione che può subire mutazioni in relazione ad eventi imprevedibili o modifiche
organizzative e di apportare variazione dei quantitativi in aumento o in diminuzione in ordine alla fornitura, cui
La Società è tenuto ad attenersi senza variazioni di prezzo.
L'aggiudicatario non potrà pertanto sollevare alcuna eccezione riguardante la misura della prestazione
richiesta, garantendo l'evasione di qualsiasi ordinativo e non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione.
3/9 ~
Bambino Gesù
(J)r l, U,\I,I, l'lU I/\ I HICO
Art.5 - Consegna delle bombole di ossido di azoto e materiali di consumo
La ditta alla quale verrà aggiudicata la fornitura, dovrà consegnare il materiale di volta richiesto entro i termini, tempi e modalità di volta in vota indicati nell'ordine inviato (per mezzo fax e/o posta elettronica) dal Servizio Acquisti e Contratti dell'Ospedale. Nel documento di trasporto, che dovrà essere emesso in duplice copia (una delle quali verrà firmata per accettazione dal personale autorizzato dell'Ospedale e rimarrà al fornitore) dovrà essere indicato quanto di seguito riportato: numero e data dell'ordine emesso dal Servizio Acquisti e Contratti luogo di consegna della merce (che verrà indicato anche nell'ordine) codice, descrizione del prodotto e quantità del prodotto fornito (che dovrà corrispondere esattamente a quanto riportato nell'ordine) - data di scadenza del prodotto
lotto di produzione
Art.6 - Requisiti tecnologici per erogatori di NO
La fornitura dovrà prevedere erogatori NO in sostituzione di quelli di seguito riportati: - n.2 Flowmeter modo Komis 2 (UO Terapia Intensiva Neonatale) - n.1 Siemens modo Servo Ventilator 300NO (UO Terapia Intensiva Cardiochirurgia) n.1 Siemens modo Servo Ventilator 300NO (UO Pediatria dell'Emergenza)
Si richiede di rendere disponibile n 1 erogatore aggiuntivo per tutte le UU.OO. sopra indicate.
Il modello proposto dovrà garantire:
- la somministrazione di NO in Terapia Intensiva ed in Sala Operatoria per il trattamento di adulti, bambini e
neonati sottoposti a ventilazione meccanica
- il monitoraggio accurato di NO e N02 con opportuni allarmi acustici e visivi
- l'erogazione di NO sincronizzata coi flussi prodotti dai ventilatori polmonari comunemente presenti sul
mercato ed in particolare con i seguenti dispositivi (già in dotazione in OPBG):
• Apparecchio per anestesia Draeger modo Primus
• Ventilatore polmonare Maquet modo Servo I
• Ventilatore polmonare Heinen + Lowenstein modo Leoni Plus
• Ventilatore polmonare Draeger modo Babylog VN500
• Ventilatore polmonare Acutronic Medicai Systems modo Fabian PLUS
• Ventilatore polmonare Acutronic Medicai Systems modo Fabian HFO
• Ventilatore polmonare Sensormedics modo 3100
• Ventilatore polmonare Carefusion/ Viasys modo Avea
Si precisa fin da ora che la compatibilità con le sopracitate apparecchiature dovrà essere espressamente
indicata ed il kit fornito a corredo dovrà essere dotato di quanto necessario per la connessione ai seguenti
circuiti paziente in uso:
0
0
Descrizione
Produttore
Codice ditta
CIRCUITO DOPPIO RISCALDATO NEONATALE
Fisher e Paykel
RT235
CI.RCUITO DOPPIO RISCALDATO NEONATALE
Fisher e Paykel
RT236
CIRCUITO DOPPIO RISCALDATO AD/PED
Fisher e Paykel
RT340
CIRCUITO PAZIENTE
Carefusion
773997
CIRCUITO ANEST. AD. 180 CM
Covidien
300/6044*
CIRCUITO ANEST. PED. 150 CM
Covidien
305/6713*
* trattandosi di circuiti con Y non separabile utilizzati su Dreger Primus, si prega individuare circuiti Covidien
analoghi adatti all'uso con NO con Y separabile.
4/9
"
Bambino Gesù
OWI 'UA I ~ l '~() I AI Il iro
Ulteriori requisiti:
Il servocontrollo dell'NO
La possibilità di erogazione di NO in ventilazione manuale (es . broncolavaggio/broncoaspirazione a circuito
aperto, manovre di emergenza) con circuito idoneo anche per pazienti pediatrici/neonatali (spazio morto
ridotto)
La possibilità di erogazione di NO in caso di emergenza/guasto (NO concentrazione fissa)
La possibilità di funzionamento anche in caso di interruzione di fornitura energia elettrica o nel caso di
spostamento/trasferimento del paziente
La calibrazione semplice ed efficace con tempi ridotti di messa in funzione
Un carrello compatto, facilmente sanificabile con alloggiamento per doppia bombola (possibilmente in vano
chiuso o con bombole non a vista)
La fornitura inclusiva di quanto necessario per la calibrazione e la manutenzione periodica sia di primo
livello da parte degli utilizzatori (es . manometri , riduttori, filtri, ecc.) che di secondo livello da parte di
personale tecnico opportunamente formato (manutenzione preventiva e correttiva full risk secondo quanto
indicato nell'allegato 5)
La disponibilità ad effettuare la formazione ai tecnici biomedici del Servizio di Ingegneria Clinica per il "primo
intervento" di assistenza tecnica
La disponibilità ad effettuare la formazione periodica e straordinaria al personale utilizzatore
La disponibilità di una o più macchine sostitutive, da consegnare in OPBG nel più breve tempo possibile
(specificare), in caso di guasto delle apparecchiature fornite
Il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente in campo nazionale e comunitario.
Requisiti preferenziali saranno:
la possibilità di fornire, nell'ambito dei n. 5 erogatori richiesti, almeno n. 1 erogatore idoneo e certificato per
il trasporto intraospedaliero e su ambulanza
la possibilità di fornire dei rilevatori ambientali di NO e N02
L'Ospedale si riserva fina da ora di richiedere l'apparecchiatura in prova gratuita per un periodo di 30 giorni
dalla data di consegna.
Art.7 - Consegna dell'apparecchiatura
Con riferimento alla consegna ed al collaudo dell 'apparecchiatura , la ditta aggiudicataria dovrà prendere
accordi direttamente con il Servizio di Ingegneria Clinica dell'Istituto (e-mail :[email protected]; fax
n006/6859 .2484 ).
Si precisa fin da ora che i costi di consegna e collaudo saranno a carico della ditta aggiudicataria.
Art.8 - Modalità di presentazione dell'offerta
L'offerta dovrà pervenire, esclusivamente in formato elettronico su CD-ROM o supporto USB, come anche
indicato nella lettera d'invito, in un plico sigillato con l'indicazione del mittente e la dicitura "Offerta per
indagine di mercato per la fornitura di gas medicale ossido di azoto con apparecchiature ed accessori
in servi ce per l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù".
Il plico dovrà contenere n02 supporti USB o n02 CD-ROM nel quale verranno salvate n03 cartelle così
denominate:
~ Cartella n01 - Documenti di partecipazione
~ Cartella n02 - Documentazione Tecnica
~ Cartella n03 - Offerta Economica
Art.9 - Documenti di partecipazione
La cartella n01 dovrà contenere, pena l'esclusione, la documentazione di seguito riportata :
~ Copia del Capitolato Speciale d'Appalto firmato in ogni pagina dal Legale Rappresentante della Società
per accettazione integrale ed incondizionata di tutte le prescrizioni in esso contenute ;
~
Questionario per la valutazione dei fornitori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù , allegato alla
presente, compilato e firmato;
~
Indicazione dei principali settori di attività con l'evidenza del peso sul fatturato;
)
Elenco delle strutture sanitarie, con la specifica dei relativi posti letto complessivi , presso cui la Società
opera, avendo cura di indicare le attività ed i servizi espletati;
5/9
"
Bélmbino Ge ù
O':> I' Hl I ~ l' l Ol1\ l HICO
~
Il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari con l'indicazione della quota parte
di quello realizzato in ambito assistenziale pediatrico;
~
Il fatturato annuale relativo ai servizi erogati nel settore oggetto della presente indagine realizzato negli
ultimi tre esercizi finanziari , con l'indicazione dell'importo realizzato in ambito assistenziale pediatrico;
~
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o visura camerale attestante anche il nome del legale
rappresentante della Ditta ;
~
Autocertificazione antimafia e "Modello informativa antimafia - Dichiarazione sostitutiva fam iliari
conviventi" ai sensi del D.P.R.n.445/2000 e del D.Lgs N.159/2011 e s.m.i. ;
~
Certificato Qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 :2008 rilasciato da Ente Terzo qualificato e
richiamante le attività che sono oggetto dell'eventuale affidamento .
La Società potrà fornire ogni ulteriore elemento che ritiene utile per consentire una corretta valutazione della
propria organizzazione e della propria capacità ad assolvere gli obblighi derivanti dalla presente indagine di
mercato (certificazioni, organizzazione e distribuzione sul territorio, ecc.)
Art.10 - Documentazione tecnica
La cartella n02 dovrà contenere , pena l'esclusione, la documentazione tecnica di seguito indicata : ~ Schede tecniche , scheda AlFA se disponibile, e scheda di sicurezza di quanto richiesto nell 'allegato 4 "Scheda riepilogativa delle caratteristiche tecniche".
~ Dichiarazione di latex free
~ Allegato 4 compilato in ogni sua parte.
Tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante e/o da persona
munita di poteri di firma la cu i procura sia stata prodotta nei documenti di partecipazione .
La presentazione delle schede tecniche su supporto magnetico dovrà essere accompagnata da
una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato , in conformità al DPR
445/2000, accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore nel
quale si attesta la corrispondenza di quanto riprodotto digitalmente n e Ile schede tecniche autorizzate
e valide alla data di presentazione dell'offerta.
Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia
autentica dell 'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive .
Potrà essere prodotta ogni altra documentazione a carattere tecnico che la Ditta ritenga utile.
L'Ospedale si riserva comunque, in caso di necessità, di richiedere ulteriore documentazione tecnica .
Art.11 - Compilazione offerta economica
La cartella n03 dovrà contenere, pena l'esclusione, l'offerta economica , nelle modalità di seguito indicate .
L'offerta economica dovrà essere sviluppata in considerazione dei valori a base d'asta indicati nella seguente
tabella :
Fornitura
Prezzo a base d'asta per litro
espando alla concentrazione di
800 PPM
Importo annuale
a base d'asta
Importo triennale a
base d'asta
Ossido di azoto comprensivo
di apparecchiature ed
accessori
0,78000
409 .500
1.228.500
L'offerta dovrà essere presentata compilato l'allegato 1 "Offerta Economica" nel quale vengono richieste le
seguenti informazioni :
la ragione sociale ditta offerente;
il nome commerciale dell'apparecchiatura proposta
- codice CIVAB (se previsto)
- valore commerciale dell'apparecchiatura
codice prodotto dell'ossido di azoto
Codice AIC
- descrizione completa del prodotto proposto
- indicare capacità della bombola (in litri)
6/ 9
"
Bambino Ge u
O)l'~ I )AL ~
l'U} IA[ "ICO
indicare la pressione (BAR)
indicare la concentrazione PPM
prezzo bombola di listino
prezzo bombola proposto
percentuale di sconto applicata
prezzo per litro a pressione atmosferica proposto
prezzo per PPM proposto
Si richiede inoltre la compilazione dell'allegato 3 "Materiali di consumo" nel quale vengono richieste le
se seguenti informazioni:
Codice Materiale
Descrizione Materiale
Ragione Sociale
Prezzo unitario di listino
Prezzo unitario scontato
Percentuale di sconto applicata
Numero di pezzi unitari per confezione
Quantità unitaria annuale stimata (da indicare in base alla fornitura annuale di ossido di azoto
richiesta)
I corrispettivi indicati nell'offerta dovranno comprendere anche le spese generali, gli utili, le imposte, le tasse,
le alee contrattuali ed ogni altro onere comunque inerente alle attività in oggetto, a carico della Ditta per legge
e per contratto; comprenderanno inoltre le spese per i mezzi, i materiali e la manodopera necessari ad
esclusione dell'I.VA nella misura di legge.
L'Impresa dovrà dichiarare di aver tenuto conto, nella determinazione dei prezzi offerti, di tutte le condizioni
ambientali e delle circostanze che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto e di aver valutato gli
oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento servizi delle
attività alle condizioni stabilite nel presente capitolato e nei relativi allegati e di aver ritenuto i corrispettivi
proposti in offerta remunerativi e tali da consentire l'ottimale esecuzione delle attività affidate.
L'offerta economica dovrà altresì essere corredata dall'analisi giustificativa dei prezzi proposti (Allegato 2 ­
Distinta Costi), così come segue:
• costo dell'ossido di azoto;
• costo per la fornitura di apparecchiature e attrezzature;
• costo assistenza apparecchiature ed attrezzature;
• costi di interferenza;
• utile d'impresa.
L'offerta iniziale e le eventuali successive offerte che potranno essere richieste dall'Ospedale, saranno
vincolanti per la Ditta fin dal momento della presentazione e rimarranno valide fino all'aggiudicazione della
fornitura e comunque per almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la
presentazione.
I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per l'intero periodo contrattuale.
AI termine del periodo contrattuale, la Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di mantenere invariate le
condizioni di fornitura fino ad eventuale nuova aggiudicazione, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.
Art.12 - Aggiornamento Tecnologico
Qualora, nel corso della durata contrattuale, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi
dispositivi o nuove apparecchiature analoghe a quelle della presente indagine di mercato ma che presentino
migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, l'Ospedale si riserva fin da ora la facoltà di
richiederne la fornitura senza oneri aggiuntivi. La sostituzione del/dei prodotto/i è quindi da intendersi senza
aggravio economico per l'Ospedale.
La Ditta si impegna poi a garantire l'ottimizzazione e la standardizzazione dei protocolli di lavoro assicurando
risultati conformi agli standard internazionali.
La Ditta si impegna inoltre ad integrare eventuali dispositivi/farmaci diversi ma indispensabili per mantenere
alto il livello qualitativo delle procedure, senza costi aggiuntivi.
7/9
~
Bambino Gesù
O'>P!-lJi\l ~ l' I DI,\! ~ICO
Art.13 - Penali
L'Istituto, a tutela della qualità delle forniture e della corretta e puntuale esecuzione degli obblighi previsti dalle
norme di legge e dal contratto , in ogni caso di accertata violazione di tali disposizioni e di inadempimenti o di
inefficienze nell'esecuzione delle attività , fatti salvi gli ulteriori danni conseguenti e le maggiori spese
eventualmente sostenute, si riserva la facoltà di applicare le penali calcolate in base all'arl.145 comma 3 del
D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.. L'Istituto avrà altresì la facoltà di applicare le seguenti penalità: • in caso di mancata consegna, trascorso il numero di giorni indicati nell'ordine, l'Ospedale potrà
rivolgersi ad altro Fornitore, addebitando alla Ditta le eventuali differenze di costo qualora eccedono i
prezzi riportati nell'affidamento. Tali importi dovranno essere rimborsati mediante l'emissione di note
di credito. Qualora si verifichino cinque ritardi nelle consegne, l'Istituto si riterrà autorizzato ad
interrompere il rapporto di fornitura.
• per ogni giorno di ritardo sulle consegne rispetto alla data indicata nell'ordine , l'Ospedale potrà
applicare una penale pari all'1 % calcolato sul valore del materiale consegnato con ritardo. Nel caso di
ripetuti ritardi, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto di fornitura
In tutti i casi di inadempienze, l'Ospedale si riserva la facoltà di verificare l'entità degli eventuali danni subiti,
addebitandone i costi al Fornitore.
Art.14 - Pagamenti
I pagamenti saranno eseguiti a 90 (novanta) giorni dalla data di emissione delle fatture, termine non essenziale
tenuto conto che le disponibilità finanziarie dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" dipendono dai rimborsi
delle rette trimestrali che deve ricevere dallo Stato italiano. La Ditta dunque rinuncerà agli interessi purché il
ritardo del pagamento non superi i 180 (centottanta) giorni quale termine medio di adempimento con cui lo
Stato italiano eroga i detti rimborsi.
L'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" avrà cura di comunicare alla Società eventuali diverse tempistiche di
pagamento.
Resta inteso che in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, l'Impresa non ritarderà o sospenderà
le attività affidate
Art.15 - Fatturazione
Le fatture relative alla fornitura di materiali di consumo riferiti al presente contratto dovranno essere intestate
ed inviate all'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù", Piazza S. Onofrio, n04 - 00165 Roma e dovranno essere
emesse con cadenza mensile, in duplice copia ed in esenzione di I.vA ex artI. 14 e seguenti del Trattato del
Laterano ed arl.71 del D.P .R. 26.10.1972 n.633 e successive modifiche.
Ciascuna fattura dovrà contenere in calce la dicitura "Fattura portante un credito non cedibile".
Sarà cura di questo Istituto provvedere alla restituzione di una copia delle fatture munita del visto attestante
l'effettuazione del servizio in zona extraterritoriale, rilasciato dalle competenti Autorità Vaticane.
Art.16 - Divieto di cessione del contratto
Il contrailo che sarà sottoscritto avrà natura anche personale. La prestazione richiesta alla Società affidataria
del servizio infuifus personae, sarà considerata dall'Ospedale prevalente ed essenziale, sicché sarà vietata la
cessione del contrailo od il conferimento di procura da parte della Ditta ai terzi in genere.
Art.17 - Divieto di cessione del credito
Con la sottoscrizione del contratto, la Ditta si dovrà impegnare a non cedere l'eventuale credito nascente
dall'appalto, sia pro soluto che pro solvendo neanche attraverso il ricorso a figure giuridiche similari (quali, ad
esempio, il factoring).
Art.18 - Continuità delle prestazioni
Ove sorgessero contestazioni tra le parti e fino a quando il contratto sottoscritto non sarà definitivamente
risolto, la Ditta non potrà rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni contralluali per nessuna
ragione, compresa la contestazione giudiziale.
8/9
~
Bambino Gesù
U,>Pl:. Il ,\ Ll:. 1' l:. lJlI\ I ~Il()
Art.19 - Subappalto
E' vietato il subappalto delle attività previste dal presente capitolato salvo specifica autorizzazione scritta
dell'Ospedale e, qualora fosse concessa, avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
La violazione di tale divieto da parte della Ditta aggiudicataria comporta la risoluzione di diritto del contratto
che sarà sottoscritto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, salvo il diritto dell'Ospedale al rimborso delle
spese ed al risarcimento del danno.
Art.20 - Natura dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù"
La Ditta prende atto che l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" è Istituto appartenente alla Santa Sede e quindi autonomo ed estraneo rispetto all'Ordinamento Giuridico Italiano. Le norme vigenti nello Stato Italiano richiamate nel presente Capitolato hanno valore pattizio. Art.21 - Controversie e foro competente
Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, interpretazione, esecuzione
e risoluzione del presente contratto, mediante bonario componimento. In caso contrario, qualsiasi controversia
insorga tra le Parti relativamente al presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di
Roma.
Art.22 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
L'Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati personali è conforme a quanto previsto dalla normativa
sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.
I dati personali anagrafici e fiscali del Committente, acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall'Appaltatore,
vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in relazione alle modalità di trattamento
per consentire un'efficace gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio
le attività oggetto del contratto (art.24, comma 1, lett. b), D. Lgs. n .196/2003).
Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è l'Appaltatore, al quale il Committente potrà
indirizzare presso la sede legale ogni richiesta.
L'Appaltatore si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmessi dal Committente e di non
rivelarli a persone non autorizzate né a usarli per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a
trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell'Autorità giudiziaria ovvero
di altre autorità per legge autorizzate.
I dati personali saranno comunicati solo a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per
l'esecuzione del contratto e comunicati esclusivamente nell'ambito di tale finalità.
L'interessato, in relazione all'attività di predetto trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art.?, D. Lgs.
n.196/2003, tra i quali: il diritto di accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, contattando direttamente
l'Appaltatore.
In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in maniera
sicura.
Con la firma dell'eventuale contratto, le Parti intenderanno anche esprimere esplicitamente il proprio consenso
ai trattamenti dei dati personali e nei limiti delle finalità sopra citate.
9/9